工程监理合同15篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的工程监理合同，欢迎大家分享。
工程监理合同1
委托单位：__________________________________________
监理单位：__________________________________________
本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。
1．工程概况
工程名称：__________________________________________
工程地点：__________________________________________
工程规模为：________________________________________
2．合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3．责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4．下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的.职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5．考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6．甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7．乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人 员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8．乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9．乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10．未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11．本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12．本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
代表（签字）：________
代表（签字）：________
地址：________________
地址：________________
电话：________________
电话：________________
传真：________________
传真：________________
签约地点：____________
签约地点：____________
________年____月____日
________年____月____日
工程监理合同2
甲方：___________________
地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________
乙方：____________________
地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方，按本合同书要求进行______________工程项目的____施工监理，监理范围：_____________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。
第三条条款定义
1。甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2。甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3。本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
4。本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
5。在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1。按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3。监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4。如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5。如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6。合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1。甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2。甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3。对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4。甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5。甲方应向乙方提供本合同规定的.监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6。甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7。甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8。甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1。乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
2。乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3。在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
4。乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。
5。乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6。监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
7。乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8。乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9。乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计
工程监理合同3
监理工程师《合同管理》强化题一
1、建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。
A 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C 完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
2、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的`规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。
A 20 B 40
C 50 D 100
3、根据标准施工合同，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( D )。
A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书
C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单
4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( A )。
A 工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B 业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C 采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D 设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
5、根据标准施工合同的约定，工程接收证书的颁发日期标志( D )。
A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期
C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任
6、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是(B )。
A 担保发包人能够按期支付工程进度款
B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C 表明发包人与承包人合作的诚意
D 防止承包人擅自变更、终止施工合同
7、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是( D )。
A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据
8、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师在9月2日向承包人发出开工通知，要求其按合同约定的开工日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据标准施工合同，该工程的合同工期自( A ) 起计算。
A 9月10日 B 9月17日
C 9月25日 D 9月30日
9、某工程开工通知写明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定，承包人的施工期应为( A )。
A 自2月1日始，至12月5日止 B 自2月1日始，至12月20日止
C 自2月5日始，至12月5日止 D 自2月5日始，至12月20日止
