品才网>设计>电力设计合同

电力设计合同

时间：2022-10-09 18:35:34 设计我要投稿

电力设计合同

　　在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的电力设计合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

电力设计合同

电力设计合同1

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)__________

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)__________

　　签订日期：__________

　　签订地点：__________

　　为明确甲乙双方在工程设计中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。

　　第一条设计范围和内容

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、项目编号：

　　四、设计内容：工程施工图等勘察设计

　　五、设计成果提交时间：乙方应按甲方要求于设计方案交底后 30 日内向甲方提交施工图纸、施工图预算及材料清单等.

　　六、设计标准：《架空配电线路设计技术规程》(Q/301-10606-95)、《高压配电装置设计技术规程》(Q/301-10602-95)以及《中低压配电网规划建设与改造实施细则(试行)》等规程规定。

　　第二条双方的职责

　　甲方的职责：

　　一、配合乙方开展工作，并协调设计中需互相配合的有关事宜。

　　二、收到乙方交付的设计文件或图纸后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加竣工验收。

　　三、负责保护乙方的设计成果，不得擅自修改，未经乙方书面同意，不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　四、负责按合同约定按时支付设计费。

　　乙方的职责：

　　一、按合同约定的进度、质量提交设计成果一式8份。

　　二、参加甲方召集的必要的工程协调会。对所承担设计的工程项目应配合施工，开工前进行技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，及其引起的修改预算等。参加工程竣工验收。

　　三、应在收集资料基础上，对现场进行核对后，交付符合现场的施工图。

　　四、负责协助与厂家签订主设备的技术协议。

　　五、按期提交初设图纸和设计图，参加甲方组织的设计初审、会审会议，并做好全面技术介绍和交底，根据设计初审及会审的综合意见进行修订;

　　六、对设计的`进度及所提交的图纸的合理性负责。由于乙方的原因，造成设计成品不合格，乙方应积极采取补救措施，并承担由此所造成的一切损失。

　　第三条设计的变更

　　一、甲方因故要求改变设计，乙方应积极给予支持，但甲方应及时书面通知乙方。因变更而涉及的问题，双方应另行议定。

　　二、甲方因故要求停止设计时，应及时书面通知乙方，乙方应立即停止设计，费用按已完成的工作量算。

　　第四条设计费取费标准:按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。同时参照《竞争性谈判结果通知书》及《报价书》。乙方自愿以设计费人民币作为本工程总包报价。

　　第五条合同价款

　　一、本工程合同价款为人民币。

　　二、合同价款支付方式：

　　合同签订后付30%作为定金，所有设计文件交付后，付至90%，留10%待工程验收送电运行正常后付清。

　　第六条违约责任

　　一、乙方未按合同约定时间提交勘察设计文件等成果，每逾期 1 天，应向甲方支付单项价款的 0.5 %的违约金，误期罚款总额一般不应超过合同价的百分之五。延误超过30天的，甲方有权解除合同。

　　二、乙方提供的勘测结果或设计图纸存在问题，乙方应根据需要进行修改，并承担因此增加的费用以及给甲方造成的损失。

　　三、甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期 1 天，向乙方支付单项价款的 0.1 %的违约金。

　　四、在合同履行期间，因非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开展设计工作的，乙方不退还甲方已付出的合同定金;已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。合同生效后，非甲方原因乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

　　五、因乙方工作失误造成返工或已购设备无法在本工程中使用的，应由乙方负责。

　　六、若非甲方原因，乙方对于设计深度不足，以及未经甲方同意应施工单位要求修改方案或虚增工程量等，所造成的损失由乙方承担。

　　七、双方违约的其它责任，均按国务院颁布的《建设工程勘察设计合同条例》执行。

　　第七条争议解决方式

　　甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能达成一致的，可向本合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

　　第八条合同附件：无。

　　第九条双方约定的其他事项：无。

　　第十条合同效力

　　本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，效力同等。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效。本合同未尽事宜双方可经协商另签订补充协议。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人或委托代理人：__________ 法定代表人或委托代理人：__________

