品才网>设计>设计委托书

设计委托书

时间：2023-07-28 11:37:59 设计我要投稿

设计委托书15篇[实用]

　　被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的社会中，委托书在我们处理事务上出现的频率越来越高，那么你有了解过委托书吗？以下是小编收集整理的设计委托书，希望对大家有所帮助。

设计委托书15篇[实用]

设计委托书1

×××设计院：

　　我单位计划新建×××项目，诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计，其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下：

　　1、设计范围：项目用地规模×××亩，项目建筑面积不大于×××平方米。

　　2、设计深度：满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求，附加提供部分关键节点（风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部）的建筑单体方案主要平面图。

　　3、设计成果：鸟瞰图（1-2）张，重要街区公共空间景观节点人视效果图（4-5）张，平面图，总平面竖向规划图，总平面市政管网路由规划图，景观分析图，交通分析图，功能分区图，客栈典型户型方案平面图，商业街典型户型方案平面图，小镇入口建筑方案主要平面图，餐饮演艺公共空间，帐篷营地典型主要平面图，规划设计说明，技术指标表以及4-5分钟视屏动画。

　　委托单位：×××公司

　　联系人：×××

　　联系电话：×××

×××公司

　　×年×月×日

设计委托书2

　　本委托书声明：我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的.事宜。

　　代理人无转委托权特此委托。

　　代理人：________ _____

　　性别：

　　年龄：

　　身份证号码：

　　法定代表人：

　　建设单位：

　　委托日期：

　　日期：年月日

设计委托书3

　　一、设计概况

　　1、地势：北高南低，高差1.0米左右。

　　2、主导风向：西西北WWN。

　　3、气？温：常年平均气温10.6℃，最高气温39℃，最低气温—17.6℃。

　　4、冻土深度：70cm

　　5、历年最大风速：2.4米/秒。

　　6、历年平均日照：2800小时。

　　二、水暖电的供应情况

　　1、水源从矿一中输水管道对接，24小时全天供水。

　　2、电源由集团公司大院配电室引入。

　　3、热源由城市供热管道直供。

　　4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

　　三、建筑面积与建筑用途

　　该宗地面积3519.2平方米，总建筑面积15997.05平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数6层，北向布置一栋，层数11层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：

　　住宅：12343.60平方米，层高=层高>3.0米，总户数84户，占总建筑面积的77%。两室两厅一卫，建筑面积80—100平方米，占总户数的.15%；三室两厅一卫，建筑面积110—130平方米，占总户数的25%；三室两厅两卫，建筑面积130—160平方米，占总户数的50%；四室两厅两卫，建筑面积180平方米以上，占总户数10%。使用系数0.85—0.90。

　　底商：2606.04平方米，在南楼中地上1—2层设置，一层层高=层高>大于3.6米，二层层高=层高>3.0米，占总建筑面积的16%。

　　地下车库：1047.41平方米，层高3.0米，车位个数大于30个，总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在

设计委托书4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的'所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

设计委托书5

　　委托单位：

　　受委托单位：

　　拟修建，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

　　一、工程名称：

　　二、设计阶段：一阶段勘察设计

　　三、设计原则：按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　四、委托内容：

　　公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

　　五、主要技术标准：

　　1、路线等级：三级、设计时速 30 公里/小时

　　2、路面宽度：净 6.5 米

　　3、设计荷载：公路— Ⅱ 级

　　其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

　　六、提交的`成果及时间要求

　　提交的成果：通过审查后的施工图设计文件份。

　　文件提交时间：年月日。

　　年月日

设计委托书6

　　工程名称：拉萨洗涤厂施工图设计

　　委托人：青海青藏铁路劳动服务公司（以下简称“甲方”）

　　设计人：中铁二院西北勘察设计有限责任公司（以下简称“乙方”）

　　1、本设计委托书是根据辅业资产管理中心审批的规划设计提出的施工图设计要求，作为我公司委托设计单位进行施工图设计的主要依据。

　　2、本设计委托书是我公司对拉萨洗涤厂提出的成本控制和设计要求，设计单位进行施工图设计时，都必须遵照执行。设计委托书的部份内容，设计单位根据具体情况，同我公司进行沟通，可以作一定幅度的微调和必要的补充。