10、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( B )共同验收。
A 发包人与监理人 B 监理人与承包人
C 发包人与承包人 D 监理人与供货人
监理工程师《合同管理》强化题二
1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于( A )
A 效力待定合同 B无效合同
C 有效合同 D 附条件合同
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。
A 职务代理 B指定代理
C 法定代理 D委托代理
3、在如下代理的法律特征中，正确的表述是( D )。
A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务
B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同
C 在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时，可适当追究代理人的责任
D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( D )。
A 地震灾害导致施工暂停 B 恶劣气候影响施工安全
C 社会动乱影响施工进度 D 图纸设计错误导致的工程返工
5、施工项目的'工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( A )。
A 施工投标保证 B 施工履约保证
C 施工预付款保证 D 质量保证金保证
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( B )之日。
A 当事人签字 B 抵押物登记
C 转移产权证 D 转移房屋占有
7、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( D )。
A 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
8、下列关于留置担保的说法中，正确的是( B )。
A 留置不以合法占有对方财产为前提 B 可以留置的财产仅限于动产
C 留置担保可适用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为前提
9、投标保证的有效期限从( C )之日起计算。
A 招标文件出售 B 投标文件递交
C 投标截止 D 中标通知书发出
10、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( D )。
A 投标文件的密封不符合招标文件的要求
B 投标人购买招标文件后不递交投标文件
C 投标文件中附有招标人不能接受的条件
D 投标截止日期后要求撤回投标文件
工程监理合同4
1.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括【B】。
A.报价计算的正确性
B.评标价的优劣
C.投标人的资格
D.投标保证有效性
2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【C】。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金
B.暂停执行监理业务超过3个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料
3.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应【C】。
A.无偿归监理人所有
B.按使用前的原值付款后归监理人
C.归还委托人，监理人无须支付费用
D.归还委托人，监理人支付折旧等费用
4.建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【B】。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
6.承包人负责采购的材料和设备，应( C )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担
B.发包人负责检验试验，费用承包人承担
C.承包人负责检验试验，费用承包人承担
D.承包人负责检验试验，费用发包人承担
7.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由【B】承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
8.当事人申请撤销仲裁裁决的`，应当自收到裁决书之日起( C )内提出。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
9.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在【C】签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
A.提交竣工验收申请之日
B.竣工验收之日
C.本该进行竣工检验之日
D.承包商提交检验申请之后第28天
10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当【D】。
A.要求甲支付电视机的货款
B.A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( A )。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任
12.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。
A.承诺是由非受要约人做出
B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D.向不特定的多数人同时做出承诺
13.设计合同生效的时间是指( C )之日。
A.设计人收到中标通知书
B.当事人双方在合同签字盖章
C.设计人收到发包人的定金
D.设计人实际开始工作
14.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( A )组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应人
15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。
A. 19
B. 19.5
C. 21
D. 21.5
16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。
A.当事人有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.过错与损失之间的因果关系
17.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
19.下列哪些财产可以抵押( C )。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
20.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D )合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
工程监理合同5
建设工程委托监理合同
1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的'义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。
工程监理合同6
1.某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述，正确的是( )。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
2.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补 充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时订立地
C.订立合同时履行地
D.履行合同时履行地
3.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。
A.公共行为引起的延误
B.对竣工检验的干扰
C.业主提前占用工程
D.施工中遇到古迹
4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。
A.无权代理
B.委托代理
C.法定代理
D.指定代理
5.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日
6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时。还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并 按双方约定的数量支付监理酬金。
A.7
B.14
C.24
D.42
8.依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的'方式履行。
A.法律规定
B.有利于实现债权人的目的
C.有利于实现债务人的目的
D.有利于实现合同目的
9.在材料采购合同中，由供货方运送的货物。运输过程中发生的问题由( )负责。
A.供货方
B.运输部门
C.采购方
D.供货方和运输部门共同
10.施工合同在履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
答案：DCBCC BDDBC
工程监理合同7
单选题及答案
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
A.建设工程监理合同
B.建设工程采购合同
C.建设工程分包合同
D.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的`是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.无效
B.甲方同意有效
C.成立
D.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
B.合同中未约定履行顺序
C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).
A.A银行4000万元，B银行1000万元
B.A银行3300万元，B银行1700万元
