项目投资居间的合同
在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的项目投资居间的合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
项目投资居间的合同1
甲方（委托人）：
联系地址：
乙方（居间人）：
联系地址：
联系电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的'，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、如居间不成功，则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费。
2、本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。
2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
3、甲方以转帐的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日：
项目投资居间的合同2
居间方（以下简称甲方）：
法定代表人：
住所：
委托方（以下简称乙方）:
法定代表人：
住所：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方接受乙方委托，就甲方向乙方提供项目投资居间服务达成一致，签订本合同，以兹共同遵守执行。
一、委托事项及其具体要求
甲方接受乙方委托的投资项目，促其签订合作协议，成立“昆明泛亚股权交易所有限公司”。
二、居间期限
从20xx年1月20日至20xx年7月19日，若期限届满后仍未取得“昆明泛亚股权交易所有限责任公司”营业执照的，双方合同即告终止，乙方与任何一方再成立任何公司，甲方均无权收取居间报酬。
三、居间的报酬计算方式
1、乙方及其关联公司或指定人与甲方介绍的相关政府部门及其关联公司就前述项目签订的合作协议，在该协议签订并在当地工商局递交办理“昆明泛亚股权交易所有限责任公司”的.营业执照所须资料时，乙方应将甲方列入“昆明泛亚股权交易所有限责任公司” 股东，并占公司股份15%，以后的分红作为甲方此次的居间报酬。
2、在“昆明泛亚股权交易所有限责任公司”成立三年后，甲方应无条件将其所占公司股份无偿转让给乙方，否则甲方应按当时所占15%股份的市价给予乙方补偿。
四、双方的权利和义务
1、乙方应按本合同的约定向甲方支付报酬。
2、甲方应当向乙方提供投资项目信息，并保证所提供信息的真实性。
3、甲方应忠诚勤勉，努力促成合同的成立，并如实向乙方报告有关订立合同的事项。
五、保密义务
乙方承诺对本合同及其内容、居间过程中知晓的有关甲方的一切商业秘密进行保密，不以任何方式向任何第三方泄漏。
六、合同的生效
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同签字生效后，甲方依据本合同向乙方指明了合作方的身份或其他有关情况，未经甲方同意，乙方不可撤销本合同，但在3个月内合作无实质性进展的除外。
七、
在签订本合同3个月内，乙方与拟合作方就成立“昆明泛亚股权交易所有限责任公司”无实质性进展，实质进展包括但不限于双方就成立签定合作公司意向书、或者框架协议、或者已草拟完毕公司章程，则乙方有权解除合同。
八、争议解决条款
本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决。协商不能达成一致意见时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1、本合同第一条约定的非因甲、乙方任何一方责任而致目的不能实现时，双方互不承担责任。
2、本合同于年 月 日在签订，一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。
项目投资居间的合同3
委托方：_______________
居间方：_______________
身份证号：_______________
身份证号：_______________
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。
1、合同标的物
居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况
2、居间方义务
A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；
B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；
D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。
3、委托方义务
A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。
B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。
4、居间服务费
A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；
B、委托方与装修工程方签订的针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的.6%，此居间费包括所有居间人的费用在内。
C、居间服务费支付方法：
委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%，委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%，委托方收到工程费达到70%，付居间服务费40%（即付清）。
5、诚信原则
（1）、委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
（2）、委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
（3）、委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。
（4）、委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。
6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。
委托方：_______________居间方：_______________
代表人：_______________代表人：_______________
联系地址：_______________联系地址：_______________
签订地点：_______________签订地点：_______________
___年___月__日___年___月__日
项目投资居间的合同4
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
经甲乙双方协商一致，依据诚实守信和公平公正原则，订立居间服务合同如下，以资双方共同遵守。
一、居间事项甲方现面向中华人民共和国内地客户开展_____类项目投资事项，并获知乙方能够提供内地相关客户信息且能够帮助甲方完成投资。现甲方委托乙方寻找介绍拥有合适项目的资金需求方，协助甲方达成项目合作意向及投资意向。乙方接受该居间委托，并严格履行，已达成双方目的。
二、居间人权利与义务
1、乙方在接受委托时，可向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方投资项目的相关情况。
2、乙方应认真完成甲方所委托居间事项，积极为甲方寻找机会，并为甲方及相关相对人签订协议提供联络、协助及撮合等服务。
3、乙方在代理甲方所托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方赔偿其损失。
4、乙方对甲方所投资项目及款项不承担任何的担保责任。甲乙双方的关系仅为居间关系，不适用其他劳务关系相关约定或规定。
三、居间报酬风险提示：
投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
1、若乙方促成由_____项目持有方（借入资金意向的第三方）与甲方达成相关合作及投资意向，甲方按照实际投资额度的'_____%向乙方支付居间报酬，该报酬在甲方或甲方所寻找的其他投资主体向相对人支付款项前予以支付。
2、若甲方未能按时支付酬金，除应与支付外，还应以未支付款项额度为基数，以日____分之____向乙方支付滞纳金。
3、本合同项下的项目合作资金及投资资金在相对第三方使用完毕后，仍需使用并与甲方签订续用合同的，本居间服务合同视为续展，酬金费用按照_____%支付。
四、违约责任风险提示：
为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。
其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。 本合同任何一方违反本协议之约定给对方造成损失的，都应赔偿因此而给对方造成的一切损失，并按照本居间服务合同所确定的报酬数额的_____倍承担违约责任。
五、争议的处理本合同在履行过程中如发生争议，由争议双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方都可向法院提起诉讼。
六、其他约定事项
1、本协议中所指项目合作、投资事项及款项，甲方有权直接出资或另行居间介绍其他主体介入出资，无论是由甲方直接出资或由甲方再行居间介绍其他主体介入该事项，只要乙方所介绍之客户获得相对额度的资金，皆视为甲方与乙方按照本协议所约定的居间报酬结算依据。
2、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、甲方应对项目合作、所投资款项、操作程序的正当性及合法性承担责任。
4、本协议所适用法律为中华人民共和国内地法律，合同文本以中文版为准。
5、本协议一式_____份，双方各执_____份，签字盖章后生效。
甲方（签字）：签订地点：________年____月____日
乙方（签字）：签订地点：________年____月____日
项目投资居间的合同5
委托方：_______________________________(以下简称甲方)
法定代表人：____________________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
银行户头：______________________________
银行卡号:______________________________
居间方：________________________________(以下简称乙方)
法定代表人：____________________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
银行户头：______________________________
银行卡号:______________________________
甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议，以资共同遵守。
第一条委托事项
1、甲方计划承接乙方接洽的____________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。
第二条居间人的权利和义务
1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。
2、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。
4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。
5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的.有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。
