保管合同

关于保管合同模板锦集十篇

　　随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的保管合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

保管合同 篇1

　　合同编号：

　　甲 方：

　　公司注册地址：

　　乙 方：

　　公司注册地址：

　　甲乙双方本着“长期合作、互利互惠、共同发展”的原则，经友好协商达成本协议。乙方为甲方提供 项目的模具设计，模具开发，模具保管。双方共同承诺，本合同项下的所有业务往来均依据中华人民共和国的相关法律法规的要求。

　　一、 模具清单与价格：

　　序号 模具名称 模具材料 模腔 表面处理 模具单价（RMB） 备注

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　总计

　　总金额（大写）：

　　二、模具制作及修改

　　2.1甲方提供产品零件图（2D/3D）和工艺图，由乙方严格按照甲方要求制作相应模具，经甲方邮件确认后，乙方按该图纸制作加工。乙方发现甲方提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知甲方。因甲方怠于答复等原因造成乙方损失的，应当赔偿损失。

　　2.2在模具开发过程中，甲方通知乙方进行的产品结构或工艺变更，除有更换大行位、模仁降面等大面积改模外，乙方免费修改模具，并在一周内修改完成；

　　2.3乙方提供材料的，乙方应当按照约定选用材料，并接受甲方的检验。因乙方生产的模具无法达到甲方图纸及合格产品的要求，为达到要求进行的模具修改而发生的费用由乙方承担。

　　2.4因乙方过错使模具无法达到甲方最终确认的模具图纸要求的，由此造成的`甲方工期延误，乙方须向甲方支付违约金，在延期期间内，每天的违约金为合同总金额的5%。

　　2.5甲方中途变更承揽工作的要求，造成乙方损失的，应当赔偿损失。

　　2.6加工工作需要甲方协助的，甲方有协助的义务。甲方不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同。

　　2.7乙方在工作期间，应当接受甲方必要的监督检验。甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作。

　　2.8乙方完成工作的，应当向甲方交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。甲方应当验收该工作成果。乙方交付的工作成果不符合质量要求的，甲方可以要求乙方承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。

　　2.9甲方未向乙方支付报酬或者材料费等价款的，乙方对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外

　　三、模具精度及寿命

　　3.1精度要求：依甲方最终确认的模具图纸要求的公差为标准 。

　　3.2模具寿命：模具寿命在 50 万 次以上，若未能达到设定之寿命,由此而产生的模具维修或模具更新制作费用均由乙方承担，并承担由此对甲方造成的所有直接和间接损失。

　　四、模具制作时间

　　4.1在本合同签订后 天（功能机13天，智能机和平板15天）,乙方须将该批模具T0样品交由甲方确认（开模日期 ，要求模具TO日期 ）。

　　4.2如乙方不能按期交付该批模具样品，乙方应向甲方支付违约金，在延期期间内，每天的违约金为合同总金额的5%。

　　五、模具验收及保管

　　5.1模具验收：模具T1试模后由甲方模具工程师根据《智科模具验收表》进行验收。

　　5.2模具保管时间：甲方项目停产后由乙方保管三年。保管期满后由乙方书面询问甲方处理方式，未经甲方同意，不得私自处理；如需延长或者缩短可以另行协商确定。

　　5.3在模具被验收合格后，乙方就应承担保管责任，并有义务对以上模具进行维修和保养。乙方不得将以上模具转交第三方保管，但甲方同意除外。乙方未经甲方同意，将以上模具转交第三方保管，对模具 造成损失的，要承担因此而造成的所有损失。

　　5.4乙方应当妥善保管完成的工作成果，因乙方保管不善造成以上模具毁损、丢失的，乙方应当模具实际价格承担损失赔偿责任。

　　5.5经甲方同意，乙方在使用中，因过错而造成该批模具损坏，乙方应立即进行维修，使模具能正常使用，并承担甲方因此而遭受的经济损失。

　　六、模具的权利归属

　　6.1该批模具所有权归甲方所有，甲方可随时转移和支配。

　　6.2乙方不得使用或者许可第三方使用，且不得销售该制品给第三方，但甲方授权除外。否则一经查实，甲方有权对乙方进行罚款，该罚款为乙方所销售该制品总销售额的10倍，最低不能低于10万元，同时承担相应的法律责任。