　　地址：__________ 地址：__________

电力设计合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循自愿平等、诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，共同遵守执行。

　　第1条设计项目

　　项目名称：广汉市广信臵业有限公司(曼哈顿)送配电工程

　　项目地点：广汉市

　　第2条乙方承担设计的依据

　　2.1属地电业局供电方案通知书

　　2.2本工程设计合同书

　　2.3建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图

　　2.4用地红红线图

　　第3条设计范围及主要设计工作内容

　　设计范围

　　1、从10KV广城三路中17号杆“T” 接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。

　　2、低压包括398户表及商业32户的配电相关电气设计。

　　3、配电室包括平面布臵图，电缆沟剖面图，电缆沟支架剖面图，配电屏安装大样图及配管图

　　4、高低压屏采用GGD柜，并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等等。

　　5、户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。

　　6、该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。

　　7、该设计应充分参照德阳电业局广汉供电局高压供电客户供电方案答

　　复单中内容设计，并符合当地供电局验收标准。

　　第4条乙方完成该项目设计的技术指标

　　4.1设计图纸能正确反映建设方用电意图，便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护，其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。

　　4.2提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁)，满足属地供电主管部门的技术习惯要求，并通过电力部门的技术审查。

　　第5条甲方应向乙方提供的基础资料和配合

　　5.1甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。

　　5.2甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章，图纸日期应在有效期内)。

　　5.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。

　　5.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。

　　第6条乙方的承诺和保证

　　6.1乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。

　　6.2对于甲方向乙方提供的一切资料，除为本项目设计外，未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。

　　6.3乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成，不得对任意部分对外转包或分包。

　　6.4乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底，解决施工中的有关技术问题，负责设计变更，参加该项目试车和工程竣工验收。

　　6.5乙方交付设计文件后，协助上级主管部门的审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充，并不再另行收取任何费用。

　　6.6除项目特殊要求或经甲方同意外，乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。

　　第7条设计进度及图纸套数

　　甲方将基础资料提交给乙方，乙方收到资料后，必须在个日历天数内完成，并向甲方提交完整的设计图套。

　　第8条设计咨询费的计收和结算

　　8.1设计收费依据

　　本工程设计费按国家规定的现行收费标准计收费用，依据标准为国家计委、建设部20xx年《工程勘察设计收费标准》，国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行协商。本工程勘察设计费用：人民币￥ (大写：元整)。

　　8.2设计费的支付

　　本合同经双方签字盖章后生效，甲方在合同签订后个工作日内按勘察设计费的 %:人民币￥ (大写：元整)支付乙方预付款，在乙方提交了全部施工图并通过审核后个工作日内，甲方向乙方支付勘察设计费的 %:人民币￥ (大写：元整)。设计费以转账的.方式支付，乙方收到甲方支付勘察设计费有效地转账支票后，乙方向甲方开具等额正式的合法发票。

　　第9条违约责任

　　9.1乙方在第6条中的声明不实或未尽到保证义务的，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　9.2除不可抗力和甲方原因外，乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件，每逾期一日，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　9.3由于乙方原因，设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应当退还甲方已付设计费用及其利息，造成甲方损失的并应赔偿甲方的一切经济损失。

　　9.4甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的，甲方支付相应的违约金或赔偿金。

　　第10条其他

　　10.1与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担，确需乙方配合的，经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的，工期不予顺延，相关责任承担参照本合同第9条的规定。

　　10.2项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线网改造的原则。

　　10.3该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后，因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的，即使该项目工程通过竣工验收，但经鉴定确属设计原因造成的，乙方应当承担由此造成的一切经济损失并承担一切的行政处罚后果。

　　第11条合同份数及有效期

　　本合同一式肆份，甲乙各贰份。本合同从双方签订盖章之日生效，工程竣工验收合格后失效。

　　第12条解决争议条款

　　本合同项下发生的纠纷和歧义，双方协商解决;协商不成，可向广汉市人民法院提起诉讼。

　　第13条其他未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表人：__________代表人：__________