　　3、本设计委托书的未尽事宜，设计单位要遵照国家有关标准规范执行。

　　第一章设计要求

　　1.1 设计依据

　　1.1.1 本施工图设计委托书。

　　1.1.2 有关部门审批的规划方案设计。

　　1.1.3 国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关设计技术规定。

　　1.2 设计原则

　　1.2.1 满足安全经济

　　设计要满足安全性和耐久性，要符合国家规定的设计规范和各项

　　强制性标准，安全放在建筑设计的首要位置。在保证安全的前提下，满足经济合理，特别是燃油锅炉房要考虑电器、消防、燃油管路、日用油箱、储油箱等设备设施安全使用，进行优化设计，降低建造成本。

　　1.2.2 考虑设备安装使用

　　不能因为施工图存在设计缺陷，影响到设备的安装和今后的'维护使用。要充分考虑设计细节，诸如设备安装位置、室内外管线的隐藏、洗脱机的安放、洗脱机位置等，提高建筑品质。

　　1.2.3 满足设计深度

　　施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。在图纸中不允许出现“甲方二次细化设计”等内容。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得甲方同意后方可实施。

　　1.2.4 符合环保节能

　　合理处理生产污水、垃圾排放，将环保、节能理念融于设计中去，在考虑经济可能性的条件下，应用新材料和新技术。

　　1.3 成本分析控制

　　1.3.1项目成本控制：

　　1.3.1.1项目的成本应按各分项工程进行控制，控制内容包括：土建结构、墙体、防水、门窗、公共部位装修、电气、给排水和暖通等子项。

　　1.3.1.2设计单位应对各分项进行拆分，对结构体系选型、机电设备系统设计、材料选择、设备选型、管材选择要进行优化设计和成本比对，严格按规划的项目预算进行控制施工图的土建和安装的造价。 1.3.1.3在本委托书中应明确土建和安装的总造价元/㎡，应细分为土建和装修（元/㎡）、电气（元/㎡）、给排水（元/㎡）和暖通（元/㎡）等造价控制。

　　1.3.2项目投资分析控制：

　　项目投资分析控制表

　　1.4总图设计

　　1.4.1 总平面设计

　　1.4.1.1 建筑物之间的距离应满足防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。设备入口要考虑无障碍设计。

　　1.4.1.2 锅炉房设计要按照国家颁布的燃油锅炉房设计规范和实地勘察结果结合，来最大满足我公司使用需要。

　　1.4.1.3 各管线检查口尽量设于绿化中。

　　1.4.2 标高设计

　　1.4.2.1 室内外标高不得有误，要注意其与周围道路及环境的关系。总图标高与单体设计标高必须协调。

　　1.4.2.2 道路标高坡向与雨水口位置相符，道路面层标高设计应向坡向雨水排水口方向，坡度宜控制在0.2%～1%。

　　1.4.3 道路设计

　　1.4.3.1 根据情况洗涤厂内的建筑物周围要设消防车道，满足消防规范。

　　1.4.3.2 场内的道路应考虑装卸车辆能够调头进出。 1.4.3.3场内机动车道上的排水沟盖板要选用水泥盖板。 1.4.4 附属日用油箱间设计

　　1.4.4.1 日用油箱间应尽量设在远离劳务工宿舍区。

　　1.4.4.2 日用油箱间设在下风向和较隐蔽处，与住宅保持一定距离，外部与道路相连，方便加油车停车加油。

　　1.4.4.3 日用油箱间需安装防火、防爆、防盗三防门，屋顶需安装防火、防爆屋顶排风机和侧壁风机，并和消防联控系统相连。

　　1.4.4.4 日用油箱间由于有燃烧爆炸的危险以及油蒸气对人员健康的影响，故应单独设于锅炉间一侧，且应设置防火墙与其它房间分开。

　　1.4.4.5 日用油箱间日用油箱的最低油位应高于燃烧机的吸入口0.5～1.5m。保证燃烧机的油泵有足够的灌注头。

　　1.5燃油锅炉房设计

　　1.5.5.1 锅炉房室内部分由生产间（锅炉间、油泵间、油箱间、水处理间）和生产辅助间（操作间、值班室）还有日常应用间（卫生间、洗浴间）等组成，室外构筑物包括：烟囱、地下储油池。各室内房间及室外构筑物应合理布局，保证工艺流程和工艺管线顺畅紧凑，安装检修方便。

