设计委托书优选【15篇】
如果被委托人没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无权终止委托协议。在不断进步的社会中，委托书应用范围愈来愈广泛，如何写一份恰当的委托书呢？下面是小编精心整理的设计委托书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
设计委托书1
委托单位：
受委托单位：
拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称
二、设计阶段
一阶段勘察设计
三、设计原则
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的`恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
四、委托内容
公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。
五、主要技术标准
1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时
2、路面宽度：净 6。5 米
3、设计荷载：公路 Ⅱ 级
其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x的相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）
六、提交的成果及时间要求
提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。
文件提交时间： 年 月 日。
年 月 日
设计委托书2
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：XX。
2 工程内容：总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的._________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书3
委托方（以下简称甲方）：
设计人（以下简称乙方）：_陕西仲夏设计装饰工程有限公司___
甲方委托乙方承担 室内装修工程设计工作，经双
方协商一致，签订本合同。
第一条 总设计收费：
本合同项目的总设计费为： 。（大写： ）
第二条 设计范围及包含内容
1、 市 室内装修设计。
2、 室内装修施工图纸
3、 强电点位示意图纸
4、 弱电点位示意图纸
5、 给排水点位示意图纸
第三条 设计阶段的分部
第一部分——初步设计意念
1、 乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明，同时须知道不同功能和操作方面的要求。
2、 乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。
3、 协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划，乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。
4、 乙方准备好平面布置示意图及设计说明（照明方案，强、弱电用电器的详细部位，给排水点位，主要材料，家具选择，颜色方案）。在甲方的要求或授权下，乙方会与甲方的建筑师、顾问、
监理工程师及相关专业工程师协调工作。
5、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。
（此部分在签订委托书后 3日内完成）签订委托书时，乙方提供初步平面布局给甲方后，甲方即
付设计总款的 35 %给乙方（人民币 ： 元 ）
第二部分——设计深化
1、 根据已确定的概念和甲方的`调整，乙方开始进行室内深化设计。
2、 乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图（含标高）、照明点位示意图和主要细节的说明文件；效果图和相关说明文件。效果图定为 张之内（具体表现位置由双方协商而定）。
3、 乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。
4、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。
（此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后 10 日内完成）
第二部分完成，乙方交图纸同时甲方书面确认，甲方当日付设计总款 30 %给乙方
（人民币 : 元 ）
第三部分——制作施工图
1、 乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图；装饰灯和
基本灯具的型号、规格明细表；特别的施工工艺要求。
2、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。
（此部分在甲方发出书面确认的日期后 15日内完成）
第三部分完成后，甲方书面确认 7 天内付设计总款 30 %给乙方
（人民币 ： 元 ）
第四部分——施工筹划和施工阶段的跟进工作
1、 乙方协助甲方进行装修，施工单位的选定工作。提出施工细部要求，提出中肯鉴定意见，并参
与招标会，向投标单位解释设计意念和细部要求。
2、 乙方参与装修投标方案，并在必要时作出设计方案调整，以便和甲方先前定好的预算计划相一
致。
3、 乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。
4、 进入装修施工阶段后，按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。
5、 参加工程协调例会，解答施工中遇到的设计问题；纠正施工过程中定义的误差，向工程施工方
代表解释说明图纸，解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。
6、 参与装修工程竣工验收；调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设；参与地毡、窗帘等物件选择布
置。
7、 上述部分完成后，甲方应于作全部设计内容完成。
第四部分完成后，甲方书面确认 7天内付设计总款 5 %给乙方（人民币 ： 元 ）
第四条 乙方向甲方交付的设计文件
1份。含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。
2、装修施工图全套的电子文件（光碟）一份。
第五条 双方责任
（一） 甲方责任：
1、 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对资料作较大修改，以至造成乙
方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲
方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
2、 在合同履行期间，甲方要求停止或解除合同，应书面通知乙方，乙方不退还甲方已付定金。
3、 在装修施工开始后，甲方应约束承包方（施工方）服从乙方在设计方面的技术要求，若承包方
与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。
4、 甲方应保护专项专用设计版权，未经乙方同意，甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让
或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方可向甲方索赔。
（二） 乙方责任
1、 乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。
2、 由于乙方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间，每延误一天，赔偿
甲方伍佰元。同样，由于甲方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的付款时间，每延误
一天，赔偿乙方伍佰元
3、 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的
必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工，负责向甲方及施工单位
进行设计交底和参加竣工验收。
4、 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有
权索赔。
5、 若因乙方设计缺失而令施工发生困难，乙方应及时跟进更改设计图纸，不得故意拖延，若造成
工期拖延，相应经济损失和责任由乙方负责。
第七条 其他
（一）乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作，甲方委派 专责与设计
方案图及施工图纸沟通工作，与甲方对设计过程中有图纸上的疑问，应由该专人将问题整理
后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改，应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交
收，应由该专人签收。所有图纸及方案确定，由该专人签订。
（二）所有经甲方签证之方案，与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改，则乙方
视改动情况，追加相应费用。
（三） 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时，乙方收取
的费用，乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。
