品才网>设计>设计委托书

设计委托书

时间：2023-07-28 14:05:09 设计我要投稿

设计委托书【集锦15篇】

　　被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议。在办理事务和工作生活中，我们越来越多的事务会去使用委托书，你写委托书时总是无从下手？以下是小编为大家收集的设计委托书，欢迎大家分享。

设计委托书【集锦15篇】

设计委托书1

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的'调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

设计委托书2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的.换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书3

xxx有限公司：

　　由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：

　　一、项目名称：

　　xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

　　二、厂址选定：

　　利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。

　　三、项目性质：

　　新建。

　　四、生产线规模：

　　生产线

　　两条深加工生产线

　　规模

　　2×14000O/天

　　总产能

　　一千万平米/年

　　产品品种

　　超白压延玻璃

　　产品厚度

　　2.5~ 4mm

　　五、相关基本建设条件：

　　1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间;

　　2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;

　　3、供电：厂区开闭所10KV供电，需设计深加工车间变电所;

　　4、排污：设计磨边污水处理系统;

　　5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。

　　六、生产线配置要求：

　　1、磨边：如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;

　　2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;

　　3、钢化机组：如无更合适的.建议采用北玻或兰迪产品;

　　4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手;

　　5、其它设备：选用国产主流厂家产品;

　　七、项目需重点突出的三个方面：

　　1、绿色环保：污水排放必须达标;

　　2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;

　　3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。

　　八、工程进度：

　　1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;

　　2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;

　　3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;

　　4、各专业施工图8月底前分批提交。

　　九、请贵司根据以上要求，于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。

　　感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!

　　委托人：

　　20xx年xx月xx日

设计委托书4

XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　20xx年X月X日

设计委托书5

　　今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计、

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：_________

　　双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决

　　2、项目名称：_________总建筑面积约为_________

　　3、建设地点：_________

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的`代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

　　2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

　　甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

　　三、单体工程名称及结构类型：

　　1、单体类型及结构类型：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　1）1#厂房，采用_________结构；

　　2）2#厂房，采用_________结构；

　　3）3#厂房，采用_________结构；

　　4）宿舍楼，采用_________结构。

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

　　委托单位：（盖章）_______________

　　法定代表人：（签字或盖章）_________

　　受委托公司：（签字或盖章）_________

　　法定代表人：（签字或盖章）________________

设计委托书6

　　今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：

　　3、建设地点：

　　二、总图规划：

　　1、规划建筑用地面积为

　　2、本小区建筑密度、绿地率

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

　　二、单体工程名称及结构体系：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1）、沿街多层商住楼，采用结构；

　　2）、多层住宅，采用结构；

　　3）、小高层住宅，采用

　　4）、高层公寓，采用结构；

　　5）、6层综合楼，采用

　　6）、3层幼儿园，采用

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　三、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的`具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

　　四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位：（盖章）

　　日期：

　　设计委托书附表

　　附表1 有关设计资料清单

　　附表2 主要墙体材料及厚度

　　附表3 室内、外墙装饰

　　附表4 地面、楼屋面

　　附表5 门、窗、栏杆及油漆

　　附表6 电梯

　　附表7 室外工程

　　附表8 给排水、暖通及电气

　　甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

　　甲方代表：__________ 乙方代表：__________

　　_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书7

　　设计管理研究院：

　　我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：

　　一、项目基本情况：

　　1、工程名称：机电设备仓库（扩建）

　　2、项目建设单位：地质勘探工程处

　　3、项目建设地点：地质勘探工程处院内

　　4、设计依据：

　　1）本工程设计委托书

　　2）我矿提供相关工程资料

　　3）集体公司第四批核准文件

　　二、设计阶段

　　施工图设计、施工图预算

　　四、设计原则和具体要求

　　新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约XX米，宽XX米，面积约1100平方米，内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

　　三、完成时间

　　请于20xx年X月X日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。

　　二OXX年六月十二日

设计委托书8

　　一、委托单位：

　　深圳市xxxxx投资有限公司

　　二、项目名称：

　　【xxxxx】

　　三、建设用地位置：

　　深圳市

　　四、设计邀请单位：

　　xxx建筑设计研究总院第一设计部

　　五、委托时间：

　　公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。设计未详问题可随时咨询联系人。

　　六、交图时间：

　　1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

　　2、送交地点：

　　3、联系人：

　　4、电话：【设计方案委托】

　　七、方案评审：

　　1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

　　2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

　　八、费用支付：

　　1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币，作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

　　书】要求的`设计单位，本公司将不予支付方案设计费。

　　2、经过考察，若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的，本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳市有关规定另行协商。

　　3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作，胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15％支付即8万元人民币（已包括方案设计费4万元）。最佳方案通过主管部门审查后，委托单位于七日内支付。

