钢管租赁合同15篇
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编精心整理的钢管租赁合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
钢管租赁合同1
出租方:(以下简称甲方)
承租人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,就建筑材料租赁事宜达成如下协议:
1.甲方将地板框架式管道仪表和紧固件套件(详见《租赁材料收发明细表》)出租给乙方使用。
2.租赁期限自 年 月 日起。
3.乙方应自收到甲方第一批租赁材料之日起计算租金,然后按每批收到之日计算租金。
四、租赁价格标准为:钢管每天每米人民币;扣件每天每米人民币。租金自乙方收到甲方租赁材料之日起计算,以双方签署的《租赁材料收发计划表》为准。租金按季度结算,税费由乙方承担,乙方每季度末向甲方支付一次租金,如有延误,甲方每天向乙方支付%的违约金。
5.未经甲方同意,乙方不得擅自改变租赁材料的原始形式和长度。如果乙方擅自改变租赁物的'原形式和长度,或因乙方原因造成租赁物丢失、损坏,在租赁期满时,乙方将租赁物返还给甲方时,不能满足甲方移交给乙方时的原形式、长度和质量,乙方必须赔偿甲方损失。
六、车费和交通费。甲乙双方各承担%。
七.租赁时,要求甲乙双方检查尺子记录,检查材料质量。如果不符合质量和要求,乙方可以拒收;否则,一切后果由乙方负责。
八.乙方归还租赁物的,应当按照本合同约定的补偿价格进行补偿,同时向甲方支付租金。
九.乙方将租赁物返还给甲方后,应在天内结清,并向甲方支付全部租金..乙方未在约定期限内向甲方支付租金的,视为违约。违约金按租金总额的%支付给甲方。
X.乙方委托材料收货人,乙方委托财务清算人。
甲方委托物资发货人,甲方委托财务清算人
XI。其他商定事项:
12.本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十三.如因本合同引起的任何争议不能通过协商解决,双方同意由甲方单位所在地法院解决。
十四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲乙双方必须严格遵守,违约按合同法的有关规定处理。
十五.本合同经双方签字或盖章后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
授权代理人(签名): 授权代理人(签名):
电话:电话:
签署日期: 年 月 日
钢管租赁合同2
出租方:(简称甲方)
承租方:(简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商一致,特签订本合同,共同遵守执行。
第一条:租赁材料名称和单价:钢管每天每米壹分壹厘(钢管正负10CM);扣件每天每只捌厘(接头、转向、直角)
第二条:租赁材料的的交货方式:甲方按乙方所需名称、规格、数量按时送达乙方指定的施工现场地点,收货数量以乙方签字的'入库单为准。运输、装卸费用由甲方承担
第三条:租赁材料的的退货方式:甲方派车到乙方现场清点退货并负责运输、装卸货,运输、卸车费用合计为钢管每米壹角、扣件每只肆分由乙方承担;退货数量以甲方签字的入库单为准。
第四条:租金结算方式:本工程施工到正负零以上五层后7日内结算已发生的租赁费40%,本工程封顶后一个月内后结算已发生的租赁费50%,租赁材料全部退货完毕后二个月内一次性结清全部租赁费。
第五条:乙方如果丢失、损坏甲方物资,按现时市场价赔偿。
第六条:甲乙双方应共同遵守本合同所规定的各项条款,如发生纠纷由双方共同协商解决,如协商不成可向甲方所在地人民法院申请解决。
签订日期: 年 月 日
签订地点:
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
施工工地:
钢管租赁合同3
(简称甲方)____________(简称乙方)____________
经甲、乙双方协商,达成合同条款如下:
(一)乙方因承建工程,现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。
(二)租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准:品种租赁数量保证金(元/吨)保证金总额(元)租金单价赔偿价(元)钢管20元/m扣件6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量钢管每二百五十米为壹吨,扣件每一千只为壹吨。以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。
(三)租赁期限自年月日至年月日止,如需延长租期,应在合同到期后十天内另行办理续租手续。
(四)乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表,以方便甲方按时、按量供应。乙方须在每次提取物资五日前告知甲方,并办理告知手续,否则,由此造成乙方的损失由乙方自行负责。(五)租金每月按实际租借数量、天数结算一次,乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项,逾期每天加收千分之五的违约金。
(六)乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金,乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算,结算后甲方将保证金退还乙方。
(七)乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货,双方当场点清验收数量,出入库堆放等一切运杂费由乙方承担,提货单由乙方代表签字后生效。
(八)乙方应遵照建筑安全操作规范安装,施工时,必须由专业技术人员负责操自行负责。
(九)缺损赔偿及修理费计算标准:
1、乙方租借钢管不得截断,归还时必须在提货单上注明尺寸归还,如另外规格代替,应在甲方允许的前提下,按照以长代短的原则,若以短代长,每米赔偿3元或拒收。
2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充好,发现上述情况,甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元;扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6元,缺扣件螺丝每套赔偿0.6元。
3、扣件每只收清理上油费0.10元,钢管返还清洗转堆费0.06元/M,钢管弯曲度超过5%—20%以内,校直费每米0.5元,自行修正后不变形,不收变形整理费。
(十)乙方有下列行为之一的,甲方除有权要求乙方按约定承担违约责任外,还有权单方解合同:
1、合同期满后,乙方未按约定办理续租手续的,甲方除按乙方实际租用天数并照合同规定收取租金外,逾期每天加收总金额的千分之五的违约金。