　　七、付款方式

　　7.1模具费总金额为 人民币，此模具量产一年内如未达到150K, 需一次性付清模具。

　　7.2乙方完成模具后，须将模具图纸备份给甲方一套（2D/3D）。模具对应的图纸是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7.3乙方负责该批模具产品的正常量产，量产达 数量后，乙方承诺将模具费全部返还给甲方。

　　7.4如因甲方订单安排调整，需要将模具转移，乙方需返还部分模具费，计算公式为：已量产数/全返量产数*模具费。

　　7.5由乙方自身原因无法满足我司生产要求，并主动要求甲方模具转移，乙方需返还甲方所有模具费，并需承担甲方由此造成的一切损失（包括但不限于违约金、订单损失等），甲方有权停止支付所有货款。

　　八、适用法律和争议解决

　　8.1本合同的成立﹑履行﹑效力和解释均适用中华人民共和国法律﹑法规。

　　8.2本协议项下发生的任何纠纷或争议，应先由甲乙双方本着友好互利的原则协商解决。双方协商解决未果时，任何一方可向甲方住所地（深圳）有管辖权的人民法院提起诉讼。由败诉一方承担诉讼费。

　　九、其他

　　9.1经甲乙双方协商一致，可对本协议进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字后作为协议的组成部分，与本合同具备同等法律效力。

　　9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。

　　9.3合同期限：本合同有效期始于合同签订之日起，至于模具保管期限满。

　　甲方： 乙方：

　　授权代表签字： 授权代表签字：

　　盖章： 盖章：

　　签约日期： 签约日期：

保管合同 篇2

　　寄存人：(简称甲方)

　　住址或法定地址：

　　联系方式：

　　保管人：(简称乙方)

　　住址或法定地址：

　　联系方式：

　　为妥善保管__________，经甲乙双方协商一致，达成本协议。

　　第一条甲方因迁往外地居住，将下列动产目录中记载的物品寄托乙方保管，而乙方愿依约受寄保管。

　　第二条本合同所称保管系不定期限，甲方可随时请求退还，而乙方亦得随时返还保管物。

　　第三条甲方保证对保管物拥有全部合法权利，不存在任何权属瑕疵。如因任何保管物权属纠纷或法律行动造成乙方损失的，甲方应负赔偿责任。

　　除依法对保管物采取保全或者执行的以外，乙方应当履行向甲方返还保管物的义务。

　　第四条寄存人交付保管物时，保管人应当验收，并给付保管凭证。

　　第五条保管物中(是/否)有货币、有价证券或者其他贵重物品，具体如下：__________。

　　第六条本保管合同为下列第_______种：

　　1、无偿保管，乙方不得向甲方请求任何名义的费用或补偿。

　　2、有偿保管，具体收费标准和支付方式为__________。

　　第七条乙方在本合同履行期间不得也不得许可他人使用保管物，否则引起的一切责任由乙方承担。

　　第八条乙方应当妥善保管保管物。但是，由于保管物的自然属性导致保管物在保管期间发生的自然损耗，乙方不承担保管责任。

　　第九条本件保管物乙方应存置于__________处所，非经甲方同意乙方不得变更保管处所。

　　第十条保管人不得将保管物转交他人保管，否则应当对可能造成的保管物损失承担损害赔偿责任。

　　第十一条寄存人未向保管人支付保管费的'，保管人(是/否)可以留置保管物。

　　第十二条保管人违约责任：______________________________________________________

　　寄存人违约责任：________________________________________________________________

　　第十三条本合同在签订和履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按照下列第_____种方式解决：

　　1、提交__________仲裁委员会裁决。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十四条本合同自合同签署，并且保管物交付乙方接管时成立。保管物清单见本合同附件。

　　第十五条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　附件:保管物清单(略)

　　甲方：

　　乙方：

　　签约时间：

保管合同 篇3

尊敬的审判长、审判员：

　　内蒙古XX律师事务所接受本案被告XX的委托，并指派我担任其诉讼代理人。现针对本案提出以下代理意见：

　　一、本案原告的物品“全部融化”与被告无关。首先，原告举证的证据保全只说明数量问题，但不能证明是被告的原因导致“全部融化”。因被告提供的是冷库，且冷库的常温是零下10度左右。而“全部融化”除非是零度以上。但零度以上的情况除非连续停电几天，才可能发生。而被告连续每月的电费都在1万元左右。庭审中，被告举证证明：自原告九月份将其物品存放在被告处，被告连续交纳的电费证明，根本没有发生过停电的现象。至于发生了租赁场所变更，也是由大冷库转变到速冻库，且都是在大冷库内发生移动，根本没有移动到大冷库的室外。也就是一直在零度以下的环境操作。所以，原告的物品无论如何也不会在被告的冷库内发生“全部融化”。现原告的举证也不能证明是因被告的过错导致“全部融化”。 依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。所以，应当驳回原告的诉讼请求。

