品才网>合同范文>工程施工合同

工程施工合同

时间：2023-06-29 11:54:44 合同范文我要投稿

工程施工合同(合集15篇)

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的工程施工合同，希望对大家有所帮助。

工程施工合同(合集15篇)

工程施工合同1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。

　　一、承包范围与单价：

　　1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）

　　2、木工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。

　　3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）

　　4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。

　　5、水电工承包内容：______________、______________楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）

　　6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。

　　二、甲方职责：

　　1、甲方按时支付进度款。

　　2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。

　　3、甲方负责提供良好的`住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

　　4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线

　　三、乙方职责：

　　1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

　　2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。

　　3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。

　　4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）

　　3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。

　　4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。

　　五、其它：

　　补充事项：

　　六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

　　本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。

　　七、签证：

　　发包人：______________承包人：______________

　　签章：______________签章：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日

工程施工合同2

　　(甲方)建设需要，经同意委托由_____建设有限公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的'建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、工程内容

　　工程开竣工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　工程地点：_____新畅南路5号

　　二、承包方式：

　　按规定实行包工包料

　　三、付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：工商银行_____蠡园开发区支行账号：11030233

　　四、材料供应：

　　工所需材料由乙方组织供应。

　　五、工程变更：

　　乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：

　　乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。

　　八、双方责任：

　　甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：

　　甲方指定_____为工程负责人

　　乙方指定_____为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就事宜，达成如下协议条款，以资共同信守。

　　1.协议内容

　　1.1 乙方向甲方提供该系统工程的施工、调试、维护等。

　　1.2乙方将派遣有经验的工程技术人员到甲方现场进行施工安装及调试开通。系统开通后的12个月内为保修期(清单以外设备不在保修范围内)。

　　1.3所涉设备如因设备停产、系统不兼容等问题造成的更换由甲乙双方协商解决。

　　2.协议价款及支付方法

　　2.1协议价款：本协议工程价为：。

　　2.2本协议为甲乙双方签订的总价协议，现场实际发生等可协商再做变更。本协议中甲乙双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

　　3.施工安装与竣工验收

　　3.1 协议生效前，乙方安排工程技术人员与甲方代表商讨深化设计和其他技术条件,协议生效后按甲方要求派工程技术人员施工进场实施。

　　3.2工程竣工,由甲方组织有关人员进行验收,乙方应积极配合甲方做好验收工作。

　　4.保修责任

　　4.1乙方保证向甲方提供长期维修服务和故障热线服务，。

　　4.2乙方向甲方交付的设备本身质量和技术性能必须符合技术要求。保修期内如部件在运行中出现非人为的故障或本身质量问题，乙方要在得到甲方通知后24小时内给予免费处理，甲方要及时将坏损件退返乙方，无免赔责任。

　　4.3在保修期内若由于甲方人员使用不当而导致坏损的部件，甲方要负责将坏件退回乙方。若因乙方提供的文件错误而损坏，费用由乙方承担。

　　4.4 保修期为12个月，保修期自验收合格交付使用之日起计算。

　　5.违约责任

　　5.1 如因甲方原因不能调试开通而造成延误，乙方不负相关责任，但有义务在甲方约定时间安装开通。

　　5.2 如协议签订后乙方单方面中止协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿协议价款总额的5%;如协议签订后甲方单方面取消协议，甲方应向乙方支付协议价款总额的`5%作为赔偿。

　　6.安全施工

　　6.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　7.人力不可抗拒因素

　　7.1甲、乙任何一方由于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害以及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本协议执行时，根据事故影响的时间可将协议履行期作相应延长，并由双方协商采取补救措施。

　　7.2 由于国家政策变化或无法控制的其他行政因素而影响供货机，所造成的困难由双方协商解决。

　　8.质量要求

　　8.1按本协议约定,乙方向甲方提供的设备必须是全新的，符合规定的规格与型号，其技术性能必须能达到规定的标准。

　　8.2 在保修期间，乙方须履行其所保证的义务，及时免费消除甲方在保证期内通报的故障。

　　8.3 在设备验收后的三年内，乙方在同规格，型号的基础上，应低于市场价格向甲方提供用于维护工作的必须备件，插件或其代用件。若此种备件已停止生产，乙方应提前通知甲方，给甲方以充足的时间做必要的储备。

　　9.解决争议的办法

　　9.1 凡发生与协议有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。经协商仍无法达成共识时则提交仲裁解决。

　　9.2 根据协议法的规定，仲裁由协议履行地仲裁机关处理。

　　10.其他

　　10.1 本协议甲乙双方签字盖章后立即生效。协议正本一式两份，双方各持一份。

　　10.2 甲方对乙方所提供的技术资料及价格有保密的义务。

　　10.3 本协议未尽事宜可由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方:

　　乙方:

　　代表(签字)：

　　签字日期：

工程施工合同4

　　建设单位(甲方)：_________________

　　施工承包单位(乙方)：_________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　工程名称：_________________

　　质量要求：_________________

　　工程造价：_________________

　　本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_________________元

　　工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙双方的责任与权利：_________________

　　一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的'停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。

