品才网>合同范文>土方开挖合同标准版

土方开挖合同标准版

时间：2022-04-13 09:17:35 合同范文我要投稿

相关推荐

土方开挖合同标准版（通用7篇）

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的土方开挖合同标准版（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

土方开挖合同标准版（通用7篇）

　　土方开挖合同标准版1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、乙方开挖拖运地点：

　　2、项目名称：

　　二、土方工程承包范围

　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

　　2、甲方将约准。

　　3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

　　三、其他

　　1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

　　2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，2014年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

　　四、付款方式

　　1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：

　　甲方法人代表：

　　年月日

　　乙方

　　乙方法人代表：

　　年月日

　　土方开挖合同标准版2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

　　1 1承包范围及工作内容

　　1.1 1.1 承包范围

　　淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.

　　1.2 1.2 工作内容

　　乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

　　2 2合同价款、承包方式及结算原则

　　2.1承包方式

　　本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

　　2.2 本工程开挖及外运综合单价为元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的.各项费用)

　　3 计价方式及结算原则

　　乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

　　4 付款方式

　　乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工期、质量要求

　　工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

　　质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

　　6 安全文明施工

　　6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

　　6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　双方签字

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：日期：

　　土方开挖合同标准版3

　　工程承包方: (简称甲方)

　　土方承包方: (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，依据公司劳务管理办法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　分包方式：

　　分包单价：

　　二、分包工作期限

　　开始工作日期：__年__月__日

　　结束工作日期：__年__月__日。

　　有效工作天数：__天

　　三、质量标准

　　1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

　　2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

　　3、中间工序验收必须达到合格标准。

　　四、项目经理

　　1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

　　2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

　　五、甲方责任

　　1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。

　　2、甲方为乙方创造必备的施工条件。

　　3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。

　　4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。

　　六、乙方责任

　　1、乙方按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。

　　2、乙方施工过程中应该按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方承担。

　　3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关规定处罚。

　　4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。

　　5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。

　　七、文明施工及安全生产

　　1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。

　　2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。

　　3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

　　八、合同价款的结算及支付

　　1、本合同劳务报酬的计算方式：

　　2、工程款支付方式：

　　九、施工验收

　　1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担此导致的`甲方的相关损失。

　　2、全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。

　　十、违约责任

　　1、甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作期间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延误工期的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;

　　(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向甲方支付元的违约金;

　　(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十一、争议

　　1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第(1)种方式解决争议;

　　(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向我公司驻地人民法院起诉。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止合同工作;

　　(4)法院要求停止合同工作。

　　十二、合同解除

　　1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

　　3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　十三、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

　　十四、合同份数

　　本合同一式份，具有同等效力，甲方执份，乙方执份。十五、补充条款十六、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约后生效。

　　甲方(公章)乙方(公章)

　　项目经理：劳务队长：

　　__年__月__日__年__月__日

　　土方开挖合同标准版4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、项目名称：

　　土方工程。

　　二、项目内容：

　　本工程地块土方的开挖、运输、平整。

　　三、工程总量及价格：

　　本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方元/m3(不含石方),实做实收。

　　四、工期要求：

　　按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的`密实度应达到设计要求。

　　六、安全要求：

　　1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算及付款方式：

　　该工程结束，付清总工程款。

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、合同有效期：

　　本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方单位(盖章)：_________________乙方单位(盖章)：_________________

　　法人代表(签字)：_________________法人代表(签字)：_________________

　　土方开挖合同标准版5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山

　　2、项目名称：“金林雅苑”

　　二、土方工程承包范围

　　1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。

　　2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。

　　3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。

　　三、其他

　　1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。

　　2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

　　3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。

　　四、付款方式

　　1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

　　2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：

　　甲方法人代表：

　　乙方：

　　乙方法人代表：

　　年月日

　　土方开挖合同标准版6

　　发包方(全称)：_________________公园项目部(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：_________________建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)

　　依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将__________公园土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：_________________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________公园。

　　2、工程地点：_________________新城。

　　二、工程承包方式、范围和内容

　　1、工程承包方式：_________________包清工。

　　2、工程承包范围：_________________三建负责施工的__________公园基础、回填、地下室基坑、小区河道、市政道路的铺设等土方开挖工程。

　　3、工程承包范围：_________________反铲挖掘机进退场、日常维护保养、修理、燃油添加、场址内移机、土方开挖、土方开挖的准备(包括场地平整、障碍物处理、驾驶员配备)、土方开挖过程等土方开挖涉及的全部内容。

　　三、工程结算单价及结算原则

　　1、零星工作量挖机每小时按190元计价，铲车每个台班按800元计价(每个工作台班以实际工作6小时计)，地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米单价计价，需二次翻运的工作量甲乙双方另行协商另计机械工作台班。

　　2、工程量或工作量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。

　　3、乙方应根据其工程价款，开具正式发票给甲方。

　　4、乙方承包价款已包含挖机燃料费，修理和日常维护保养费用，驾驶员和员工工资、奖金，各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

　　四、土方开挖工期

　　1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天开始每延一天按1000元处以罚款，罚款最多不超过工程总结算价款的3%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方签证累计工期顺延。

　　五、工程质量

　　乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)全面履行合同约定，确保乙方正常施工。

　　(2)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(3)甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。

　　2、乙方责任

　　(1)全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。

　　(2)服从甲方的指挥和管理，自觉遵守甲方的各项规章制度。

　　(3)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员机具设备投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的`要求。

　　(4)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。

　　(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

　　(6)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

　　(7)乙方施工人员家属或亲友探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况，必须由项目部批准许可。亲友上工地现场，如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

　　(8)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任和经济费用。

　　(9)乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

　　(10)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。

　　(11)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

　　(12)乙方委派的工地代表_______________，为土方开挖工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，违章作业，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

　　(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

　　七、安全生产、文明施工

　　乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专

　　职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

　　八、质量验收

　　按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收，验收如不合格，则乙方应无条件配合甲方返工至合格。

　　九、工程价款支付

　　本工程___年3月至5月的土方开挖工程价款于8月份结算付清工程价款的80%，其余20%工程价款于春节前付清;

　　本工程___年6月至7月的土方开挖工程价款于8月底结算，9月底给予付清此价款;

　　本工程___年8月开始，每施工两个月结算一次工程价款，至第三个月上旬10号前付清上二个月已结算的工程价款，其余均依此类推。

　　十、附则

　　1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包。一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

　　2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

　　3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。

　　4、本合同一式五份，甲方、乙方、担保方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。

　　5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结算之日失效。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　授权代理人：_________________授权代理人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________