　　二、被告是为了原告的利益而变更了存储场所。《食品安全法》第40条规定“食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品”。《冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》标准明确：“冷库内冷冻食品应按食品类别分区域放置，防止串味与交叉感染，不得与有毒、有害、有异味的物品或其他杂物混存。”本案原告存放的各类水饺、馄饨、羔羊肉，是易变质、易串味的特殊食品，并且没有向被告说明该物品的性质，也没有出示相关书面材料来要求被告进行特殊保护。由于大冷库储藏的物品种类繁多，性质各异。当被告发现可能会导致原告的物品变质，被告便为了原告的利益，多次联系原告，可原告连续四天电话不通，办公室也无人，发短信也不回。情急之下被告变更了存储场所，并非原告诉状中所陈述的事实。所以，被告的行为也属于无因管理，何况也没有证据能证明“全部融化”与被告有任何联系。因此，原告的诉请与事实不符，不应得到支持。

　　三、反诉原告的诉讼请求，应当得到支持。《民通意见》第93条规定：“ 没有法定的`或者约定的义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务的，有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。”本案中，反诉被告存放的物品水饺、馄饨、羔羊肉属于易变质特殊食品。《食品安全法》等法规都有特别规定，反诉原告对其特殊的食品由大冷库变更为小冷冻库房内，即由较差的大环境变更为更好的速冻库单间小环境，相关冷库的租金也由每月的600元增加到每月5000元，近两个月的租金也提高了8800元。此项费用应由受益方承担。根据《民通意见》132规定：“管理人或者服务人可以要求受益人偿付的必要费用，包括在管理或者服务活动中直接支出的费用，以及在该活动中受到的实际损失。”所以，反诉原告提起的反诉是有法可依的，应该得到支持。

　　综上所述，“全部融化”的损失无法证明是入库前还是入库后。且即便“全部融化”也无任何证据证明与被告有何联系。所以，应当驳回原告的诉讼请求。另外，反诉原告的诉讼请求既有事实依据，又有法律依据。恳请人民法院支持反诉原告的反诉请求。依法公正、公平实施法律。

　　代理人：

　　二〇一一年十二月五日

保管合同 篇4

　　合同编号：_________

　　保管人：_________

　　寄存人：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

　　签订地点：_________

　　第一条 保管物

　　保管物的名称：_________

　　性质：_________

　　数量：_________

　　价值：_________

　　第二条 保管场所：_________

　　第三条 保管方法：_________

　　第四条 保管物（是／否）有瑕疵。瑕疵是：_________

　　第五条 保管物（是／否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：_________。

　　第六条 保管物（是／否）有货币、有价证券或者其他贵重物。

　　第七条 保管期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第八条 寄存人交付保管物时，保管人应当验收，并给付保管凭证。

　　第九条 保管人（是／否）允许保管人将保管物转交他人保管。

　　第十条 保管费（大写）_________元。

　　第十一条 保管费的'的支付方式与时间：_________。

　　第十二条 寄存人未向保管人支付保管费的，保管人（是／否）可以留置保管物。

　　第十三条 违约责任：_________。

　　第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条 本合同自_________时成立。

　　第十六条 其他约定事项：_________。

　　保管人（签章）：_________ 寄存人（签章）：_________

保管合同 篇5

　　使用及保管人： 身份证号码：

　　车辆所有人：

　　车辆车牌号：

　　使用时间： 年 月 日至 年 月 日

　　本所的车辆“含摩托车”是本所工作业务配备的交通工具，由办公室统一调配指派专人调派使用，并负责保管、保养、检验、清洁等，工作人员因公事需要使用车辆，必须事前进行申请预约，登记调派，按照诉讼业务的优先安排。没有申请预约的，特殊安排，事后补回手续。没有预约登记，也没有经同意答复的一切人员，不得使用。关于车辆的保管、保养、使用等有关事项及规定如下：

　　一、本所司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理法》及有关交通安全管理的规定安全驾驶，并应遵守本所的相关规定。