　　五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。

　　六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。

　　合同份数及相关说明：_________________

　　一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;

　　二、本合同自双方签订之日生效。

　　三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　建设单位(甲方)签章：_________________

　　施工单位(乙方法人)签字：_________________

　　_______________年__________月__________日

工程施工合同5

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程施工范围及技术要求：

　　详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：

　　本工程预算价为__万元整)(详见工程预算书)。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、结算方式：

　　本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的.90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

　　八、工程工期：

　　工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项：

　　1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

　　4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

　　5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

　　十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：施工图纸及工程预算书

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　签订日期：

工程施工合同6

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期：

　　____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：

　　___￥此造价为最终结算价。

　　四、结算方式：

　　签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：

　　甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：

　　工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的'质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：

　　若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同7

　　发包方：（简称甲方）天下石仓（天津）有限公司承包方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商

　　第一条工程概况

　　1、1工程名称：天下石仓1#地二期高低压配电工程

　　1、2工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内

　　1、3工程内容：按工程设计图纸内容（配电室土建除外）的1___1000KVA配套高低压供配电设施（接地，设备槽钢，照明系

　　1、4承包范围：见招标文件及工程设计图（不含计量，负控甲方提供）

　　1、5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、

　　1、6合同价款：本工程造价：1400000、00元（含税价）

　　1、7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费（包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等）、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利

　　第二条：、技术规范及标准

　　本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

　　IEC—298—1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》；

　　DL404—91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。

　　IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

　　GB3906—20__《3—35KV交流金属封闭开关设备》

　　GB11022—89《高压开关设备通用技术条件》

　　GB1984—89《交流高压断路器》；GB1208—87《电流互感器》

　　GB311《高压试验技术》； SD/T318—89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

　　400V低压开关柜技术规范

　　1、标准及规范

　　产品制造应符合以下标准：

　　国家标准GB7251《低压成套开关设备》

　　国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》

　　国际标准IEC290的有关要求。

　　主要设备清单

　　见图纸：1）略

　　2）产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。

　　第三条：工程期限

　　2、1全部工程开工日期：本工程定于20__年___月___日开工。

　　2、2设备进场安装日期20__年___月___日。

　　2、3全部工程竣工日期：本工程定于20__年___月___日竣工。

　　2、4全部工程总日历天数/天。

　　第二条工期延误与工期奖罚

　　3、1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期

　　3、2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　3、3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　3、3、1设计变更。

　　3、3、2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

　　3、3、3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

　　3、3、4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

　　3、3、5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造

　　第四条甲方工作

　　4、1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

　　4、2甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。

　　4、3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4、4甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。

　　4、5组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。

　　4、6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

　　第五条乙方工作

　　5、1按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

　　5、2乙方应在20__年6月10日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在3日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

　　5、3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

　　5、4已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生

　　5、5按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5、6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　5、7乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。

　　第六条价款支付与调整

　　6、1、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%（付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。）

　　6、2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：

　　6、2、1天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。

　　6、2、2天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。）

　　第七条材料设备供应

　　7、1乙方采购的.材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。

　　7、2根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。

　　第八条质量与验收

　　8、1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进

　　8、2隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

　　8、3工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

　　8、4乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。

　　8、5已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。

　　8、6乙方在验收后6天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。

　　第九条设计变更

　　9、1施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

　　9、2乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

　　9、3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

　　第十条竣工结算

　　10、1甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除；

　　10、2合同外工程量变更计算：

　　10、2、1增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。

　　10、2、2若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价； 10、2、3若没有相对应子目，双方协商价格。

　　10、3经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。

　　第十一条工程保修

　　11、1保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。

　　11、2保修项目及保修期限。

　　11、3保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

　　第十二条争议，仲裁

　　12、1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列2种方式解决：

　　①向天津市仲裁委员会申请仲裁；

　　②向人民法院起诉。

　　第十三条甲、乙方驻工地代表

　　13、1甲方驻工地代表姓名：焦发国

　　第十四条合同附件

　　14、1在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。

　　14、2招标文件

　　第十五条合同份数及有效期

　　15、1本合同一式3份。甲方2份，乙方1份。

　　15、2本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　15、3本合同附件与本合同具有同等法律效力

　　发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

　　单位地址：____________单位地址：____________

　　法定代表人（盖章）_________法定代表人_________（盖章）委托代理人（盖章）_________委托代理人_________（盖章）电话：_______________电话：_______________

　　开户银行：_______________开户银行：_______________

　　账号：_______________账号：_______________

工程施工合同8

　　甲方：____________________ (以下简称甲方)

　　乙方：____________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：地点：

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求个工作日。

　　七、甲方责任

　　1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

　　2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

　　十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的'，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　_____年____月____日

工程施工合同9

　　总包单位：

　　为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜，由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用，实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行，由建设方直接支付工程款给分包方，经济纠纷与总包方无关，实际施工中质量、安全责任主体为分包方，总包方负责施工资料的.归档以及资料盖章（总包章）等工作，施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成，特此补充协议。