2、同一工程项目中,乙方实际租赁数量未达约定租赁数量的情况下,又租赁第三方钢管、扣件及配件的,甲方有权没收乙方的'保证金。
3、在租赁期内,乙方将租赁物转让给第三方使用,或将租赁物变卖抵押的,乙方除应赔偿损失外,甲方还有权没收乙方的保证金。
(十一)乙方与甲方签定租赁合同时,应出示法定代表人身份证原件、营业执照副本原件,并向甲方提供一份法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件(加盖乙方公章)。
(十二)本合同签订即发生法律效力,如双方发生纠纷由甲方所在地人民法院裁决。
(十三)本合同可一式多份,根据需要各执数份。
(十四)备注:
甲方盖章:____________乙方盖章:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
经办人:____________经办人:____________
电话:____________电话:____________签订日期:____________签订地址:____________
钢管租赁合同4
出租方(甲方): 签订地点:
工程名称:
承租方(乙方): 签订时间:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利及义务。按照平等互利的原则,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁财产的名称、数量、日租金、修理、赔偿等。
财产
名称租用
数量单位租金
(元/日)清理刷油(元)赔螺丝
(元)赔螺丝帽
(元)租赁财产单价(元)
特殊钢管按双方签字的发货、收货单据为依据m0.008(5.7米价格为0.010元/天)
普通钢管 0.008 按市场价
扣件 只0.0080.10.50
顶丝 套0.0250.210.002.00
说明:1、按日历天数计取租金(出、退库当日均按全天计算);2、乙方无权对租赁财产自行改截、打洞、焊联、否则甲方拒收;3、架具类:钢管弯曲乙方负责调直,扭曲、电气焊疤痕与割裂瘪坑靠近钢筋规格折收;4、往返运输、装卸、码放由乙方负担;5、乙方拉租赁财产时必须验收,甲方不承担在租赁期间使用中的事故责任;6、钢管规格:6m、4.5、4m、3.5m、3m、2.5m、2m、1.5m、1m。钢管规格长度误差正负10㎝。3米至6米为长管,3米以下至1米为短管。7、每吨钢管(260米)配扣件160只,拉扣件数量少则按比例算租金。十字、万向扣件重量:1.7~1.8斤。8、乙方不得将租用财产转让、转借给第三方使用,造成一切后果由乙方负担。9、乙方租赁甲方库内现存的财产。特殊钢管为:5.7米钢管,甲方提供数量为4000根(其中1000根为焊接管。)。根据乙方需要的`实际需用量结算。出租方必须满足需方使用,不能发生停工待料。如遇春节期间报停一个月。
第二条 财产押金及租金的缴纳期限
乙方每月付租金一次,次月15日前乙方到甲方支付上月租赁租金。最后一次租金在乙方送完租赁财产60日内付清。甲方每月结算一次租金于次月10日前送交乙方结算清单两份,乙方核对后签章交回甲方一份。
第三条 租赁财产的结算
乙方在送完租赁财产20日内必须到出租方进行结算,如乙方不进行结算,以甲方的有效票据,根据合同结算,乙方视为认可。按实际发生的结算金额支付甲方。甲方以收据付款。
第四条 二期工程开工后,钢管的租用量优先考虑甲方,合同另定。
第五条 违约责任
本合同签订后,对双方具有约束力,双方都应认真履行,任何一方违反本合同约定的任何一款规定,要承担违约责任。
第六条 租赁财产代理人的授权
乙方指派: (身份证号码: 居住地址: )为代理人代表乙方租赁甲方财产按规格型号拉、送,定期同甲方核对收发单据及时与甲方进行租金结算,按期付甲方租金。如中途取消对其授权,乙方应书面告知甲方,否则由此造成的损失由乙方负担。如需变更代理人,乙方应至甲方办理具有上述内容的委托书交付甲方,否则甲方有权对新任者拒绝发放租赁财产。乙方新指定代理人签名:
身份证号:
居住地址:
第七条 租赁财产期限
自20xx年4月2日至乙方送清租赁全部财产。
第八条 合同有效期
有效期限:20xx年4月2日至乙方退回甲方全部租赁财产,乙方付清甲方全部租金等款项废止。
第九条 争议的解决方式
一、双方协商。二、诉至铜山县人民法院。
本合同一式二份,甲、双方各执一份。本合同未尽事宜,一律按《合同法》执行或届时补充协约。
出租方(章): 承租方(章):
单 位 地 址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
钢管租赁合同5
出租方: 合同编号:
承租方: 签订地点:
签订时间: 年 月 日
根据《经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条 租赁期限
自 年 月 日至 年 月 日。共订 天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前 日内,重新签订合同。
第三条 租金
租金收取:
第四条 押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条 租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条 出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的`所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条 违约责任:
1,未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。
2,未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。
3,未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金 %的违约金。
4,其它违约行为。
钢管租赁合同6
甲方:_____________
乙方:_____________
一、租赁内容及单价:_________________
二、所租用材料质量要求:_________________
向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中对构配件的要求,并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的'问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话。
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件,直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式:_________________
