建设工程劳务合同
随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的建设工程劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
建设工程劳务合同1
发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：金鹤苑A栋
2、工程地点：湖天开发区正清路
3、结构形式：框架结构
4、建筑面积：框架结构约4000平方米
5、规划许可证号：
6、施工许可证号：
7、设计单位：
二、工程承包范围
1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。
2、其中：施工图中不属承包范围内的项目
（1）卫生间设施安装工程。
（2）防水项目，回填土方。
三、承包内容及项目
（1）泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，（所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责）。二次结构砼现场搅拌。
（2）所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。
（3）框架结构的.外墙为四面墙漆。
四、承包单价
（1）框架结构单价为373元/㎡（不含水、电）。
（2）不含任何税、费和其它政策性的费用。
五、开工时间及竣工日期
于20____年月日开工至20____年月日竣工，工期天完工（除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外）。
六、工种押金交纳与返还
1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。
2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。
七、工程款结算及付款方式
（1）当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。
（2）内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。
（3）外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方负责三通一平（路通、水通、电通和场地平），以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。
（2）甲方负责交纳施工人员的保险费用。
（3）甲方负责提供施工图和技术交底工作。
（4）甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。
（5）乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。
2、乙方责任
（1）乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。
（2）乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。
（3）乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负责。
（4）乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。
（5）施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。
九、违约争议
1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。
2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。
3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付150元违约金。
4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金5000元，逾期10天以上，每天向甲方支付1万元违约金。
5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。
十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。
十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程劳务合同2
发包人：（以下简称甲方）
总承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：金鹤苑A栋
2、工程地点：湖天开发区正清路
3、结构形式：框架结构
4、建筑面积：框架结构约4000平方米
5、规划许可证号：
6、施工许可证号：
7、设计单位：
二、工程承包范围
1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。
2、其中：施工图中不属承包范围内的项目
（1）卫生间设施安装工程。
（2）防水项目，回填土方。
三、承包内容及项目
（1）泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，（所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责）。二次结构砼现场搅拌。
（2）所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。
（3）框架结构的外墙为四面墙漆。
四、承包单价
（1）框架结构单价为373元/㎡（不含水、电）。
（2）不含任何税、费和其它政策性的.费用。
五、开工时间及竣工日期
于20____年月日开工至20____年月日竣工，工期天完工（除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外）。
六、工种押金交纳与返还
1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。
2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。
七、工程款结算及付款方式
（1）当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。
（2）内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。
（3）外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方负责三通一平（路通、水通、电通和场地平），以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。
（2）甲方负责交纳施工人员的保险费用。
（3）甲方负责提供施工图和技术交底工作。
（4）甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。
（5）乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。
2、乙方责任
（1）乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。
（2）乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。
（3）乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负责。
（4）乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。
（5）施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。
九、违约争议
1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。
2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。
3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付150元违约金。
4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金5000元，逾期10天以上，每天向甲方支付1万元违约金。
5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。
十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。
十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程劳务合同3
发包人：（以下简称甲方）
总承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：金鹤苑A栋
2、工程地点：湖天开发区正清路
3、结构形式：框架结构
4、建筑面积：框架结构约4000平方米
5、规划许可证号：
6、施工许可证号：
7、设计单位：
二、工程承包范围
1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。
2、其中：施工图中不属承包范围内的项目
（1）卫生间设施安装工程。
（2）防水项目，回填土方。
三、承包内容及项目
（1）泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，（所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责）。二次结构砼现场搅拌。
（2）所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。
（3）框架结构的外墙为四面墙漆。
四、承包单价
（1）框架结构单价为373元/㎡（不含水、电）。
（2）不含任何税、费和其它政策性的费用。
五、开工时间及竣工日期
于20____年月日开工至20____年月日竣工，工期天完工（除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外）。
六、工种押金交纳与返还
1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。
2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。
七、工程款结算及付款方式
（1）当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。
（2）内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。
（3）外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
（1）甲方负责三通一平（路通、水通、电通和场地平），以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。
（2）甲方负责交纳施工人员的保险费用。
（3）甲方负责提供施工图和技术交底工作。
（4）甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。
（5）乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。
2、乙方责任
（1）乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。
（2）乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。
（3）乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失由乙方负责。
（4）乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。
（5）施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的'人为意外事故由乙方承担全部责任。
九、违约争议
1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。
2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。
3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付150元违约金。
4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金5000元，逾期10天以上，每天向甲方支付1万元违约金。
5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。
十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。
十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程劳务合同4
甲方：
乙方：
甲方，其建设项目：建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算，经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议：
1、乙方承包工程项目及其内容：灰土以上，散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工，增加项目按工程量计算。
2、工程质量：按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准，达到合格，工程质量百年大计，甲乙双方要高度重视，要落实专人负责工程管理工作。
3、安全施工，以人为本，甲乙双方认真落实国家安全施工规定，做好安全施工工作，乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险，资金由甲方购买，乙方明确专人主管安全除患，非安全培训人员不许参与施工，施工认真执行安全技术操作规程，认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故，力争无大小工伤，如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责，甲方概不负责。
4、承包价格及施工费结算：主体框架结构总包价建筑面
5、付款方式：按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整，主体封顶后按工程的'80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。
6、甲方工作：及时提供施工图和变更图，做好技术交底，及时供应施工材料，机械和脚手架板，安全防护用品，解决好职工住宿，水电供应。
7、节约用料，文明施工：施工模板，方木等多用材料，在施工中，量材使用，做好节约用料，拆除材料及清理按指定地点堆放，落地灰当天清理，及时与新灰混混合使用，更不许过夜，做好节约用料，工完场清，文明施工。
8、乙方组建施工班子：要有1人技术员，给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理，工地施工人员务必听从，施工中提出的安全施工问题，工程质量问题务必及时纠正，否则有权停止施工。
9、遵守项目部各项管理制度，门卫制度，用小型机械，工具防护用品由乙方打条，保管使用，竣工后交回，材料下车由方负责。
10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。
11、本合同从签字之日起生效，付完款后合同自动失效。附一：合同签订后乙方交押保证金贰万元，乙方进入工地后退还乙方，如违约甲方不在退还乙方贰万元整。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日