包干的合同

时间:2023-04-02 16:28:29 合同范文 我要投稿
  • 相关推荐

包干的合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,很多场合都离不了合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的包干的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

包干的合同

包干的合同1

  承发包双方对工程量的不同约定决定了合同的不同类型,如果双方约定在图纸不变的情况下,工程量不作调整,则合同应为总价包干合同,否则应为单价包干合同。

  根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本(直接成本、间接成本)、利润(酬金)和税金构成”之规定,工程价格实际上就是指通常所称的工程造价(工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成),即工程价格中之“价格”指“造价”,是量和价的结合概念。

  但是,固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢? 因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格是同一层次的概念,故这些概念中的“价格”应理解为“造价”。但是,这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”,只能理解为人工、材料、机械等价格。否则,该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。 同时,我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”,则《暂行规定》第七条规定变更为:“工程造价的分类。

  (一)固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。

  (二)可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。

  (三)工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。

  显然,《暂行规定》将工程价格分为固定价格、可调价格、工程成本加酬金确定的价格三种类型,系采用了不同的分类标准。固定价格、可调价格仅考虑了价的因素,工程成本加酬金确定的.价格却不但考虑了价的因素,而且考虑了量的因素。因固定价格合同仅考虑了价的因素。

包干的合同2

  甲方:_______

  乙方:_______

  甲、乙双方就装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:

  一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整,该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

  二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

  三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的'主合同及文件有冲突的,以本协议为准。

  四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。

  五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2180595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

  六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

  七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。

  八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

包干的合同3

  为确保中国西部五金机电城工程主体结构分项施工质量高效的完成。经双方协商和拟定本协议,双方应共同遵守协议中的各项条款。

  甲方:

  乙方:

  一、工程概况

  1、工程名称:中国西部五金机电城项目部

  2、工程地点:泾阳县高庄镇

  3、工程结构:框架结构(二层)

  二、承包方式

  外架包工不包料。根据合同约定单价计取劳务费。劳务包干。

  三、单价、工程量计算方法及承包内容

  1、工程量计算方法:按建筑面积计算,悬挑计算一半。(正负零以下不计面积)

  2、承包内容:

  ①外架搭设、维修、拆除。挂垂直及水平安全网,外架加固及预埋件制作,安装。所有进场材料卸车。

  ②外架底部架板铺设,封闭严密不掉杂物。

  ③料台搭设、维修、提升、拆除(不包括钢制上料台的制作)、二次装饰装修外架的搭拆及挑架包括连底外架的搭设:

  ④室内楼梯及内、外“内口”的防护,维修,挂设安全标示牌,条例及安全标语。

  ⑤踢脚板的制作、安拆、刷漆及外架钢管刷漆,外架封堵严实。

  ⑥后期栏板、空调板施工临时防护外架搭设及拆除。

  ⑦楼外防护栏杆的搭设、挂网、拆除。

  ⑧木工棚、钢筋棚、输送泵棚等所有防护棚的搭设拆除。每栋楼提升架的搭设及提升架的维护架,挂网及跑道的搭设。

  ⑨配合甲方创市级文明工地建设。

  ⑩ 施工现场内所有安全通道搭拆及维护。

  11 本项目采用全落地架。

  12 安全带乙方自理。

  13 食宿由乙方自理甲方不提供。

  四、工程质量及进度要求

  1、质量要求:外架搭设及相关安全防护措施必须符合现行外架验收规范,市级文文明工地验收标准及施工安全要求。

  2、进度要求:乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工,并应根据工程进度增加劳动力,全天24小时随时出动,若乙方原因造成进度拖延,责任全由乙方承担,若乙方人力不足造成进度拖延,甲方将增加劳动力,按200元/8小时计算,在乙方人工费中扣除,在施工过程中外架必须提前搭设防护,并且施工四周及洞口应逐层防护。

  五、安全约定

  1、乙方所雇员工必须持有效的外架工特种作业操作证,(操作证由乙方自行办理)