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。(注:_________________一律要求用支票等票据形式支付,杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款:_________________开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后,建筑工程钢管扣件租赁合同要写上每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后,五个月内付清。
甲方:_____________乙方:_____________
________年____月____日________年____月____日
钢管租赁合同7
承租方:(甲方)中博建设集团有限公司 合同签订地点:
出租方:(乙方)宁波市鄞州云龙大卫钢管租赁站 合同签订时间:
担保方:(丙方)上海菜景建筑工程有限公司
第一条:租赁物品种、数量、租价及价值:
第二条:租赁期限。租20xx年 11月 08日至20xx年 10月 31日。
第三条:押金。转帐支票 贰仟 元。
第四条:提货方式。签订合同的同时,甲方应按时到乙方验收提货(甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收)。钢管、扣件根据数量搭配发货(钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管,此钢管租价递增50%)。甲方如需要乙方代办装车及运输,费用由甲方承担,装车费(8 元/吨),运费 80元/吨(不足30吨算30吨)。
第五条:归还物资最新钢管租赁合同范本最新钢管租赁合同范本。甲方归还时,须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装,费用甲方承担。乙方卸车,卸车费( 8元/吨)由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收,但可作暂存,乙方免收保管费,甲方的暂存物资不向乙方收取租费,凭暂存单退回物资。
第六条:以下修理费,材料费由甲方承担:
1、钢管修理费用0.02元/米按归还的总米数计算;钢管弯曲1元/根;钢管切割(电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头)1元/刀;
2、扣件加工上油0.15元/只,袋0.35元/只;
3、扣件扭曲变形,断开裂缝作报废处理,按贰只折一只归还数;
4、切断钢管应赔偿,切断费接管费6.8元/根由甲方承担(结算方法:在物资归还结束时,一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算)。
第七条:租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条:付款方式:租金及装、卸、运、修理、材料等费,甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条:违约责任。乙方:未按数量提供租赁物资,除按规定如数补齐外,应偿付违约期租金0.3%的违约金;甲方:不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的'0.3%计算违约金。
第十条:租赁期限届满,甲方仍要求发料或继续使用租赁物,原租赁合同继续有效,但租价递增30%,租赁期限为不定期
最新钢管租赁合同范本合同范本。
第十一条:变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方,应正式通知甲方,新的所有权即为本合同的乙方,甲方不得将租赁物转租。
第十二条:本合同争议解决方式:首先双方友好协商解决,如协商解决不成,事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
第十三条:丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲 方:中博建设集团有限公司 乙 方:宁波市鄞州云龙大卫钢管租赁站 丙方:上海菜景建筑工程有限公司
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
电话: 手机: 电话:
工地地址: 电话:
收发负责:
钢管租赁合同8
出租方:
承租方:
签订时间:________年____月____日
根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条租赁期限
自________年____月____日至________年____月____日。共订x天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金x元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任:
1,未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金x%的'违约金。
2,未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金x%的违约金。
3,未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金x%的违约金。
4,其它违约行为。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
钢管租赁合同9
出租方: __________(简称甲方)
承租方: __________(简称乙方)
根据《经济合同》及有关规定,本着平等互利原则,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致签订本合同。
一、乙方因承建 工程,现施工临时需要租用钢管、扣件及各种配件,经甲方核实,同意租借,以资共同遵守,乙方同意按甲方规定标准和期限交纳保证金及租赁费。
二、租赁品种、数量、租赁费及赔偿费标准:
一、乙方与甲方租赁合同时,就携带具有法人资格的法人代表身份证、复印件、营业执照副本复印件(加盖乙方公章),并就在合同后立即提交一份钢管、扣件、配件、配件的进场时间表,以方便甲方按时,按量供应。
四、 租借自_____年___月___日起至______年___月____日止,如需延长合同,应在合同到期后十天重新办理续租手续。否则,甲方将视为乙方仍在使用,合同也随之顺延并有效。
五、租费每月按实际租借数量结算一次,甲方开出结算单十五天之内付清款项,逾期每天加收千分之一的滞纳金。
六、租赁期间不得以保证金抵作租金,承租人全部返还租赁物质并经出租人验收合格并办理完结算后,保证金退还承租人。