（四） 乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。甲方
要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时，乙方另收工本费。
（五） 工程项目中，建筑装修材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用
由甲方承担。
（六） 甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务，另行支付费用。
（七） 由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
（八） 室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。
（九） 本委托书未尽事宜，双方签订补充协议作为附件，补充协议与本委托书均具同等法律效力。
（十） 本委托书一式两份，由甲乙双方各执壹份。
(十一) 委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双
方履行完委托书规定的任务后，本委托书即行终止。
（盖章） （盖章）
签约代表： 签约代表：
单位地址： 单位地址：西安市含光南路1号怡和国际A座3003 电 话： 电 话： 029-85330097 029-85330286
传 真： 传 真： 029-85330095
签约日期： 签订日期： 甲 方：______________________乙 方：陕西仲夏设计装饰工程有限公司
设计委托书4
委托设计方（以下简称：“甲方”）
受委托方（以下简称：“乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
设计明细：
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型使用面积平方米。
设计费收取：
第一条：本委托设计合同设计费x元/平米计取，设计费总额xxx￥元，人民币（大写）x万x仟x佰x拾元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计xxx￥元，人民币（大写）x万x仟x佰x拾元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
设计周期：
第一条：乙方在现场测量后天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于天内完成整套图纸的绘制。
甲方权利及义务：
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日
内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
乙方权利及义务：
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的'设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
违约责任：
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。纠纷解决方法：
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
其它：
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：
乙方：装饰设计有限公司
代理人签字：
代理人签字：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
设计委托书5
甲方：
乙方：
一、设计内容：
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据：
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度：
1、方案设计阶段： 15 个日历天。
2、初步设计阶段： 15 个日历天。
3、施工图设计阶段：20 个日历天。
注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求：
（一）园林专业
1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。
3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的'实际情况，应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
（二）电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
（三）给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
（四）其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。
五、设计文件要求：
1、方案设计阶段：
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段：
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段：
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司
年 月 日
乙方：沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书6
甲方：_________
乙方：_________
甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。
2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。
3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4．协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的`所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
5．付费方式
（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书7
甲方：______________ （以下简称：甲方）
乙方：______________ （以下简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目
单体楼工程 工程 施工图 设计，乙方应按照甲方的要求进行设计工作，具体委托设计要点如下：
一、建筑专业：
1、±0.000的绝对标高为： 按总平面图竖向标高图确定 。
2、进户单元门门厅与室外道路高差为
①建议改为＋80 mm。
②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 －15 mm
3、地下室采光：半地下室采用高窗采光。
4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准，相关要求为
户型细节：户内门只预留洞口，不做门框，入户门统一安装钢制安全门，安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门，预留电源。
5、电梯：电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。
6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。
7、空调板及相关：空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求，空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理，客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。
8、衣帽间要求：墙厚100mm （轻质隔墙）。
9、管道及相关：供水尽可能从管道井内穿行，管道井设置时，尺寸尽量缩小，尽最大可能占用公共部位，少影响室内使用，尤其厨房 。
10、窗：不同尺寸的窗户须做窗型大样，形式要统一，相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些，窗户材料彩色铝合金，颜色为甲方待定，增加立面效果 ，开启方式为推拉 。
11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。
12、楼地面做法：
（1）、楼地面做法为
①地下室（自下而上）20厚1：3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光。
②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。
（2）、预留业主装修做法厚度 2cm 。
13、顶棚做法：不抹灰，白水泥刮腻子一遍 ，普通腻子一遍 。
14、内墙面做法：混合砂浆墙面，刮普通腻子两遍卫生间、厨房1：3水泥砂浆打底拉毛。
15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。
16、楼梯间内墙面：混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。