  2、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的安全制度,对工人进行进场前的安全教育及班前安全教育,严格按安全生产规范进行施工,使用好安全“三宝”,提高自身安全防范意识和自我保护意识,杜绝重大事故发生及打架斗殴,避免发生轻度安全事故,若因意外发生工伤过错的书面事故报告,因乙方员工违章操作及不按技术交底操作出现的安全事故,责任由乙方及当事人自负,非违章操作造成事故,应分清责任,由责任方承担费用,若双方均有责任,分清责任大小,承担相应费用。被认定为工伤的(工伤认定按甲方《工伤处理办法》中关于工伤认定的规定执行),医疗费花费在1000(含1000元)-1万元(不含1万元)之间的,由甲方承担80%,乙方承担20%,1000元以内的由乙方全部承担。

  3、甲方在乙方的全部劳务费中扣除2%作为安全基金,在每月结算时扣除。暂住证及其他政府部门相关收费由乙方承担。

  六、材料约定

  1、钢管、扣件、接头、架板、安全网在工程完工后交回甲方,若有丢失损坏乙方照价赔偿:(扣件从库房领用)

  2、乙方所领安全帽,工作服,胸牌及甲方未乙方代办的事务,由甲方按成本价拨给乙方,在人工费中扣除。

  3、乙方自备安全带,工作鞋,手套等劳动保护用品。

  七、工完场清及文明施工要求

  1、乙方应有计划,有秩序的组织施工,做到工完场清料尽,任何一道工序施工完毕,乙方应将多余的材料清理干净,该归库房的交回库房,大件材料放回制定地点码放整齐。

  2、进入施工区员工必须统一着装,佩戴统一颜色安全帽,胸卡,自觉遵守施工限产文明公约,做文明员工。

  八、双方的权利和义务

  1、乙方应自觉遵守甲方及总承包方的各种规章制度,若有违反,甲方有权对乙方当事人进行批评教育和经济处罚。

  2、甲方有权对乙方不安操作规范、安全要求的施工行为进行制止,责令乙方整改,并有权进行经济处罚。

  3、乙方所雇用的工人年龄必须在18周岁~40周岁之间,身体健康,无残疾,品德良好,无高血压,心脏病及其他不能进行高空作业的疾病,并且每个作业工人必须持有有效的外架特种作业上岗证及三年以上外架作业经验能够从事外架的高空作业,否则甲方有权予以处罚。单方面终止或解除合同。因无特种作业证的人员而作业的,政府部门,甲方的罚款由乙方全部承担。

  4、甲方有权对乙方在工地打架斗殴,酗酒闹事,或有精神病,传染病,危害他人安全和监看的人员清退出场,清洁严重者报送公安机关处理。

  5、因乙方在施工质量、安全进度方面严重出错,甲方有权终止合同,对乙方工程量按70%及单价的80%结算。

  6、严禁乙方罢工、停工、起哄闹事,甲方将视清洁队乙方罚款1000.00元~5000.00元,情节严重甲方将视乙方自动解除合同,乙方所干工程量不予结算。

  7、食宿由乙方自理。

  8、甲方有权有义务对乙方在施工质量、安全、进度等方面进行监督指导。

  9、甲方有义务为乙方解决紧急情况下(如疾病、工伤)的小额(500元以内)借支。

  10、按合同约定,甲方应按时给乙方结算,并按约定支付乙方的.人工费,乙方必须如实向甲方提交本项目工资表。

  九、结算及付款办法

  1、本项目付款方式以我公司与施工总承包方签订合同的付款方式为依据,总包方付款后开始给乙方付第一个月工程款,工期至第一栋楼的外架搭设开始计算,由乙方将任务书(任务书必须由甲方的项目经理,质检员,安全员,材料员签字方为有效)上报预算部及财务部时对工程量审核和人工费核算,并经公司副经理审核结束后支付乙方人工费70%(含前期的现金借支,伙食借支,罚款,材料款)以后以此类推,并于月底至次月支付70%人工费,按主体结构完工程付款至80%,工程竣工后6个月内继续付总工程量95%,剩余作为质量保证金,5%在5个月内付清。