　　二、每车应设置“车辆行驶记录表”使用前应核对里程表与记录表上前一次用车的记录是否相符。

　　使用后应记载行驶里程，时间、地点、办事情况，随车办事人员等。办公室每月不定期抽查一次，发现记载不实，不全或未记载者提出警告，批评，对不听警告批评者，给予处分，罚款或停止其用车的`权利。

　　三、每年设置“车辆使用记录表”每次加油及维修都应记录

　　以了解车辆受控情况，每月底前把行车记录表交回办公室，稽查、核对，对超出正常工作使用范围的油费、路费以及车辆磨损均由私人负责。

　　四、使用者必须具有效驾驶证件

　　使用前必须对车辆进行基本的检查（如对水箱、油量、机油、煞车油、电瓶、轮胎外观等）如发现故障或配件失窃或损坏等现象，应立即报告并维修以保证车辆的正常使用，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

　　五、驾驶人必须严格遵守交通规则及严禁酒后驾驶

　　下列情况由驾驶人或保管人负责。

　　1、无证驾驶

　　2、未经许可将车借予他人使用

　　3、违反交通规则，其罚款以及其它一切费用由驾驶者负责

　　4、酒后驾驶一切责任由驾驶者负责

　　5、车辆在公务中遇不可抗拒致车祸发生，应先急救伤患人员。并马上报110中心与保险公司。同时联络办公室协助处理。如属小事的，可自行处理后向办公室报告处理情况。

　　六、如车辆在公务中发生交通事故

　　造成车辆损坏以及向当事人赔偿损失，经扣除保险额后，其差额部分视实际情况由驾驶者与单位按交警出示的“交通责任认定书”进行合理负担处理（如果是未经批准或私人用车则一切责任由驾驶者负责）。

　　七、驾驶人不得将公务车开回家或作私用

　　违者受罚，经批准或公务返回超逾晚上8时例外。

　　八、车辆不得乱停乱放，应停放停车场或适当的合法位置

　　任意停放车辆导致违犯交规，损毁，失窃由驾驶人赔偿损失。

　　九、为私人目的借用应先填“车辆使用申请表”注明“私用”经主管核准才能借出使用

　　使用者应爱护车辆、保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净，交回。在使用过程中发生违规，交通事故等均由使用者负责。

　　十、车辆保养与维修，应先申请，说明原因经批准方得送修、保养

　　十一、车辆费用报销。

　　每月按行车里程登记表进行核对，报销、油费、路费、停车费等。超出核对范围则由驾驶者负担。车辆磨损及折旧费按每公里0.6元计算均由驾驶者负担。

　　使用及保管人： 车辆所有人：

　　日期： 日期：

保管合同 篇6

　　保管人：____________寄存人：____________

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　职务：______职务：______

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　地址：____________地址：____________

　　电话：___________电话：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方本着平等互利的原则，经过协商，签订本合同，共同信守。

　　一、保管物的名称：___________________。

　　二、保管物的数量：___________________。

　　三、保管物的品种规格：___________________。

　　四、保管期限：自____年___月___日至____年___月___日止。

　　五、保管物交付的方法：保管物在交付保管时，保管人应当验收，确认有无损坏，并当面记录。寄存人在提取保管物品时，应该当面检查，是否符合原样。

　　六、保管责任：

　　1.保管物在保管期间发生的损坏，由保管人负赔偿责任。

　　2.寄存人隐瞒保管物自身的缺陷，导致保管期间发生损坏，由寄存人承担责任。

　　3.保管人应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量，对入库货物进行验收，如果发现入库货物与合同规定不符，应及时通知寄存人。保管人未按规定的项目、方法和期限验收，或验收不准确而造成的实际经济损失，由保管方负责。

　　4.寄存人应当向保管人提供必要的货物验收资料，如未提供必要的货物验收资料或提供的资料不齐全、不及时，所造成的验收差错及贻误索赔期或者发生货物品种、数量、质量不符合合同规定时，保管人不承担赔偿责任。

　　七、违约责任：

　　（一）保管人的责任：

　　1.由于保管人的责任，造成退仓或不能入库时，应按合同规定赔偿寄存人运费和支付违约金。

　　2.对危险物品和易腐货物，不按规程操作或妥善保管，造成毁损的，负责赔偿损失。

　　3.货物在储存期间，由于保管不善而发生货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，负责赔偿损失。如属包装不符合合同规定或超过有效储存期而造成货物损坏、变质的，不负赔偿责任。