　　联系地址：__________联系地址：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　开户银行：__________开户银行：__________

　　账号：__________账号：__________

　　合同签订时间：__________合同签订地点：__________

电力设计合同3

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　合同编号：________________

　　设计证书等级：____________

　　发包人：__________________

　　设计人：__________________

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：

　　一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的'定义相同。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

　　四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。

　　五、合同生效：本合同自__之日起生效。

　　六、合同签订：

　　合同签订时间：________年____月____日

　　合同签订地点：________

　　发包人：(公章)

　　设计人：(公章)

　　地址：

　　法人代表：(签名)

　　委托代理人：(签名)

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　建设行政主管部门备案：

　　鉴证机关或见证方：

　　(盖章)

　　备案号：

　　经办人：

　　备案日期：

电力设计合同4

　　委托单位：(以下简称甲方)

　　勘测设计单位：(以下简称乙方)

　　一、设计依据：

　　二、勘测设计项目、规模及范围：

　　三、勘测设计主要技术要求：

　　根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。

　　四、勘测设计基础资料和外部协议：

　　甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。科目如下：

　　1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;

　　2、项目政府相关批文;

　　3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。

　　五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。施工期间，乙方有随时到场服务的义务。竣工验收投运一月后，提交竣工图。

　　六、设计成果文件份数：

　　乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：

　　七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：

　　八、双方责任：

　　1、甲方：

　　(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。

　　(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。

　　(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意

　　不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。

　　(4)负责安排以及主持办理施工交底会。

　　(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。

　　2、乙方：

　　(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的.规定要求，进行本项目的勘测设计工作。按时提供各阶段设计文件及概预算书。若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。

　　(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。

　　(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。

　　(4)参加甲方安排设计审查以及图纸交底。

　　3、违约责任：

　　(1)、如因甲方变更计划(如停、缓、改)而解除合同时，甲方已付给乙方的勘测设计费，乙方不予退回。

　　(2)、如因甲方变更设计要求，提供的资料不准确或未按时提供勘测设计上必须具备的资料，而造成设计返工、窝工或需改设计，甲方应按乙方实耗返工的工作量另行增加勘测设计费，工期并顺延。

　　(3)、如因乙方责任推迟提供设计图纸及设计文件，超过

　　一周以上，则每延长一天扣勘测设计费10%，但总扣累计不得超过勘测设计费总额的20%。因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方除免收损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2% 。

　　(4)、如因人力不能抗拒的原因，影响勘测设计图纸、文件等迟期交付时，则不作甲乙双方违约。

　　九、合同有效期及合同份数：

　　1、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清勘测设计费后本合同自行失效。

　　2、合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等效力。

　　十、其他：

　　本合同如有未尽事宜，须经双方按实际情况协商确定。

　　委托方单位名称：承接方单位名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

电力设计合同5

　　委托单位：承担单位：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司设计资质：乙级（证书编号：A241015509 ）

　　设计合同书

　　委托单位：（以下简称甲方）承担单位：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定，甲方委托乙方承担工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　工程地点：

　　2、设计项目范围

　　二、设计项目依据

　　甲方提供的相关资料及《供电方案答复单》、规程、规范。

　　三、设计进度

　　合同生效后，个工作日。

　　四、设计文件份数

　　正常出图六份，如甲方要求增加出版份数，需另加工本费。

　　五、甲方责任

　　1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

　　2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的`资料不满足设计要求，乙方则应推迟设计进度；

　　3、维护乙方的设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；

　　4、按合同规定如期支付设计费。

　　六、乙方责任

　　1、按照本合同规定内容，根据国家和行业相关标准、规定开展工作，并对设计质量负责；

　　2、参加甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议，所发生审查费用由甲方负责；

　　3、对由甲方提供的基础资料，在未经甲方同意时，不得向任何的第三方提供；

　　4、按合同规定如期交付设计文件。

　　七、设计收费及支付方式：

　　1、设计收费：依据《国家电网点定【20xx】7号》文件取费标准，设计费费率为工程总造价（设备材料费+安装工程费）×4.579%，共计圆整（元）。

　　2、付费方法：合同签订后甲方预付圆整（元），余款交付图纸时一次性付清。

　　八、违约责任

　　1、由于甲方计划变更，提供资料不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时，按实际消耗工作量増付乙方费用。