　　九、设计资料要求：

　　具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

　　十、其他注意事项：

　　1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

　　2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

　　3、业主支付方案设计费后，拥有设计文件的著作权及其延伸权利，设计资料不退还受邀设计单位。

　　十一、附件

　　以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

　　附件１：深圳市规划与国土资源局：

　　xxxxx住宅小区宗地图（复印件）

　　附件2：xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

　　委托人：

　　时间：

设计委托书9

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。

　　一、设计概况：

　　甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。

　　二、设计要求：

　　甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）

　　三、设计费用：

　　乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）

　　四、设计期限：

　　该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）

　　五、付款方式：

　　1、自本委托书书签定之日（即20__年月日），甲方付给乙方总设计款的40%（即_______元）；

　　2、最终设计图纸完成并经双方认可后，甲方付给乙方总设计款的60%（即_______元）。

　　六、艺术质量：

　　乙方应按照甲方的'艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。

　　七、双方责任：

　　双方应履行上述针对各自的职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。

　　此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　年月日:

设计委托书10

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的.《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书11

　　委托方：（以下简称甲方）

　　设计方：（以下简称乙方）

　　一、本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取（按建筑面积计算）。设计费共：元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

　　3、乙方在收到甲方提供的.有关图纸，对工程进行实地勘测后，提出设计构想，形成设计方案平面图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图后，乙方在天内完成施工图设计图纸，包括平面布置图，天花平面图，水电图施工图。效果图（效果图张），立、剖面图等设计图纸。

　　5、施工图和效果图经甲方确认同意，确认后甲方在索取图纸时，须支付所有剩余下设计费用，剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

　　6、施工图由甲乙双方签字确认后，施工图才算正式有效。如单方面签字，则应为无效，乙方也不对所有施工图负责。

　　7、现场施工时，乙方应认真提供专业的设计知识及现场指导，做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工，保证甲方权益，利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中，乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务，包括地砖颜色搭配，整体色彩效果搭配，及家具色彩搭配等室内搭配服务，力求做到专业，专注，专心，达到最大的室内效果。

　　8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项，甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容，本委托与乙方单位无关，属于甲方与乙方的个人委托，甲方有义务为乙方作保密事项，如甲方违反上述内容并造成乙方损失，乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的，可追究法律责任。

　　9、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日期本委托立即生效，本委托履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字）：乙方名称（签字）：

　　签订日期：

设计委托书12

　　委托单位：新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　受托单位：沈阳市市政工程设计研究院（以下简称乙方）

　　工程地点：沈阳市王家庄

　　工程名称：沈阳新世界花园

　　一.设计内容：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。

　　二.设计依据：

　　1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。

　　2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划（982-199-38）（修）。

　　3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。

　　4.王家庄围堤护坡工程设计。

　　三.设计要求：

　　1.设计应符合国家的有关规范、规定。

　　2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的`原则。

　　3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。

　　4.设计文件组成及深度：

　　⑴设计概要：

　　a、工程规模及主要工程内容；

　　b、道路、广场的细部尺寸确定依据；

　　c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计；

　　d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合；

　　e、路面结构组合，路面新材料的选择依据，防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法；

　　f、其它新技术采用情况。

　　⑵平面（地形）图设计要求：

　　采用比例1/500～1/1000，包含规划道路中线与施工中线坐标，平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道（边石）、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。

　　⑶纵断面图设计要求：

　　采用比例纵向1/50～1/100，横向1/500～1/1000，包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。

　　⑷横断面图设计要求：

　　采用比例1/100～1/200，图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图（不同地段各部）、现状路横断面图以及它们之间的相互关系，大填大挖方的路基设计，地上杆线，特殊路拱曲线大样等。

　　⑸广场或交叉口（平交）设计（地形）大样图：

　　采用比例1/200～1/500，表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线，交通设施（照明灯杆、护栏、交通标志牌等）的详细位置和尺寸，人行道铺装范围和路面结构。

　　⑹路面结构图设计要求：

　　柔性路面结构组合大样，刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样，防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。

　　⑺提供本设计中所采用的所有标准图。

　　四.设计阶段及设计进度：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　五、设计文件要求：

　　1.提供施工图设计文件： 12套；

　　2.提供上述相应磁盘文件： 2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年月日

　　乙方：沈阳市市政工程设计研究院

　　年月日

设计委托书13

　　为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：XXXXXX开发投资有限公司

　　2、项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程

　　3、建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地

　　二、建设规模

　　XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的'批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。

　　根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。

　　委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司

　　20xx年9月28日

设计委托书14

　　甲方： _________

　　乙方：_________

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的'费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5．付费方式（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：

　　年____月____日

设计委托书15

　　委托单位(公章)：

　　200 年月日

　　工程名称:

　　工程名称

　　工程基本情况

　　总建筑面积

　　平方米

　　结构

　　总长乘宽

　　长宽 (米)

　　_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

　　层数

　　工程总造价

　　工程位置

　　建筑专业

　　一、总平面图

　　1、相邻建筑物关系

　　2、建筑物市内外自然高差

　　3、建筑物自然地面确定

　　包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

　　二、各层功能要求：

　　三、各层层高及檐地高：

　　四、屋面形式：

　　五、建筑物内外装修要求：

　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　1、外墙面

　　2、内墙面

　　卫生间

　　厨房

　　其它间

　　续前页表

　　3、顶棚:

　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　4 4、地面:

　　5、门窗:

　　通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的`态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

　　6、其它:

　　结构专业

　　本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

　　一、工程地质勘察资料：

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其它情况：

　　五、基础上部结构要求：

　　1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

　　(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

　　3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

　　4、结构设计其它要求:

　　给排水专业

　　一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其它要求：

　　三、消防供水情况：

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其它要求：

　　采暖专业

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：