七、承租人须在每次提取物质五日前告知出租人,并办理出租手续,否则,由此造成承租人的损失由承租人自行负责。
八、违约责任
1、合同期满后,乙方如未规定的期限办理续租手续,甲方除按乙方实际租用天数并按照合同规定收取租金外,逾期每天加收总额金的千分之一的'滞纳金。
2、在租赁期间,乙方不得将租赁物转让,转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
3、乙方如有以上行为,四方除按规定收取违约金外,同时有权解除合同或向法院提起诉讼。
九、钢管每二百五十米为壹吨,扣件壹千只为壹吨,租金税由乙方自负。
十、缺损赔偿及修理费计算标准:
1、乙方租借钢管不得截断,归还时必须在提货单上注明的尺寸归还,如另外规格代替,应在甲方允许的前提下,按照以长代短的原则,若以短代长,每米赔偿3元或拒收。
2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充分,发现上述情况,甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元;扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6.5元,缺扣件螺丝每套赔偿0.88元。
3、扣件每只收清理上油费0.15元,钢管返还清洗转堆费0.06元/M,钢管弯曲度超过5%--20%以内,校直费每根1根1元元,自行纠正后不变形,不收变形整理费。
4、乙方应遵照建筑安全操作规范安装,施工时,必须由专业技术人员负责操作,违章使用或违反操作规程,由此产生的质量、安全事故由乙方承担。
十一、乙方租赁的钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货,双方当场点清验收数量,出入库堆放等一切运杂费由乙方承担,提货单由乙方等签字均生效。
十二、本合同即发生法律效力,如双方发生纠纷由本地人民法院裁决。
十三、担保方要督促乙方保证履行合同所有条款,否则乙方违约的责任由担保方负责。
十四、本合同可一式多份,根据需要各执数份。
备注:
出租方:__________ 承租方:__________ 担保方:__________
法人代表: __________ 法人代表:__________ 经办人:__________
经办人:__________ 经办人:__________
地址: __________ 地址: __________ 地址:__________
电话: __________ 电话: _____ 电话:__________
签订日期:_____年___月___日 签订日期:_____年___月___日
钢管租赁合同10
原告_________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
被告_________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
被告_________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
诉讼请求
一、要求判令解除原、被告之间签订的《______市房屋租赁合同》;
二、要求判令两被告返还租用房屋;
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币__________________元;
四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币____________元(按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日,实际要求计算至被告履行之日);
五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币____________元(暂计至____________年______月______日,实际要求计算至被告返还房屋之日);
六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用(暂计)人民币__________________元(实际要求计算至被告返还所占用房屋之日);
七、要求判令两被告支付物业管理费人民币____________元(______年______月至______月的费用,实际要求计算至被告返还占用房屋之日);
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由
______年______月______日,被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》,合同约定:原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的.租期为______年______月______日至______年______月______日止,其中,______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整),且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外,月租金的支付方式为:租金按每三个月为一期支付,被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金,以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外,租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后,被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用,已构成根本性违约,严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后,被告仍未支付上述费用。因此,根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定,原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。
综上,原告为维护自己的合法权益,特诉至贵院,请依法支持原告诉请。
此致
__________________人民法院
具状人:__________________
______年______月______日
钢管租赁合同11
出租单位:(以下简称:甲方)
租用单位:(以下简称:乙方)
乙方承接施工的工程因需要,甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定,在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3建筑面积:
1.4工程工期:
1.4.1甲方个月,以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。
1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超
2、周转材料的规格、数量、租用价格
2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)
3、材料的进场时间及结算期限
3.1进场时间:乙方电话或口头提前两天通知甲方,甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。
3.2租用期以材料进场起,至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起,自报停日至材料运出现场的天数,乙方不再支付租用费。
4.甲、乙双方的工作及责任
4.1甲方工作及责任
4.1.1甲方委托代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后,两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场,因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要,保证进场材料的良好使用性能。
4.1.4甲方负责租赁材料的进出场运输费用,材料出场的`卸车和周转材
4.1.5乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。
4.1.6乙方自己搭设板房(甲方指定位置)。
4.2乙方工作及责任
4.2.1负责保证乙方材料进场道路额畅通。
4.2.2乙方委托为履行本合同全权代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
4.2.3提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。
4.2.4负责教育工人不得乱裁钢管及砸坏扣件。如工人有意损坏材料,乙方可要求工人所属分供方单位按市场价赔偿,木工所用材料有木工归堆至乙方车能到的地方装车。
5.租金结算及付款方法
5.1本工程的租赁费用以项目的建筑面积/m2(不含税)包干;甲方负责派安保人员在施工现场进行安保工作,在施工期间或材料退场前的缺少和损坏都由甲方自行承担。
5.2本工程的租赁费甲方垫资到地上三层结构封顶,每月25日甲、乙双方预结一次,作为付款的依据,乙方每月5日经公司审核后支付当月结算款额的60%,付款宽限度为15天。主体封顶后付到85%。
5.3合同总价:按照陕西省定额的建筑面积计算规则进行计算建筑面积;外墙保温材料和二次结构不得计算建筑面积。
5.4材料退场后,甲方一周内通知乙方办理结算手续,在材料退场后6个月内向甲方支付剩余的租赁费用。
5 . 5甲方提供租赁单位名称:开户行:帐号:
6、其他约定
6.1在执行本合同时若发生争议,应相互协商解决,协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。
6.2未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同有同样效力。
6.4本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,甲、乙双方盖章签字后生效,工程完工款清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢管租赁合同12
出租单位: (以下简称:甲方)
租用单位: (以下简称:乙方)
乙方承接施工的 工程因需要,甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定,并结合木材厂地块改造工程的实际情况,在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
建筑面积:
工程工期:确保达到工程进度计划的要求。
2、周转材料的规格、数量、租用价格
3、材料的进场时间及结算期限
进场时间:乙方电话或口头通知甲方后两天内必须进场。
租用期以材料进场起,至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起,自报停日至材料运出现场的天数,乙方不再支付租用费。
4.甲、乙双方的工作及责任
甲方工作及责任
4.甲方委托行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
4.按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后,两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场,因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要,保证进场材料的良好使用性能。
4.负责材料的进场运输费用,及材料出场的指定堆放点。
.5负责材料进场后在乙方指定地点的.卸车和上码堆放并承担其费用。
乙方工作及责任
.1乙方委托行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
.2提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。
.3负责材料退场的运输(限市区范围)。
.4对以签收材料负责保管工作,如发生丢失或损坏在退还材料时按价赔偿。
5.租金结算及付款方法
材料进场前,乙方不向甲方支付预付款或押金。
每月某日,甲、乙双方预结一次,作为付款的依据,乙方每月支付当月结算款额的30%,付款宽限度为xx天。
合同总价:暂定合同总价为:贰拾万人民币。
材料退场后,乙方一周内通知甲方办理结算手续,在材料退场后xx个月内向甲方支付剩余的租赁费用。
6、其他约定
租赁期内,乙方的债权、债务与甲方的材料无关。
在执行本合同时若发生争议,应相互协商解决,协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。
未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同有同样效力。
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,甲、乙双方盖章签字后生效,工程完工款清后自行失效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签字:
签字:
日期:
日期:
钢管租赁合同13
甲方(承租方):乙方(出租方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,为明确双方权利义务,经双方协商一致,特签订以下合同条款。
一、合同租赁物