　　4.由保管人负责发运的货物，不能按期发货，赔偿寄存人逾期交货的损失；错发到货地点，除按合同规定无偿运到规定的到货地点外，并赔偿寄存人因此而造成的实际损失。

　　（二）寄存人的责任：

　　1.易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品，必须在合同中注明，并提供必要的资料，否则造成货物毁损或人身伤亡，由寄存人承担赔偿责任直至由司法机关追究刑事责任。

　　2.寄存人不能按期存货，应偿付保管人的损失。

　　3.超议定储存量储存或逾期不提时，除交纳保管费外，还应偿付违约金。

　　八、违约金和赔偿方法

　　1.违反货物入库计划的执行和货物出库的规定时，当事人必须向对方交付违约金。违约金的数额，为违约所涉及的'那一部分货物的3个月保管费(或租金)或3倍的劳务费。

　　2.因违约使对方遭受经济损失时，如违约金不足抵偿实际损失，还应以赔偿金的形式补偿其差额部分。

　　3.前述违约行为，给对方造成损失的，一律赔偿实际损失。

　　4.赔偿货物的损失，一律按照进货价或国家批准调整后的价格计算；有残值的，应扣除其残值部分或残件归赔偿方，不负责赔偿实物。

　　九、不可抗力

　　由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电报通知对方，并应在7天内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行理由的有效证明文件。

　　十、保管费用及付款办法：

　　1.在保管物交付保管时，寄存人应先行交付保管费用的___%；

　　2.在保管期满，寄存人提取保管物时，应交付其余保管费用；

　　3.保管费总额为__________；

　　4.保管费用一律以______（方式）支付。

　　十一、争议的解决方式

　　凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成的，应______________________________________。

　　十二、其他约定事项：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　保管人（签章）寄存人（签章）

　　委托代理人（签字）：______ 委托代理人（签字）：______

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________ ___年___月___日___年___月___日

保管合同 篇7

　　林先生于20xx年2月16日晚去某商场内就餐、购物，将所骑电动自行车放于商场指定的停车棚内，并锁上后轮锁和链锁。当晚，电动自行车丢失。从商场监控视频看出，林先生电动自行车是由两人以上整体搬动越过商场停车棚朝路外侧低矮立柱，装往小型汽车后备箱盗走。

　　林先生认为，商场车棚设计不合理，朝路外侧立柱低矮，且未设计地锁框，致使自行车虽上两道锁仍面临被盗的巨大风险，且商场保安疏于巡视，因此商场对他的损失具有重大过失。林先生以保管合同纠纷为由起诉至法院要求商场赔偿损失。商场答辩称，商场停车棚的性质是给顾客提供一个便利措施，而且商场未向林先生收取任何费用，也没有接收该自行车，更没有给付林先生任何凭证，双方没有形成保管合同，因此不具有保管义务。

　　【审理】

　　法院经过审理查明，商场位于半封闭院落内，只有一个门口供顾客出入，且设置了保安岗亭和门杆。另外停车棚朝路外侧设置了高约35cm、间隔约20cm的立柱。在案件审理期间，经过法官的调解，最终林先生与商场达成和解，商场对林先生进行了经济补偿。

　　【争议】

　　本案的争议焦点在于保管合同是否成立以及商场是否构成重大过失。因重大过失需要根据具体案情具体判断，涉及自由裁量权的行使。针对本案，本文只讨论保管合同是否成立。

　　【评析】

　　根据《合同法》第365条的规定，保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。保管合同为实践合同。实践合同是指除意思表示一致外，还需要以物的交付为成立要件的合同。

　　1、意思表示与好意施惠

　　本案中，被告主张停车棚的性质是给顾客提供的一种便利措施，实际在于主张好意施惠。好意施惠与意思表示的根本区别在于效果意思的有无。效果意思是意思表示三阶段(目的意思、效果意思、表示行为)中的第二阶段，是指当事人设立法律关系的意图，也就是所谓的合同目的。好意施惠的双方当事人之间就其约定欠缺法律行为上的法律效果意思，因此不会发生私法上的效果，属于独立于法律关系之外的关系，不受民法调整。例如给陌生人指路，即使指错了方向，也无需承担任何法律责任;再如请朋友吃饭，即使没请，对方也无权要求必须请。