17、楼梯间地面做法：一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩，三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光，电梯前室为花岗岩楼（地）面，贴花岗岩的楼（地）面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线，宽度、高度均为150MM，电梯门做大理石门套，门套宽度120MM。
18、屋面做法：屋面采用坡屋面，每户留一个南休息平台。平屋面做法： 刚柔结合防水 ，（20厚1：3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1：3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水（配Φ4@250双向网片，上任屋面面层贴面砖）。斜屋面做法：青灰色
瓦（瓦的品种由甲方确定）、1：2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1：2.5水泥砂浆找平压光，50厚FSG保温，5厚 1：2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一，不得破坏整体效果。
19、屋面保温： FSG防水珍珠岩保温砖保温 。
20、地下室及外墙防水： SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 （地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施）。
21、卫生间防水做法： 聚胺脂涂膜防水两遍 。
22、层高： 错层高度为450mm，标准层层高2.8米（根据结构调整）。
23、墙体材料：多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ，内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ，厨房、卫生间隔墙材料（非承重）为120 mm厚 粘土空心砖 （墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施）。
24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。
25、落地窗护栏设于 室内 ，采用 铁艺 材料，式样由设计单位设计图样，并经甲方确认。高度应满足规范要求，落地窗台的高度及节点做法需统一。
26、执行节能设计标准，进行节能设计。
27、其他要求：
①门窗玻璃采用中空玻璃，规格及性能符合有关规定。
②厨房设置排烟道，厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。
28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。
29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置，并考虑到地面上下的方便。
30、结合南京地区的实际情况，应详细明确地下室防水的具体要求和做法。
二、结构专业
1、结构形式：多层砖混结构，小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。（基础及桩基类型要与甲方商定）
2、结构含钢量多层：30～35KG/O。小高层45～50KG/O
3、①满足规范和抗震构造要求，合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;
②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求，进行质量通病防治的设计。
4、其他要求：
①设置卫生间砼防水导墙，并注明施工工艺。
②在阳台主次梁、挑檐板设计时，设计要注意其美观，结构安全。
③结构设计注明所使用国家标准设计图集，图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。
三、给排水部分：
1、给水系统分区：多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区，由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区，由小区加压泵站加压供水。
2、顶层消防水箱设置位置：置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。
3、给水、热水管材为：分别为冷、热PPR管，采暖管为热PPR管。小高层排水管为PVC螺旋消音管。
4、井道设置：
①管道井：消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管（PVC40管）。
②弱电井：电视、电话宽带、可视对讲，均采用PVC 75管。电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。
5、水表设置：分水表设置在每层管道井内0.5M处，采用插卡式IC卡水表。
6、给排水立管安装形式：供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式：暗装 。
7、室外排水部分：（设计后需要由甲方确认后出图），排水管出户预留钢套管，管中标高为室外地平－0.35m 。
8、生活用热水源为： 采暖炉 。
9、其他要求：
①燃气系统由燃气公司进行设计。
②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口，并按防臭要求设计 。
③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房，加压泵房设在步行街地下室部位（泵房由地下车库设计单位设计，全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计）。
10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。
11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表：
附表：
套内卫生设备给水五金安装高度
大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房
洗涤池 热水器预留接口 燃气炉
阀门高度（____）以楼层地面高度计算
冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水
250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250
四、采暖部分。
1、热源形式为： 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。
2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。
3、各房间采暖温度要求： 客户自行调节 。
4、采暖方式为： 散热气采暖（水暖） 。
5、室内散热及供、回水材料要求：散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。
6、管道安装形式：室内供暖管道采用采暖铝塑管，地板面层内暗装，建筑考虑面层走管厚度。
7、其他要求： 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联，各房间的`散热器可以自由关闭和开启 。
五、电气部分：
1、每户用电量： 住宅8KW ，130O以上及商业用户12 Kw（商业：三项四线）。
2、表箱设置： 集中设置（放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间）电表类型根据供电部门的具体要求选用。
3、各房间插座、开关设置要求：
⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。
②次卧室设空调、床灯、插座。
③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。
④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。
⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。
⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。
⑦书房设空调、电脑等插座
⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。
5、户开关箱设计要求：按七回路设计，位置合理、操作方便。
7、消防应急灯系统设置要求： 根据国家消防部门的具体要求设置。
8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关，40W白炽灯，接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。
9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱，分别与分户电表相连。
10、其他要求：表箱至户外的供电只设计管道预留，供电线路由供电部门设计，出户标高为使外地坪－300。
六、弱电部分
1、视讯系统：在进户门门侧设多媒体配电箱，箱体尺寸：200×300×150，其他房间视讯由业主自行根据需求设置。
2、对讲系统： 设计可视对讲系统 。
3、电梯三方对讲系统：做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。
4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。