　　1.5.5.1 锅炉间地面应铺设抗静电、防滑瓷砖，根据燃油锅炉的外形尺寸打离地面不少于30CM的混凝土安装基座。

设计委托书7

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的'核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的'劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5．付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书9

　　一、设计内容：

　　本次设计内容为生物安全实验室工程，建筑面积约为250m2，包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室，根据规范要求设置配套房间，具体布局见工艺平面图。

　　根据建设方提供的工艺平面图，委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。

　　二、空调专业：

　　（一）室外主要气象参数：

　　夏季空调日平均温度 25.5℃

　　夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度－14℃ 冬季采暖计算干球温度－11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa

　　（二）室内设计参数：

　　1 、ABSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。

　　2、 BSL-3实验室：温度18-25℃，相对湿度：30%-60%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。

　　3、主实验室的缓冲室：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

　　4、准备间：温度18-27℃，相对湿度：30%-70%，最小换气次数15次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

　　5 、半污染区对清洁区的缓冲：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

　　6 、二更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与室外方向上相邻相通房间的最小负差：-10Pa。

　　7、一更：温度18-26℃，最小换气次数10次/h，与非洁净区保持一定正压。

　　（三）冷热源形式：

　　1、冬季热源为采暖热水，供回水温度：。

　　2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。

　　3、建设方不提供蒸汽源，冬季加湿采用电极加湿。

　　（四）方案说明：

　　1、系统划分：

　　整个实验室共用的一个全新风系统，送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放，排风机组一用一备。

　　主实验室设置气密阀以便消毒。

　　2、室内气流组织：

　　实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区，由半污染区流向污染区。

　　实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动，即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧，最大限度减少室内回流与涡流。

　　各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送，排风采取下侧排风的气流组织方式，高效排风口应设在室内被污染风险最高的`区域。

　　3、空气过滤处理流程：

　　新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外

　　4、表冷和加热段共用一个盘管，介质为水。

　　5、夏季再热采用电加热，分档控制。

　　（五）动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。（六）CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房，通过气体管道连接至CO2培养箱。

　　三、电气自控专业：

　　（一）电气部分

　　1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源，并设置双路互投装置保证供电可靠性。

　　2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具，嵌入式安装。

　　3、每间实验室根据工艺要求设置插座，安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。

　　4、高压锅用电电量需考虑充足。

　　5、参考原建筑的防雷接地系统，在淋浴间设置局部等电位，金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。

　　6、室内照明根据规范要求为300-500LX。

　　（二）消防部分

　　1、消防系统考虑报警及灭火器系统，不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性，应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。