　　2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。

　　3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。

　　九、解决争议的方法

　　当甲、乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。协商不成时，向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。

　　十、未尽事宜双方另行协商解决

　　与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十一、合同有效期与份数

　　本合同经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法人代表（签字）法人代表（签字）

　　或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：

　　年月日年月日

电力设计合同6

　　委托方：(以下简称甲方)__________

　　承接方：(以下简称乙方)__________

　　为确保工程的设计，满足工程施工进度的要求，双方本着团结协作，平等互利的原则，经协商一致，签订本设计协议。

　　第一条合同依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 依据甲方和业主签订的合同。

　　第二条委托事项

　　甲方委托乙方为其进行：工程的施工勘测及施工图设计(含预算)。

　　第三条费用及支付方式

　　经双方友好协商确定，甲方工程，协议费用共计元整。(人民币大写：圆整)乙方设计工作完成后，甲方支付费用元整。

　　第四条双方责任及违约

　　4.1 甲方责任及违约

　　4.1.1 甲方应按本协议及其有关附件规定的内容、在规定的时间内向乙方提供资料及文件，并对其完整性、可靠性及有效时限负责。甲方提交上述资料及文件超过协议及其有关附件规定期限的，超过期限15日及以内，协议规定的乙方设计文件交付时间应顺延，超过规定期限15日以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　4.1.2 因甲方变更委托设计的项目、规模、条件;或因甲方提交的资料错误;或甲方对所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方另行协商签订补充协议，重新明确有关条款。

　　4.1.3 在协议履行期间，甲方因故要求停止设计时，应及时以书面形式通知乙方，乙方应立即停止设计工作，甲方已付的定金不予退还;乙方已经开展设计工作的，根据乙方已进行的实际工作量;未超过全部设计工作量的50%(包括50%)时，甲方应按协议规定的全部编制费得50%支付;超过全部设计工作量50%时，甲方应按本协议规定的全部编制费的100%支付。

　　4.1.4 甲方应按本协议规定的.金额和时间向乙方支付费用，逾期未支付设计费得，按天数累计计算，每超过一天，承担应支付金额的千分之二(2‰)的逾期违约金;逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行协议，并书面通知甲方。无论国家或上级主管部门对设计文件不审批或本协议项目停、缓建，甲方均应支付应付的费用。

　　4.2 乙方责任及违约

　　4.2.1 按本协议规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件。

　　4.2.2 对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　4.2.3 由于乙方原因，延误了本协议规定的设计文件交付时间，按天数累计计算，每延误一天，应减收相应费用的千分之二(2‰)。

　　4.2.4 协议生效后，乙方要求终止或解除协议时，应双倍返还甲方定金。

　　4.2.5 交付设计文件后，参加有关上级主管部门的审查，根据审查结论，负责协议规定范围内的必要修改补充。若审定的设计原则有重大变更二重作或修改设计时，甲乙双方需另签订协议。

　　4.2.6 不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生此类情况，甲方有权索赔。

　　4.3 未尽事宜按《中华人民共和国合同法》及《建设工程勘察设计合同条例》中有关规定协商解决。

　　第五条其他

　　5.1 甲方委托乙方承担本协议规定内容之外的工作或服务，另行签订协议。

　　5.2 由于不可抗力因素致使本协议无法履行时，双方应及时协商解决。

　　5.3 本协议在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。争议仍未解决时，可向有关仲裁机构申请仲裁。