5、主线路由室外地坪－0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。
七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制：
（一）建施图应至少但不仅包括以下设计内容：
1）资料图纸目录。
2）防火专篇。
3）建筑设计总说明。
4）工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。
5）总平面位置图。
6）地下室平面图。
7、首层平面图。
8、标准层平面图。
9、阁楼层及机房平面图。
10、屋面排水平面图。
11、立面图（包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管，以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等，以及关键控制标高的标注，如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸）。
12、具有代表性部位的剖面图（如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容）。
13、详图
包括：
a、内外墙节点（包括八角窗与墙体连接处）、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。
b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。
c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。
d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
e、对紧邻的原有建筑，应绘出其局部的平、立、剖面，并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。
（二）结施图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。
4、基础平面图。
5、基础梁配筋图。
6、各层柱、墙布置图（包括阁楼层、屋面）。
7、柱、墙配筋图。
8、各层板配筋图。
9、各层梁配筋图。
10、楼梯配筋几构造详图。
11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。
（三）水施图至少但不仅包括以下设计内容：
1）资料图纸目录。
2）给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。
3）各层给排水及消防平面图（包括阁楼层及电梯机房层）。
4）排水系统图。
5）给水系统图。
6）消防系统图。
7）热水系统图。
8）消防水箱间布置详图。
（五）电气施工图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。
4、单元供电系统图。
5、接线图及消防系统图。
6、弱电系统图及材料表。
7、地下室电气平面图。
8、各层照明平面图（应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置，标明配电箱编号，干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等）。
9、各层插座平面图。
10、各层消防及弱电平面图。
11、电气局部平面图。
12、屋顶防雷平面图。
13、单体工程接地平面图。
（五）弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容：
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。
4、弱电系统图及材料表。
5、各层消防及弱电平面图。
6、弱电局部平面图。
八、乙方若对以上有异议，应先与甲方协商解决，不应擅自违背以上设计要点。
九、以上如有变动，以甲方书面通知为准。
十、乙方所有设计，必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。
十一、如有其它异议、双方协商解决。
十二、相关业务甲方联系部门： 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。
甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________
甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书8
一．工程概况：
总建筑面积：136568 m2；
其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；
地下室建筑面积：31958 m2；
沃尔玛建筑部分：
地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；
数码广场部分：
建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。
国际电影城部分：
首层精品店（55个外铺、149个内铺）；
二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；
百货部分：
地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；
所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；
地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。
所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。
消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。
二．弱电系统设计项目：
电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）
防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）
综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）
计算机网络系统（物业办公区使用）
有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）
背景音乐及紧急广播系统
设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。
其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。
内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。
空调自控系统（就地控制）
保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）
停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）
三．设计原则及参考资料
本工程应遵循下列设计原则：
1、先进性
采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。
2、成熟性
以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。
3、开放性
采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。
4、按需集成
根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。
5、标准化
采用标准化的设计和标准化的产品。
6、可扩展性
本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。
7、安全性、可靠性
包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。
8、设计、施工、运营与服务
强调以人为本的`设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。
本工程主要依据下列标准及文件：
1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》
2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》
3．建筑设计防火规范GBJ16－37
4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分
6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）
7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范
8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》
9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
四、各系统的设计内容
1．电视监控系统：
摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)
云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。
监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。