C.A、B银行各项工作2500万元
D.A银行3000万元，B银行20xx万元
工程监理合同8
建设工程材料设备采购合同的特点：
1.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人。
2.采购合同的`出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。
3.合同的标的品种繁多，供货条件差异较大。
4.建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度密切相关。出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物。
工程监理合同9
第 1 题
发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案：C
第 2 题
某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案：C
第 3 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
正确答案：D
第 4 题
如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由( )给予赔偿。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.总包商
正确答案：D
第 5 题
承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。
A.竣工图
B.竣工计划
C.竣工决算
D.竣工结算
正确答案：A
第6题
某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案：B
第 7 题
在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后
正确答案：C
第 8 题
赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
正确答案：C
第 9 题
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
A.承包人的.损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担
正确答案：A
第 10 题
工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据( )进行分类。
A.索赔事件的性质
B.索赔的目的
C.索赔的合同依据
D.索赔的起因
正确答案：A
工程监理合同10
委托人：
监理人：
合同编号：
合同名称： 简称委托人），委托（以下简称监理人）提供 工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
１．工程名称： ２．工程地点： ３．工程等别（级）：
４．工程总投资（人民币，下同）：
５．工 二、监理范围
1、监理项目名称：
2、监理项目内容及主要特性参数：
3、监理项目投资：
4三、监理内容、期限
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：
自 年 月 日至 年 月 日。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为（大写）＿＿＿＿ ＿＿元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书（含补充协议）；
2、专用合同条款；
3、通用合同条款；
4、监理大纲；
5、双方确认需进入合同的'其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本两份，委托人执壹份，监理人执壹份。
委托人：＿＿＿＿＿＿＿（盖章） 监理人：＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿（签名） 法定代表人：＿ ＿（签名） 委托代理人：＿＿＿＿＿（签名） 委托代理人：＿ ＿（签名） 单位地址：
邮政编码： ＿＿
电话：＿
电子信箱：
传真： ＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿ ＿＿＿
账号：＿＿＿ ＿＿＿＿＿
签订地点：
签订时间： 年 月 日
单位地址：拉萨市江苏路11号附1号邮政编码：850000＿＿ 电 话： 电子信箱： 传 真： ＿ 开户银行：账号：
工程监理合同11
建设施工合同
1.订立施工合同应具备的条件:
(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。
(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。
2.《建筑工程合同》文件的组成：
(1)双方签署的合同协议书。
(2)中标通知书。
(3)投标书及其附件。
(4)本合同专用条款。
(5)本合同通用条款。
(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。
3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。
4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。
5.重新检验(单选题)
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
6.暂停施工
(1)发包人原因造成的暂停施工
(2)承包人原因造成的暂停施工
(3)意外事件造成导致的暂停施工
7.不可抗力所造成损失的承担
工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
8.施工合同的解除
1)可以解除的情形
(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)
2)解除合同的程序
3)合同解除后的善后处理
9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)
1)赔偿因其违约给发包人造成的损失
2)支付违约金
3)采取补救措施
4) 继续履行
10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)
订立施工合同应具备的条件:
(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的.设计文件和有关的技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。
(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。
订立施工合同的程序：
对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
工程监理合同12
目录说明
水电工程建设监理合同标准条件
水电工程建设监理合同专用条件
水电工程建设监理合同附件
附件a：监理工程项目简述
附件b：监理服务的范围与内容
附件c：提供设备与设施
附件d：监理费用与支付
附件e：监理机构及人员计划
附件f：监理规划
说明
本合同示范文本内容分四个部分。第一部分为建设监理合同书，第二部分为建设监理合同标准条件，第三部分为建设监理合同专用条件，第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。第一部分由项目法人（业主）与监理方协商一致后签署。第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境，由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。第四部分合同附件由六个附件组成，以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施，其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书（合同编号：）
本合同的宗旨是：通过监理单位（以下简称“乙方”）对业主（以下简称“甲方”）和第三方所签订合同的有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。同时，甲方接受乙方通过高效的`服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人（业主）_______（以下简称“甲方”）与监理单位_______（以下简称“乙方”）协商一致签订。
一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
1.3本工程项目建设监理费用金额（人民币）______________由甲方按附件规定向乙方结算支付。
二、本合同组成文件及其顺序为：
2.1建设监理合同书；
2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件；
2.3建设监理合同附件；
2.4建设监理合同专用条件；
2.5建设监理合同标准条件；
2.6建设监理投标书；
2.7建设监理招标书（或委托书）及其澄清文件。
三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。
四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。
甲方（章）：
乙方（章）：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
邮编：
邮编：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
本合同签于_______年_______月_______日
签约地点：_______
工程监理合同13
单选题：
1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
答案：d
2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
答案：c
3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
答案：d
4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
答案：c
5.合同公证与鉴证的相同点是( )。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质