  2、根据《劳动法》及国家相关规定,甲方有权代付乙方所雇用人员的工资(由乙方造册)。但每月支付总额不超过乙方所结算的人工费及合同约定的付款比例,(乙方必须提供工人工资表)

  (如达不到市级文明工地,每平方米下浮一元),(悬挑面积按一半计算),(春节前付清已干完工程量的80%)

  十、本合同未尽事宜,经双方友好协商解决,作为合同的补充条款。

  十一、此合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司执一份,由双方负责人签字后生效,至工程完工,结算付款完毕,合同自行失效。

  十二、其他约定事项

  本合同签订前,乙方向甲方缴纳(小写: )

  (大写 元)合同履行保证金,若乙方全面履行合同,甲方在第一次付工程款时,一次性退还乙方保证金,若乙方在工程质量,进度,人力等方面为达到合同的约定情况或乙方单方解除合同,则保证金不予退还,甲方有权解除合同。

  甲 方: 乙 方:

  代 表: 代 表:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

包干的合同4

  发包方:________________,简称甲方

  承包方:________________,简称乙方

  企业经营者:______________________

  甲、乙双方根据____________,经协商签订本合同。

  一、承包形式

  上缴利润基数包干,超额全留。

  二、承包期限

  自______年______月______日起至_______年_______月_____日止,共_______年。

  三、上交利润定额

  1.乙方在____年内,上交利润总额为_____元。其中,______年_____元,______年______元,______年______元。

  2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。

  3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金、奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________

  四、经济技术指标

  1._____________________________________________________

  2._____________________________________________________

  3._____________________________________________________

  4._____________________________________________________

  五、技术改造任务:____________________

  六、承包前债权债务的处理办法:_________________

  七、贷款归还办法:____________________________

  八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的'规定监督检查乙方的生产经营情况;有权________;有权__________

  承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_____________

  九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:___________________

  十、违约责任________________________________________

  十一、对企业经营者的奖惩____________________________

  十二、争议的解决方法________________________________

  十三、其他有关事项__________________________________

  十四、本合同自______时起生效。合同正本______,副本_____

  附件(略)

  甲方:(公章) _______________________

  地址:________________________________

  法人代表(签章):____________________

  代理人(签章):______________________乙方:(公章或个人签章) _____________

  地址:________________________________

  企业经营者(签章):__________________签约日期:_________年_______月______日

  签约地点:____________________________

包干的合同5

  发包人(发包方):

  承包人(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程

  工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

  承包方式:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期: 竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。

  本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  合同生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干的合同6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:制冷系统改造工程

  2、工程地点:有限公司厂区内

  3、工程造价:人民币万元(大写:元)

  4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。

  5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。

  A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W,房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。

  B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。

  C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。

  D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。

  E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。

  二、施工准备

  (一)甲方

  1.负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。

  2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。

  3.为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。

  (二)乙方:

  1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。

  2.乙方委派

  3.遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。

  三、工程期限及要求:工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0.3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。

  四、工程安全和质量管理

  1、施工过程中必须保证建筑物的安全。

  2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。

  3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。

  4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。

  5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。

  6、乙方应在施工前向甲方提供主材的'质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。

  五、工程价款确定及支付

  1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。

  2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。

  3、乙方须提供17%增值税发票。

  六、工程验收:按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。

  七、违约责任

  (一)乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿返工。

  2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。

  (二)甲方的责任:

  1、未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。

  八、纠纷解决办法:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。

  九、附则

  1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。

  2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

包干的合同7

  发包人______(简称甲方),地址_______,

  法人代表:_______。

  承包方:______(简称乙方);地址______,

  企业经营者:_________。

  甲乙双方根据________________________________________经协商签订本合同。

  一、承包形式为上缴利润递增包干。

  二、承包期限自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。

  三、上缴利润数额

  1.乙方以____元为上缴利润包干基数,自____年起,按平均每年递增__%的比例上缴利润,即____年为____元,____年为____元,____年为____元。

  2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:

  3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。

  四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:________________________。

  五、主要经济技术指标

  1.乙方保证____年达到____企业标准,____年达到____企业标准。

  2.承包期间,新增固定资产总额为______元,其中,____年____元,____年____元,____年____元。

  3.新产品开发数分别为:____年____个,____年____个,____年____个;主要项目是__________________;新产品产值率为:____年____,____年____,____年____。

  4.承包期间技术改造投资总额共_____元,新增总产值____元,利润____元。

  5.承包期间产品质量达到___级标准,新创___________________________。

  六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权__________________;___________________。

  承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:____________________________。

  七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:

  八、违约责任

  1.甲方无理干扰乙方的生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为_______。

  2.甲方不按合同第___条规定为乙方解决______问题时,按___的__%交付违约金,违约金从上交利润中扣除。

  3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:_______________。

  4.乙方未实现第___条规定的经济技术指标的`,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,_____;新增固定资产达不到规定数额时,______;技术改造任务未完成时,_____;产品质量未达到规定标准时________。

  5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:___________________________。

  九、企业经营者的奖惩

  乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:

  乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

  十、合同的变更和解除

  十一、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第___种方式解决:

  1.交_____工商局经济合同仲裁委员会仲裁;

  2.交_____法院审判。

  十二、本合同自____时起生效。

  合同正本一式2份,甲、乙双方各执一份,副本一式___份,分送______。

  甲方:(公章) 乙方:(公章或个人签章)

  地址: 地址:

  法人代表(签章): 企业经营者(签章):

  代理人(签章):

  签约日期: 年 月 日

  签约地点:

包干的合同8

  发包方:___________(简称甲方),地址:___________,法人代表:___________。

  承包方:___________(简称乙方),地址:___________,企业经营者:_________。

  甲乙双方根据,经协商签订本合同。

  一、承包形式为上缴利润递增包干。

  二、承包期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____年。

  三、上缴利润数额

  1.乙方以_____元为上缴利润包干基数,自_____年起,按平均每年递增_____的比例上缴利润,即_____年为_____元,_____年为_____元,_____年为_____元。

  2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:(见下表)

  生产发展基金奖励基金福利基金备注年年年

  3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。

  四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:___________________________________ 。

  五、主要经济技术指标

  1.乙方保证_____年达到__________企业标准,_____年达到__________企业标准。

  2.承包期间,新增固定资产总额为_____元,其中_____年_____元,_____年_____元,_____年_____元。

  3.新产品开发数分别为:_____年_____个,_____年_____个,_____年_____个;主要项目是;新产品产值率为:_____年,_____ 年,_____年,_____。

  4.承包期间技术改造投资总额共_____元,新增总产值_____元,利润_____元。

  5.承包期间产品质量达到级标准,新创。

  六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权。承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:___________________________________。

  七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:

  (一) __________________________________;

  (二) __________________________________;

  (三) __________________________________。

  八、违约责任

  1.甲方无理干扰乙方的生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为____________。

  2.甲方不按合同第______条规定为乙方解决______问题时,按______的______交付违约金,违约金从上交利润中扣除。

  3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:______________________________。

  4.乙方未实现第______条规定的`经济技术指标的,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,____________;新增固定资产达不到规定数额时__________________;技术改造任务未完成时__________________;产品质量未达到规定标准时,____________ 。

  5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金: ________________________。

  6. ______________________________。

  九、企业经营者的奖惩

  乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:

  1. ____________________________;

  2. ____________________________;

  3. ____________________________。

  乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

  1. ____________________________;

  2. ____________________________;

  3. ____________________________。

  十、合同的变更和解除

  1. ____________________________。

  2. ____________________________。

  3. ____________________________。

  十一、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决;

  1.由____工商局经济合同仲裁委员会仲裁;

  2.由____法院审判。

  十二、本合同自____时起生效。

  合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,副本一式____份,分送____________________。

  甲方:_______________(公章) 乙方:___________(公章或个人签章)

  地址: ______________________ 地址:_____________________________

  法人代表:___________(签章) 企业经营者:_______________(签章)

  代理人:_____________(签章)

  签约日期: __________________

  签约地点:___________________

包干的合同9

  发包方:___________________,简称甲方

  承包方:___________________,简称乙方

  企业经营者:________________________

  甲、乙双经协商,签订本合同。

  一、承包期限:_______________________

  二、承包形式为下列第_________种:

  1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

  (1)承包期间,财政共给乙方亏损补_______元,其中______的_____元; _______的________元;_______的 _______元。

  (2)乙方亏损超出上述定额,由乙方知行解决。解决办法为____________________________________________

  (3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

  2.亏损补贴,减亏分成

  乙方的全部亏损,由财政给予补贴,减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;_______年,甲方______%,乙方_____%;_____年,甲方______%,乙方______%;______年,甲方______%,乙方______%。

  三、减亏留成的使用

  乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:__________________________

  四、主要经济技术指标___________________________________

  五、技术改造任务_______________________________________

  六、承包前债权债务的处理办法___________________________

  七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权______________;有权____________

  承包期间,甲方不得在法律和合同的'规足之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)___________;(二)____________;(三)____________________

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者_______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权:__________________

  九、违约责任________________________________________

  十、对企业经营者的奖惩

  奖励:_________________________________________________

  处罚:_________________________________________________

  十一、合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:

  (一)提交________________________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  十二、合同的生效条件和生效日期_________________________

  十三、其他事项

  1._____________________________________________________

  2._____________________________________________________

  3._____________________________________________________

  4._____________________________________________________

  附件(略)

  甲方:(公章) ____________________

  地址:_____________________________

  法人代表(签章):_________________

  代理人(签章):___________________

  乙方:(公章或个人签章) __________

  地址:_____________________________

  企业经营者(签章):_______________

  签约日期:________年______月_____日

  签约地点:_________________________

包干的合同10

  甲方:大理镇才村村委会17组

  乙方:大理镇才村村委会17组 赵文森

  才村村委会第17组,为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面,对厨房进行改建,经讨论,委托施工方代表赵文森承建施工,通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入,无资金积累,只能根据集体条件对厨房进行改建,对此甲乙双方进行了协商、达成一致,同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干,工程验收后,不在涉及补差价问题,合同双方就工程包干项目达成一致,合同签订如下:

  一、施工前,甲方应提前做好“三通、一平”工作,即水通、路通、电通、场平。

  二、甲方提前协调好周围村民影响户工作,确保工程正常施工。

  三、乙方应严格按照工程建筑规范施工,不偷工减料,按质按量按工期完成,工期为60天,即开工日起。

  四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工,如施工中出现安全问题与村集体无关,自己承担相应责任。

  五、付款方式,由于工程量小,工期短,双方可根据工程进度进行付款,工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下,工程余款可允许缓后付清,但不能无限期拖欠。

  六、违约责任,甲乙双方应严格执行合同规定,施工中如出现违约行为,双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。

  七、合同争议的解决发式:本合同在履行过程中发生的争议,有双方当事人协商解决,也可以由才村村委会相关部门进行调解。

  八、以上条款未尽事宜,如出现条款以外的'情况双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

  20xx年6月27日

包干的合同11

  发包方:_________________

  承包方:_________________

  双方根据_________________,协商签订本合同。

  一、承包内容:_________________________。

  二、承包经营期限: 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

  三、承包形式:税后承包金(递增)包干。

  四、承包方上交承包金数额:

  承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。

  五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的______月______日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_______元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

  六、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。

  七、主要经济技术指标:

  1.通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为______元人民币,其中固定资产为______元人民币,流动资金为______元人民币。

  2.承包期间净资产应保持或增值总额不低于______万元,其中_______年______万元;_______年_________万元;________。

  3.企业资产的维护:设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。

  4.闲置资产的处理办法:_________。

  5.新产品开发_________项,主要新产品是_________。

  6.承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。

  八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:____________________________________。

  九、双方的权利与义务

  (一)发包方:

  1.应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;

  2.负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;

  (二)承包方:

  1.在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的.生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;

  2.必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;

  3.在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动, 应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;

  4.对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;

  5.承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;

  6.所得承包收入应依法缴纳所得税;

  7.应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;