　　好意施惠与无偿合同都具有无偿性和施惠性的特点，在实务中常被混淆。两者实则相差甚巨，权利义务不可同一而语，具体可遵循以下三种判断规则：

　　(1)是否具有表示上的效果意思。“表示”是指书面或者口头形式的表示行为。例如甲驱车驶往A地，乙请求顺路搭乘，两人明确约定成立无偿合同，此时自应依从意思自治按合同看待;

　　(2)利益平衡规则。利益平衡规则源于民法的公平原则。再以乙免费顺搭甲车为例，甲本无利益(主要指经济利益)而言，如果再科以其合同上的义务，自失公允;

　　(3)交易习惯规则。《合同法解释二》从空间、行业要素和时间要素对“交易习惯”做出了列举解释：

　　(一)在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法;

　　(二)当事人双方经常使用的习惯做法。交易习惯的认定同样可以识别当事人的主观意思。如果施惠者为意思表示时知道或者应当知道而没有明示排斥交易习惯者，可以推知施惠者愿意遵从交易习惯。此时，原来的'好意施惠关系变成无偿合同关系。

　　本案中，停车棚设置的目的远非“便利措施”所能涵盖，隐含的巨大作用在于吸引顾客前来商场消费，实际上是一种销售辅助措施。依据交易习惯规则，如果商场未明示拒绝前来消费的顾客将自行车存入停车棚的行为，就视为已经认可该行为在当事人之间产生法律上的约束力。换言之，商场设立了停车棚实际上是针对不特定的潜在顾客为意思表示。

　　2、交付行为的认定

　　法律上的交付分为现实交付、简易交付、指示交付、占有改定四种方式。本案涉及现实交付是否完成。对现实交付最通俗的表达是标的物过手，即一手交货、一手收货。交付必须有明确的、可以识别的表征，是否完成的关键在于事实上的管领力是否转移。

　　本案中，车棚设置在商场所处的一个半封闭的大院内，归商场所有和管理。商场通过停车棚指导顾客将自行车存入后，实际上已经取得了对自行车的占有和管理。交付行为已经完成。

　　综上，本案保管合同成立。

保管合同 篇8

　　托管人:_________________

　　储户:_________________

　　根据委托存储方案和存储容量，双方同意签订本协议并共同遵守。

　　第一条储存货物的名称、规格、数量、质量

　　1. 货物名称:。

　　2. 品种和规格:。

　　3.数量:。

　　4. 质量:。

　　5. 货物包第二条货物包装

　　1. 存货人负责货物的包装，包装标准按国家或行业标准执行。没有上述标准的，在保证运输、仓储安全的前提下进行谈判;

　　2. 包装不符合国家规定或者约定，造成货物毁损、变质的，由寄存人负责。

　　第三条保管人应当按照规定或者双方协商的方式保管。

　　第四条托管期限:年月日至年月日。

　　第五条验收项目和方法:

　　1. 寄存人应当向托管人提供必要的货物验收资料。如果不带必要的货物验收资料或数据不完整或不及时,保管人不得承担赔偿责任的索赔时期的接受错误和延迟或货物的'品种、数量和质量不符合规定的协议。

　　2. 第三百八十五条保管人应当按照约定的仓储物的包装形式、品种、数量、质量验收仓储物。第三百八十五条仓储物与约定不一致的，保管人应当及时通知存货人。托管人对约定的项目、方式、期限未接受或者接受不准确造成的实际经济损失，由托管人承担。

　　3.验收期限:国内货物不超过10天，国外货物不超过30天。保管人对超过承诺期限造成的损失负责。货物验收期限，是指货物和验收资料全部交付托管人之日起至出具验收报告之日止的期间。日期以运输或邮电部门盖章或直接收货日期为准。

　　第6条(仓储及出库程序)仓储及出库程序:仓储及出库程序应依相关仓储及出库规则办理。没有规定的，按照双方约定办理。进出仓库时，双方代表或代理人应在场，检查后的记录由双方代表或代理人签字。本记录应视为本协议的有效组成部分，双方各保留一份。

　　第七条损失标准和损失处理:按照有关损失标准和损失处理规定办理。如无约定，由双方协商解决。

　　第八条费用结算method______________________________________负担

　　第九条违约责任

　　1. 保管人职责:

　　1. 因托管人责任造成仓库提取或者无法入库的，应当按照约定赔偿寄存人的运费，并支付违约金。

　　2. 危险货物、易腐货物，因未按照规定操作或者保管不当造成损坏的，应当承担赔偿损失的责任。

　　3.因保管不善造成货物灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应当负责赔偿损失。包装不符合约定或者超过有效储存期限，造成货物损坏、变质的，不负赔偿责任。

　　4. 托管人交付的货物未按时交付的，托管人应当赔偿存货人逾期交付的损失;货物运至错误地点的，保管人应当赔偿因运至错误地点给寄存人造成的实际损失.