答案：c
6.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件
答案：c
7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
答案：b
8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
D.原价和新价的平均价格
答案：b
9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的.施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务
答案：c
10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.按履行义务一方承担的原则
答案：c
11、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是( )
A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
B、建设工程合同不是双务、有偿合同
C、建设工程合同是一种要式合同
D、建设工程合同是一种诺成合同
答案：c
12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。
A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同
C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同
答案： B
13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( )
A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同
答案：c
14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人( D )。
A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元
答案：D
15、建筑工程合同主体一般只能是( )。
A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人
答案：B
16、下列关于业主享有的权利，说法错误的是( )
A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
答案：c
17、( )是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同
答案：A
18、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在( )以上的，应当采用书面形式。
A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年
答案：c
19、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。
A、5 B、10 C、15 D、20
答案：D
20、( )适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同
答案：B
工程监理合同14
1 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是( )。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理具有监督功能
C.建设工程监理市场准入实行双重控制
D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化
答案：D
2 项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )代理。
B. 法定
C. 指定
D. 转移
正确答案：A,
3 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。
A. A银行1000万元，B银行20xx万元
B. A银行1800万元，B银行1200万元
C. A、B银行各1500万元
D. A银行20xx万元，B银行1000万元
正确答案：A,
4 根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是( )。
A. 标底只能作为评标的参考
B. 标底应当在招标文件中明确规定并事先公布
C. 应当把投标报价是否接近标底作为中标条件
D. 评标基准价的`设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据
正确答案：A
5 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。
A. 4850万元和5000万元
B. 4850万元和4850万元
C. 5150万元和5000万元
D. 5150万元和4850万元
正确答案：A,
6 投入、产出经济效益比较不涉及( )。
A. 建筑标准是否合理
B. 投资估算是否超过限制
C. 先进的工艺流程可能带来的投资回报
D. 实现该方案可能需要的人民币估算
正确答案：D
7 必须进行国际招标的机电产品不包括( )。
A. 国(境)外赠送或无偿援助的机电产品
B. 基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C. 使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D. 政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品
正确答案：A
8 根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是( )。
A. 满足主要材料订货的需要
B. 满足非标准设备制作的需要
C. 满足编制施工招标文件的需要
D. 满足编制施工图设计文件的需要
正确答案：B
9 按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
A. 不再负责处理有关设计问题
B. 仍应无偿负责处理有关设计问题
C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C,
10 监理人对施工合同的履行进行管理的内容不包括( )。
A. 在发包人授权范围内，负责发出指示、检査施工质量、控制进度等现场管理工作
B. 在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C. 承包人收到监理人发出的任何指示，视为己得到发包人的批准
D. 独立处理或决定任何事项
正确答案：D,
11 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。
A. 保证施工场地清洁
B. 提供进度统计报表
C. 组织设计交底
D. 做好施工现场地下管线的保护
正确答案：C,
12 某工程开工前，承包人己办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
A. 同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B. 同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C. 只同意延期开工报告中的要求
D. 不同意延期开工报告的要求
正确答案：A
13 承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得( )同意。
A. 分包人
B. 监理人
C. 工程师
D. 发包人
正确答案：D,
工程监理合同15
合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不可少的控制手段。因此，需要加强对合同的管理工作。
依照《合同法》和其他相关经济法规，制定合同管理制度规定如下，
一 由专人负责各项合同的签订、执行和管理。
二：合同签订必须报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。
三：在合同签订过程中，条文清楚完整，明确双方的.责任、权利和义务。明确违约责任。本着平等互利，风险共担的原则双方恪守合同。避免违约行为，尽最大可能消除不利影响实现合同预期目标。
四：合同管理人员每月对施工合同的执行情况检查分析一次，并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应予以反应。 。
五： 由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不可逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同咨询、定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。
六：当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地协商调解。
七： 管理好监理委托合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理委托合同的履行情况,督促每个专业工程师按照合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。认真做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。
八： 对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应及时向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议及时解决。 。
九：合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作， 建立合同执行情况。根据实际情况，编写《合同执行情况》汇报。
十：认真做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管，避免破损。
【工程监理合同】相关文章：
工程监理聘用合同09-01
工程监理合同09-08
信息工程监理合同04-19
建设工程监理合同03-12
工程建设监理合同11-06
工程建筑监理合同02-20
建设工程监理合同模板03-23
工程监理合同(15篇)03-13
工程监理合同_合同范本02-15