1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管,由甲方向乙方租赁。
2、租赁物具体情况描述如下表:钢管名称型号数量金额备注(元)排栅管φ48壁厚3.0mm过磅为准(约需两千单价:具体第五条吨)扣件符合标准点数为准单价:0.21元/月/个
3、乙方出租的钢管应符合国家、行业规定的质量标准,符合合同约定或甲方所承建的建设工程施工需要。(出租钢管需钢管生产厂家出厂质量合格证书、钢管已使用年限证明)
二、租赁期限
1、租赁期限暂定为2个月以上。
2、实际租赁期限从20xx年2月起至根据甲方实际需要时止。
三、租赁物权属
1、在租赁期限内,钢管所有权属于乙方,甲方仅对钢管拥有使用权。
2、租赁期限内,乙方将钢管转让、抵押给第三方,应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方,甲方不因此丧失租赁物的使用权,如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等,致使甲方使用钢管受到相应的限制,乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。
3、租赁期限内,乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同,将钢管重复出租,由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的,乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。
四、租赁物使用地点
甲方建设工程施工地点秦皇岛火车站工地,为本合同租赁物使用地点。
五、租金、相关费用及支付
租金计算方式:____________________________
六、租赁物的日常操作及维护
1、在租赁期限内,甲方负责钢管的日常维护修理工作,保证甲方正常施工的使用,期间所发生的维护修理费用,由乙方自行负担。
2、对维护修理的其他约定,甲方负责验收。
(1)排栅钢管弯曲大于160度的由乙方负责维修,排栅钢管压扁的由甲方负责维修。
(2)因乙方未能按甲方要求提供各尺寸排栅钢管而导致甲方切割排栅钢管的,甲方不负任何责任。
七、甲乙双方的权利义务
甲方:
1、租赁期限内,甲方对钢管行使使用权,排除第三方对钢管使用权的请求。
2、甲方负责提供放置钢管的场地,提供钢管进场,退场的道路通畅。
3、甲方应按照安全生产规范使用钢管,尽量避免钢管在使用过程中的损耗。
4、甲方按约定向乙方支付租金和相关费用。
乙方:
1、乙方负责钢管的进退场运输工作,保证在合同约定的时间,将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。
2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产,符合建筑工程钢管使用的行业规定,质量不存在任何瑕疵。
3、提供钢管使用年限的证明(需出厂单)。
八、违约责任
1、双方确定钢管进场时间后,乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的,乙方应承担由此给甲方造成的损失。
2、双方确定钢管退场时间后,乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的,结算无休止日期通知日期为通知日,乙方还应承担由此产生的`相关费用。
3、钢管使用完毕后,甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的,甲方承担责任。
4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因,造成甲方员工工身损害或财产损失的,乙方承担全部的责任。
九、不可抗力
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指,合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形,致使一方或双方不能履行合同约定条款时,不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知,在取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同履行的影响程度,经另一方同意后,履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务,并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延履行的违约责任。
十、其他约定
1、合同签订时,乙方向甲方提供钢管生产厂家名称,钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。
2、租赁期限内,未经乙方同意,甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方,因此而造成的损失由甲方承担。
3、租赁届满后,甲方通知乙方运离钢管,甲乙双方现场清点钢管数量,作为租赁结算凭证,乙方施行三包,包进出场车费,包损耗,包看管维护。
4、租赁期届满,双方同意续租的,由双方另行签订合同约定相关事宜,或签订本协议补充协议。
5、合同签订时,甲乙双方互相提供营业执照(合法身份证明)复印件、法定代表人证明、授权委托书等相关材料,以上材料均需加盖公章。
十一、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议,甲乙双方本着互利互惠的态度,通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致,双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式陆份,甲乙担保方三方各执两份,同具法律效力。
3、本合同未尽事实,双方另行签订补充协议,补充协议与本合同同时使用。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、平往帐单、支付证明等,与配合同时使用,同具法律效力。
甲方_____________________(盖章)
项目经理:_____________________
________年________月_______日
乙方_________________________(盖章)
签约负责人:_____________________
_______年_________月______日
担保方_____________(盖章)
签约人:___________________
____年______月_______日
钢管租赁合同14
承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方)