　　2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器，接入楼内原报警系统。

　　（三）闭路监视系统

　　1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机，主入口设置定焦彩色摄像机。

　　2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。

　　3、闭路监视室应考虑参观和教学。

　　（四）门禁连锁系统

　　1、在缓冲间设置双门互锁装置，在主入口设置刷卡门禁，刷卡系统要求能记录出入人员资料，并能设置出入级别。

　　2、互锁门在紧急情况下能打开，以便人员撤离。

　　（五）空调系统自动化系统

　　1、设置计算机监控系统，应选用先进的DDC控制，尤其要考虑自控系统的可靠性。

　　2、自控系统应设置电能消耗监视，以便管理人员掌握能源消耗。

　　3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。

　　4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。

　　5、应设置压力超限报警，如报警工作人员能尽快撤离。

　　6、应对过滤器状态进行监视报警，如堵塞提示工作人员更换。

　　7、应对冷热源系统进行控制和监视。

　　8、空调自控系统应考虑节能，建议选用变频空调系统。

　　（六）电话和网络系统

　　1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部，外线电话选用具

　　有传真功能电话机，洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。

　　2、计算机网络接口在工作台周围布置，1个工作台设置2～3个。

　　3、中控室内应设置外线电话。

　　四、附表：

　　实验仪器及规格参数清单（经建设方、设计方和供货厂家三方确认）。

设计委托书10

　　今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计、

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：_________

　　双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决

　　2、项目名称：_________总建筑面积约为_________

　　3、建设地点：_________

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的`代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

　　2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

　　甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

　　三、单体工程名称及结构类型：

　　1、单体类型及结构类型：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　1）1#厂房，采用_________结构；

　　2）2#厂房，采用_________结构；

　　3）3#厂房，采用_________结构；

　　4）宿舍楼，采用_________结构。

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

　　委托单位：（盖章）_______________

　　法定代表人：（签字或盖章）_________

　　受委托公司：（签字或盖章）_________

　　法定代表人：（签字或盖章）________________

设计委托书11

　　×××××项目水暖工程设计任务书

　　给排水，消防部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统

　　2、系统说明

　　(1)、给水系统

　　供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。

　　供水压力：本区域市政供水压力0.10Mpa

　　自来水接口位置：中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)

　　(2)、排水系统

　　排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。

　　排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。

　　(3)、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。

　　(4)、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。

　　(三)、泵房及外管线

　　1、小区泵房设于地下车库内，

　　2、外管线工程材料

　　(1)、给水管：球墨铸铁管

　　(2)、污水管：HDPE双壁缠绕管

　　(3)、雨水管：HDPE双壁缠绕管

　　(4)、室外消火栓管：球墨铸铁管

　　(5)、室内消火栓外管线：焊接钢管

　　(6)、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管

　　(7)、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、给水

　　(1)、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。

　　(2)、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的.给水管做防结露。

　　(3)、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用PPR管，管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。

　　2、热水

　　(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。

　　(2)、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。

　　(3)、工程材料：采用PPR热水管，管道等级S3.2。

　　3、排水

　　(1)、排水方式：住宅、底商采用污废合流。

　　(2)、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。

　　(3)、工程材料：排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。

　　4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。

　　(1)、供水方式：来自小区泵房内消防泵。

　　(2)、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。

　　(3)、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。

　　供热、通风与空调部分

　　(一)、设计范围

　　×××××项目1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

　　(二)、系统设置、系统说明

　　1、系统设置

　　本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。

　　2、系统说明

　　(1)、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。

　　(三)、泵房，水源热泵机房及外管线

　　1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，

　　2、外管线工程材料

　　(1)、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管

　　(2)、埋地部分保温：聚胺脂

　　(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

　　1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统

　　(1)、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。

　　(2)、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。

　　(3)、安装要求：分集水器在卫生间内明装。

　　(4)、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户

　　管至分集水器采用PP-R热水管，管道等级S3.2，地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。

　　2、送排风与防排烟系统

　　(1)、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。

　　(2)、安装要求：风管紧贴梁底敷设

　　(3)、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。

设计委托书12

　　委托方：xxx

　　设计方：xxx

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

　　xx-xx-xx

设计委托书13

　　委托方（甲方）：______________

　　承接方（乙方）：______________

　　根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。

　　一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。

　　二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

　　甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

　　三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。

　　四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

　　施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

　　五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

　　六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

　　七、违约责任：

　　1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

　　2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

　　3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的.设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

　　甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

　　八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

　　九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：

　　（1）向仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向人民法院提起诉讼。

　　十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　十一、本合约一式两份，双方各执一份。

　　十二、双方约定以下补充条款：

　　1、___________________________________________________________________________________________

　　2、___________________________________________________________________________________________

　　3、___________________________________________________________________________________________

　　甲方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

　　乙方签字（盖章）：______________

　　地址：_____________________

　　电话：______________

　　_______年_______月_______日

设计委托书14

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的`遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。