保管合同 篇9

　　一、员工共同考核部分

　　考核期内其行为是否违反公司行政管理制度，是否违背公司人事聘用制度，考虑可否继续录用？

　　二、专项考核部分

　　（一）销量工资：

　　1、绩效工资依据市场工资体系中销量考核提成比例计算。绩效工资的50%年底发放。

　　2、基本工资：基本工资的25%作为销量考核工资。按当月区域保管销量任务完成比例进行计算。

　　（二）具体考核项目：（基本工资的75%）

　　1、收货、发货、装货、理赔执行程序的执行；（占具体考核项目工资的10%）

　　2、收货产品异常书面报于区域经理：（站具体考核项目工资的5%）

　　3、负责联络长途运输车辆（占具体考核项目工资的5%）

　　4、在销售清单上注明窜品数量、品项；（占具体考核项目工资的5%）

　　5、现金销售流程的执行情况；（占具体考核项目工资的10%）

　　6、赊销流程的执行情况；（占具体考核项目工资的10%）

　　7、库存产品的'按时盘点；（占具体考核项目工资的10%）

　　8、分公司财务及时对账；（占具体考核项目工资的10%）

　　9、产品的验收入库。（占具体考核项目工资的5%）

　　10、产品的出入库收发；（占具体考核项目工资的10%）

　　11、仓储条件、环境的维护。（占具体考核项目工资的5%）

　　12、库存产品的记账、报表及传递（占具体考核项目工资的5%）

　　13、库存产品外包装破损及产品变形。（占具体考核项目工资的5%）

　　14、库温的记录及报告传递。（占具体考核项目工资的5%）

　　三、能否完成销售部临时交代的任务，工作中有无重大过失，作为年底考核工资的基本参照项目。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

保管合同 篇10

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，双方本着平等互利的原则，经过协商，签订本合同，共同信守。

　　一、保管物

　　二、保管场所_________。

　　三、保管方法________。

　　四、保管期限

　　自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　五、保管费用及付款办法

　　1.在保管物交付保管时，寄存人应先行交付保管费用的_________%;

　　2.在保管期满，寄存人提取保管物时，应交付其余保管费用;

　　3.保管费总额为_________;

　　4.保管费用一律以_________(方式)支付。

　　六、保管物的交付

　　保管物在交付保管时，保管人应当验收，确认有无损坏，并当面记录。寄存人在提取保管物品时，应该当面检查，是否符合原样。

　　七、寄存人(是/否)允许保管人将保管物转交他人保管。

　　八、寄存人未向保管人支付保管费的，保管人(是/否)可以留置保管物。

　　九、保管期限届满，保管人应当将保管物及孳息归还寄存人。

　　十、保管责任

　　1.保管物在保管期间发生的损坏，由保管人负赔偿责任;

　　2.寄存人隐瞒保管物自身的缺陷，导致保管期间发生损坏，由寄存人承担责任。

　　十一、声明及保证

　　(一)保管人：

　　1.保管人为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.保管人签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对保管人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.保管人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是保管人的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　(二)寄存人：

　　1.寄存人为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.寄存人签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对寄存人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.寄存人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是寄存人的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　十二、保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的`，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　十三、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　十四、通知

　　1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下：_________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　十五、争议的处理

　　(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1.提交_________仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向人民法院起诉。

　　十六、解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　十七、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十八、合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自___

　　_____年______月 ______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　保管人(盖章)：_______ 寄存人(盖章)：_______

　　授权代表(签字)：_____ 授权代表(签字)：_____

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：____________

【保管合同】相关文章：

保管的合同04-08

仓库保管合同09-08

汽车保管合同03-27

车辆保管合同08-13

保管合同通用11-25

有偿保管合同09-06

保管车辆合同12-20

冷库保管合同12-24

无偿保管合同03-05

有关保管合同03-07