因甲方建设工程施工需要,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,为明确租赁双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,就建筑施工钢管扣件租赁事宜,签订本合同,双方共同遵守。
一、租赁内容及单价:
二、所租用材料质量要求:
向甲方提供合格的脚手工具,材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-20xx )中对构配件的要求,并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责,由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。
三、乙方负责送货到甲方工地,运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话 。
四、甲方负责退货时装卸及运费费用。
五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的.扣件,直至该项目完成为止。
六、所租材料如有丢失,甲方应做出赔偿,所赔偿材料的价格,双方根据市场价的6折计算,如甲方自行购买赔偿乙方时,乙方不得以任何理由拒绝。
七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。
八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费,可以修复的乙方均应收回,钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲,由乙方负责修理或调直,甲方不承担此项费用。甲方退货时,将物资在乙方租赁站点清,双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。
九、结算、付款方式:
(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准,单价以本合同为准。(注:一律要求用支票等票据形式支付,杜绝直接用现金交易行为)
(2)付款:开始送货两个月后付至实际发生租赁费的5 0%;此后,每月付当月租赁费的5 0%;直至全部退货后,五个月内付清。
十、违约责任:
如果乙方违约,未能履行本合同所规定的其应当履行的义务(如未能按时或按质或按量提供租赁物品时但不限于此几种情形)时,其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约,未能及时支付租赁费用的,其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。
十一、其他约定:
1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。
2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度,甲方有权终止合同,所发生租赁费按 75% 结算,同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。
3、春节报停不计取租赁费,报停时间经双方协商为20日。
4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量,并办理相关手续。
5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档:乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份,有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书(均需盖章)。
十二、解决本合同纠纷的方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。 十三、本合同经双方签字或盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
签字: 签字:
日期: 日期:
钢管租赁合同15
甲方:(承租方):_________
乙方:(出租方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务关系,经双方协商一致,就承租方承建的天津东丽区张贵庄还迁房项目工程向出租方租赁建筑物资事宜,签订租赁合同规定如下:
第一条:租赁物使用地点和期限
租赁物资使用地点为得擅自改变使用地点和转让他人使用,也不得变卖或作抵押品。
第二条:结算、费用及供退货方式
1)付款方式:自供货之日起,每月25日至30日双方核对租费单,并经现场收料员,安全负责人,项目经理同时签字确认后,作为有效依据。在结构工程全面达到正负零上二层后,甲方接到乙方的租赁核算单,可支付给乙方总租赁费的60 %,以后每二个月付产生租赁费用的60%,余款部分在租赁物资结束后三个月内付清。
2)供货、退货方式:承租方提前五天提供用货计划,提前一天通知出租方具体用货规格、数量,出租方接到通知后及时把货物送到施工现场(必须为合格物品,并附材质检验报告),承租方指定为报料员及收料员验货签单卸货,装卸车、运费等费用由出租方负责;退货时,承租方负责将物资退回出租方,双方由指定人员确认签单,装车、运费由承租方承担,卸车由出租方负责。出租方不得以种种理由推迟、拖延或拒收租赁物。结算时具体规格数量以双方签字的`发/退货单为准。结算时须由项目经理、材料部等三人以上签字生效。
3)清理维修费:钢管除死角型弯曲外,其余不收修理费、清洗刷油等费。
4)遗失赔偿:租赁物资发生遗失的,以当时市场价为赔偿依据;
5)材料物资收费标准:编织袋0.40元/个,螺丝0.60元/套;
6)在退租赁物资当天不计所退物资的租赁费。
第三条:合同附件是合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第四条:违约责任
承租方未按合同约定支付租赁费及相关费用,每日按应付未付款的1‰支付违约金。
第五条:争议的解决方式及违约责任
当双方履行合同过程中发生争议时,本着友好协商的原则,协商不成的,以出租方注册地为诉讼管辖地。
第六条:冬季不施工报停期为60天,如遇不可抗力或政策性停工双方协商解决。
第七条:本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【钢管租赁合同】相关文章:
钢管租赁合同10-15
建筑钢管租赁合同08-17
建筑钢管租赁合同11-18
钢管扣件租赁合同10-15
钢管租赁合同范本05-27
钢管租赁合同范本15篇03-12
钢管租赁合同范本(15篇)07-22
钢管运输合同08-31
钢管销售合同范本02-06