  十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_____________________。

  十一、承包期间对企业原有人员的安排:_________________________________。

包干的合同12

  发包方:_________________,简称甲方

  承包方:_________________,简称乙方

  企业经营者:_______________________

  根据_________________,经双方协商,签订本合同。

  一、承包形式

  上缴利润基数包干,超收分成。

  二、承包期限

  自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

  三、承包基数

  _________年实现利润_________元,上缴利润_________元;

  _________年实现利润_________元,上缴利润_________元;

  _________年实现利润_________元,上缴利润_________元。

  四、超收部分分成比例

  乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配:

  (一)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收数额在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。

  (二)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收部分在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。

  (三)_________年,超收数额在_________元以下的,甲方_________%,乙方_________%;超收部分在_________元以上的,甲方_________%,乙方_________%。

  五、乙方利润分成的使用

  乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金:

  (一)生产发展基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%;

  (二)奖励基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%;

  (三)福利基金:_________年为_________%,_________年为_________%,_________年为_________%。

  六、主要经济技术指标

  (一)固定资产增值:总额为_________元,其中:_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元。

  (二)产品质量:_________

  (三)新技术开发:_________

  (四)企业升级:_________

  (五)_________

  七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查;_________。

  甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务:_________。

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。

  九、违约责任

  甲方在下列违约情况下,应负的`责任是:_________________________。

  乙方在下列违约情况下,应负的责任是:_________________________。

  十、对企业经营者的奖惩

  对企业经营者的奖励办法:_________________________________

  对企业经营者的处罚办法:_________________________________

  十一、合同的变更和解除

  _________________________________________。

  十二、合同的担保

  _________________________________________。

  十三、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_________种方式解决:

  (一)交_________工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决;

  (二)交_________人民法院审判。

  十四、名词和术语的解释

  ________________________________________。

  十五、其他有关事项

  ________________________________________。

  十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_________副本和正本有同等效力。

  甲方(盖章):_______________

  法定代表人(签字):_________

  代理人(签字):_____________

  _________年________月______日

  签订地点:___________________

  乙方(盖章):_______________

  企业经营者(签章):_________

  _________年________月______日

  签订地点:___________________

  附件

  承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

包干的合同13

  发包方:_________,简称甲方;

  承包方:_________,简称乙方;

  企业经营者:_________。

  甲、乙双方根据_________,经协商签订本合同。

  一、承包形式

  上缴利润定额包干,超额全留。

  二、承包期限

  自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

  三、上交利润定额

  1.乙方在_________年内,上交利润总额为_________元。其中,_________年_________元,_________年_________元,_________年_________元。

  2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。

  3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________。

  四、经济技术指标

  _________。

  五、技术改造任务

  _________。

  六、承包前债权债务的处理办法

  _________。

  七、贷款归还办法

  _________。

  八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________;承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的.生产经营活动并有义务_________。

  九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。

  十、违约责任

  _________。

  十一、对企业经营者的奖惩

  _________。

  十二、争议的解决办法

  _________。

  十三、其他有关事项

  _________。

  十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  附件

  承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。

  合同编号:_________

  甲方(发包方):_________

  地址:_________

  邮码:_________

  电话:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  乙方(承包方):_________

  地址:_________

  邮码:_________

  电话:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

包干的合同14

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:

  一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

  二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

  三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。

  四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的.洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。

  五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

  六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

  七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。

  八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干的合同15

  (固定价款)

  合同编号:

  发包人:

  承包人:

  第一部分 协议书

  发包人(发包方):

  承包人(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程

  工程地点:

  承包方式:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:年 月 日

  合同订立地点:

  在同时满足下列条件时,本合同即告生效:

  双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 (此页以下无正文)

  (此页为签字页无正文)

  发包人: 承包人:

  (公章) (公章)

  地 址: 地 址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电 话:电 话:

  传 真:传 真:

  开户银行:开户银行:

  帐 号:帐 号:

  邮政编码: 邮政编码:第二部分 通用条款

  一、词语定义及合同文件

  1、词语定义

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

  1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

  1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

  1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.8工程师:指本工程监理单位委派的`总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

  1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

  1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

  1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

  1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。