控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。
记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。
线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。
控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。
所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。
监视区域的选择：
监控主要出入口的情况；
对重要通道进行记录；
地下停车场出入口、场内情况；
室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；
电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。
系统要有一定的余量，以备增加和调整。
2.防盗报警系统：
前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；
设计委托书9
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的`设计定金为2000元。）
1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。
2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
联系电话：联系电话：
____年____月____日____年____月____日
设计委托书10
合同号：HT—XMSJ—20090901
甲方：xxx居民身份证号：（以下简称甲方）
项目负责人：
联系方式：
乙方：xxxxx（以下简称乙方）
项目负责人：
联系方式：
签订地点：
签订日期：
以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：
一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交
1、甲方须按乙方要求，于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。
2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。
3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。
二、设计收费及支付办法
1、双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰 圆整（￥）
2、费用的支付时间：
●本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。
●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币 万 仟 佰 圆整（￥）。
三、设计方案修改及版权
1、在乙方向甲方提交方案设计文件的'三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。
2、对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30，并同时约定修改文件的提交日期。
3、对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10，并同时约定修改文件的提交日期。
4、本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。
四、违约责任
1、甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。
2、乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。
3、若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。
4、若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。
五、合同纠纷的解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。
六、其他
1、本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
通讯地址：
通讯地址：
联系电话：
联系电话：
签字日期：
签字日期：
设计委托书11
工程名称：
编写单位负责人：
编写单位：
(签字)(签章)年月日
精心设计，精心施工。
委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：
1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。
2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。
3.在满足常压给水的'前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。
4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。
5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。
6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。
示意图或其他说明：
示意图见附件
审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）
审批单位：
经办人：
联系人：
电话：
审批单位（签章）
年月日
设计委托书12
委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：
受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下：办理的`消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至______年____月____日。
委托单位(盖章)：
法定代表人(或负责人)(签名)：
受委托人(签名)：
____年____月____日____年____月____日
设计委托书13
今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司鸿生颐天苑老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：晋城市鸿生房地产开发有限公司。
2、项目名称：鸿生颐天苑老年社区总建筑面积约169047。
3、建设地点：晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口。
二、总图规划：
1、规划建筑用地面积为79852.66。
2、本小区建筑密度25.05% 、建筑容积率1.95 、绿地率35.64% 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系：
1、单体类型及结构类型：
（1）、沿街多层商住楼，采用底框结构；
（2）、多层住宅，采用砖混结构；
（3）、小高层住宅，采用剪力墙或异型柱结构；
（4）、高层公寓，采用框架剪力墙结构；
（5）、6层综合楼，采用框架结构；
（6）、3层幼儿园，采用框架结构；
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1。
2、各专业的`具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位：（盖章）
日期：20xx年xx月xx日
设计委托书14
×××设计院：
我单位计划新建×××项目，诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计，其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下：
1、设计范围：项目用地规模×××亩，项目建筑面积不大于×××平方米。
2、设计深度：满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求，附加提供部分关键节点（风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部）的建筑单体方案主要平面图。
3、设计成果：鸟瞰图（1-2）张，重要街区公共空间景观节点人视效果图（4-5）张，平面图，总平面竖向规划图，总平面市政管网路由规划图，景观分析图，交通分析图，功能分区图，客栈典型户型方案平面图，商业街典型户型方案平面图，小镇入口建筑方案主要平面图，餐饮演艺公共空间，帐篷营地典型主要平面图，规划设计说明，技术指标表以及4-5分钟视屏动画。
委托单位：×××公司
联系人：×××
联系电话：×××
×××公司
×年×月×日
设计委托书15
_________设计院有限公司：
我公司拟建设工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人： ，联系电话： 。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：
工程内容：
工程属地（镇街） 的设计
范围和规模：
1、10kV进线设计
2、电房部分的.设计
3、表前部分的设计
设计要求：
符合国家电力行业相关规范
工期初步要求：
我公司提交给设计 院的基础资料，设计所需相关资料，见收资清单
技术联系人：
合同联系人：
备注：
电话： 电话：
传真： 传真：
委托单位： （盖单）
委托日期： 年 月 日