　　建设单位：山东世通国际检测技术服务有限公司

　　代表：_________

　　签章：_________

　　总包单位：分包单位：_________

　　代表：_________代表：_________

　　盖章：_________盖章：_________

　　20__年8月28日

工程施工合同10

　　发包人：______________

　　承包人：______________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地址：______________

　　3、建筑面积：______________

　　4、结构类型：_________________底层为框架结构、地上61层为砖混结构。

　　5、设计单位：______________

　　6、监理单位：______________

　　二、工程内容及承包范围

　　1、外墙面砖改为外墙漆

　　2、客厅推拉门取消

　　3、本工程为满七层，结构找坡

　　4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5、外墙40x40深灰色栅格取消

　　6、厨房与阳台之间门带窗（MC—2324）取消，阳台改为封闭式厨房。

　　7、其余均按原图施工

　　三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

　　1、开、竣工日期

　　1.1开工日期：_________________年__________月__________；竣工日期：_________________年__________月__________日；总工期__________天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，__________元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的.20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2、本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

　　甲方：_________________（盖章）乙方：_________________（盖章）

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　银行账号银行账号：_________________

　　签定合同代表：_________________签定合同代表：_________________

　　______________年______________月______________日______________年______________月______________日

工程施工合同11

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。

　　一、项目名称：

　　二、工程内容：

　　台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装（相似）、安装栏杆，垃圾清理外运。

　　三、工程地点：

　　小区内

　　四、合同工期：

　　开竣工时间________至________。

　　五、质量标准及材料：

　　质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。

　　六、工程款：万元，大写：

　　七、资金来源及结算办法：

　　本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内结算支付100%。

　　八、双方权利义务：

　　1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。

　　2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。

　　3、甲方应协助对已完成工程的`保护工作。

　　4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的组织与设计，维护施工秩序，承担施工安全及保卫工作。

　　5、乙方应维护甲方的正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免不必要的污染及噪音。

　　6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。

　　九、验收标准：

　　1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。

　　2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。

　　十、工程量变更：

　　甲方如有工程量变化，应提前____日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更协议后执行。

　　十一、补充内容：

　　本工程因工程量较小，施工比较困难，施工时间受限制，工期短，施工完毕，经甲方验收合格后，工程款一次拨付。

　　十二、违约责任：

　　任何一方违约，另一方有权提起诉讼，申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。

　　十三、合同生效：

　　本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　________年______月____日_______年____月____日

工程施工合同12

　　甲方：乙方：

　　为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的`原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、承包工程内容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。

　　四、工期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

　　五、工程质量

　　1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

　　2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

　　六、工程造价

　　1、工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

　　2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

　　七、工程款拨付

　　1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙双方各执二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

工程施工合同13

　　发包方（以下简称甲方）__________________

　　承包方（以下简称乙方）__________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　二、工程承包范围

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：__________________元整

　　五、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

　　（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的'确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　十一、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　十二、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　十三、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同14

　　建设单位：___________________

　　工程地点：___________________

　　承包单位：___________________

　　发包方：_________________（以下简称甲方）

　　承包方：_________________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程内容及范围：__________________

　　二、承包形式：__________________

　　三、工程造价及合同款支付：__________________

　　1、工程总造价：__________________

　　2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%；

　　第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。

　　甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。

　　四、工程期限：本工程工期为_____天（日历天），自_____年____月____日至_____年____月____日（也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算）

　　五、工程质量标准

　　1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

　　六、违约责任

　　1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____‰支付违约金。

　　2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____‰支付违约金。

　　3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____‰的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____‰支付违约金。

　　七、工程安全要求

　　1、乙方负责工程现场的.安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。

　　2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　八、双方权利义务

　　（一）甲方：

　　1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。

　　2、在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。

　　（二）乙方：

　　1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

　　2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。

　　3、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

　　4、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

　　5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。

　　6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

　　7、安全文明施工。

　　九、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在____个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后____日内按照合同支付工程款。

　　2、工程竣工验收合格后____年内，承包方负责该工程的质保工作。

　　十、附则

　　1、未尽事宜双方协商解决，无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表人：_________代表人：_________

　　电话：___________电话：___________

　　签约日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日

工程施工合同15

　　合同双方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。

　　1、工程名称：_________________

　　2、承包内容：_________________

　　3、施工技术要求：_________________符合国家建筑工程施工验收规范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共计工期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。

　　5、承包价格以以下第种方式进行：_________________①以建筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。

　　6、工程承包方式：_________________单项承包人工费。

　　7、付款方式：_________________按照工程进度付款，每月支付本月完成钢筋安装工程量的80%，剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接触面积结算。

　　8、工程质量要求及检查验收、安全责任

　　(1)必须严格按照国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。

　　(2)对不合格的`钢筋安装工程(主要包括：_________________锚固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。

　　(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20xx.00元罚款。

　　(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。

　　(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，在当月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合约。

　　(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损失由甲方承担。

　　(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。

　　10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。

　　11、违约罚款：_________________甲乙双方有一方违约，违约方承担违约金5000.00元。

　　12、本合同未尽事宜，双方另行商定。

　　13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程款后合同终止。

　　14、本合同一式2份，合同双方各执一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________