第三条甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
第四条居间费用及支付方式
1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_______%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。
2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币________元，作为居间首期款，其余居间费根据发包方工程进度比例分_____次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)乙方自行承担。
第五条合同的解除
1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。
2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。
3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。
4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。
第六条违约责任
甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额____%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第七条声明及保证
甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。
乙方：
1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第八条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。为经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。
第九条争议的处理
如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_______方所在地人民法院提起诉讼解决。
第十条合同解释、补充及附件
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。
第十一条合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
第十二条备注
如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。
委托方(公章)：__________________
居间方(公章)：__________________
法定代表人(签章)：____________
法定代表人(签章)：_____________
________年______月______日
________年______月______日
项目投资居间的合同6
委托方（施工承包方）：_____________________
委托人（施工承包方法人）：_____________________
居间人：______________
身份证号码：______________
工程名称：______________挖运工程。工程总方量：_______万方左右，以实际施工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。
一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的`总方量石方每方支付壹元（￥：1.00元）人民币给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款办法：按每月进度付款一次，具体办法按委托人人员机械进场，总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日，委托人必须当日支付叁拾万元（￥：300000.00元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。
三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的委托人，应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。
注：
1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。
2、居间酬金以现金支付。
委托方（公章）：______________委托人：______________
身份证号：______________身份证号：______________
联系电话：______________联系电话：______________
签订地点：______________
签订地点：______________
居间人：______________联系电话：______________
____年____月_____日
项目投资居间的合同7
委托人(以下简称甲方)：
居间人(以下简称乙方)：
甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。
第一条甲方因与_____建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。
第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。
第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的.约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。
第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____
__年__月__日__年__月__日
项目投资居间的合同8
委托方：_____________________
居间方：_____________________
第一条：事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条：委托方责任
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条：居间方责任
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条：委托方与矿主方xx县
巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的.开挖。
2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。
第五条：付款方式
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。
第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人：_____________________
居间人：_____________________
_______年_____月_____日
项目投资居间的合同9
甲方：____
身份证号码：____(以下简称甲方)
乙方：____
身份证号码：____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：
第一条合同事项
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。
第二条报酬
乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式
1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的.日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。
如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任
(一)甲方违约责任
1、在本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任
1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止
1、本合同签字生效后，如果至___年___月__日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。
甲方(章印)：_______________
乙方(章印)：_______________
联系电话：_______________
联系电话：_______________
身份证号码：_______________
身份证号码：_______________
甲方鉴证人：_______________
乙方鉴证人：_______________
联系电话：_______________
联系电话：_______________
身份证号码：_______________
身份证号码：_______________
____年____月____日
____年____月____日
项目投资居间的合同10
甲方：（居间人）________________
联系地址：_______________________
乙方：（委托人）________________
联系地址：_______________________
甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的.信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、项目居间费用总额________________
项目信息费__________________________
项目提成____________________________。
A、项目信息费
装修面积________㎡（含）项目，________元项目；装修面积________㎡项目，________元项目。
B、项目提成：净合同额的________%
1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成________%。
2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成________%。
3）净合同额指除去建设单位等返点，________%税金后的合同额。
4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。
3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、协议终止
1、本协议签字生效后，有效期________年。
七、其他事项
1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）________________________乙方：（盖章）________________________
法定代表人或委托代理人：____________________________________________________
联系方式：____________________________联系方式：_____________________________
_______________年_________月________日_______________年_________月________日
【项目投资居间的合同】相关文章：
项目投资居间合同09-02
投资项目居间合同09-10
项目投资居间合同3篇09-02
投资项目居间合同3篇09-21
项目投资居间合同2篇02-08
项目投资居间合同(3篇)02-08
投资项目居间合同(3篇)02-02
项目投资居间的合同10篇01-06
项目投资居间合同通用3篇04-18