设计委托书

时间:2023-07-30 08:16:20 设计 我要投稿

设计委托书15篇(推荐)

  被委托人如果做出违背国家法律的任何权益,委托人有权终止委托协议。在不断进步的社会中,用到委托书的事务越来越多,为了让您在写委托书时更加简单方便,下面是小编精心整理的设计委托书,希望能够帮助到大家。

设计委托书15篇(推荐)

设计委托书1

  今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位:

  2、项目名称:㎡。 3、建设地点:。

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 ㎡。

  2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型: 1、单体类型及结构类型:

  1)、1#厂房,采用结构; 2)、2#厂房,采用 结构; 3)、3#厂房,采用结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的`要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

设计委托书2

  A方:_________

  B方:_________

  A方委托B方为其设计制作电路,为保质保量完成任务,经AB双方协商达成如下协议:

  1.在本协议书签订前,A方应向B方提供详细的电路设计任务书,明确设计制作电路的功能,各项参数等;该任务书作为B方设计制作电路的依据。

  2.在本协议书签订前,A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。

  3.在本协议书签订前,B方应向A方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。

  4.协议变更终止

  (1)A方终止协议:A方承担一切已经用于该电路设计的.费用,并支付B方相应的劳务费用;B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品,B方并保留该设计的所有权利。

  (2)B方终止协议:B方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还A方在此之前所支付的所有费用。

  (3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

  (4)因设计需要而变更本协议时,AB双方协商解决。

  (5)B方电路设计不满足设计任务书要求时,按B方终止协议处理。

  5.付费方式

  (1)按照B方向A方提交的普通电路设计费用明细表,A方应支付B方设计该电路的全部费用为_________元。

  (2)本协议书签定后的_________个工作日内,按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表,A方须预先支付B方全部电路设计费用的1/2,计_________元,否则,按A方终止协议处理;在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时,A方应支付B方全部剩余费用,否则,按A方终止协议处理。

  6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,AB双方各一份;其具有法律依据和效力;B方保留其最终解释权。

  A方(盖章):_________ B方(盖章):_________

  代表(签字):_________ 代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书3

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________________________________________________________________________

  设计人:____________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订论据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2发包人提交的基础资料

  2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3发包人要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8.3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

  装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

  9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的.知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

  12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:___________设计人名称:___________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

  委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

  项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

  住所:___________住所:___________

  邮政编码:___________邮政编码:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

  开户银行:___________开户银行:___________

  银行帐号:___________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

  (盖章)(盖章)

  备案号:___________经办人:___________

  备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计委托书4

  ×××××项目水暖工程设计任务书

  给排水,消防部分

  (一)、设计范围

  ×××××项目1#~13#住宅楼及底商(含人防部分),地下车库,泵房,水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

  (二)、系统设置、系统说明

  1、系统设置

  本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统

  2、系统说明

  (1)、给水系统

  供水方式:本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源,采用变频供水和水池的供水方式。

  供水压力:本区域市政供水压力0.10Mpa

  自来水接口位置:中兴街(主管道DN200)、滨河街(主管道DN150)

  (2)、排水系统

  排水方式:1#~13#住宅楼及底商采用污废合流,污废水经化粪池处理后排入市政管网,室外雨污分流。

  排水方向:小区雨水,污水排向北侧中兴街。

  (3)、热水系统:住宅卫生间及厨房设热水系统,由卫生间内电热水器供给。

  (4)、消防系统:本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。

  (三)、泵房及外管线

  1、小区泵房设于地下车库内,

  2、 外管线工程材料

  (1)、给水管:球墨铸铁管

  (2)、污水管:HDPE双壁缠绕管

  (3)、雨水管:HDPE双壁缠绕管

  (4)、室外消火栓管:球墨铸铁管

  (5)、室内消火栓外管线:焊接钢管

  (6)、自动喷水灭火系统外管线:镀锌钢管

  (7)、埋地钢管防腐:沥青漆、玻璃丝布。

  (四)、1#~13#住宅楼及底商,地下车库

  1、给水

  (1)、计量方式:住宅及商业水表出户,一户一表,住宅水表设于管井内,商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。

  (2)、设计要求:住宅阳台设洗衣机水龙头一个,商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷,底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。

  (3)、工程材料:室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管,各户支管采用PPR管,管道等级S4。防结露材料为橡塑材料。

  2、热水

  (1)、住宅卫生间及厨房设热水系统,由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理,本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。

  (2)、安装要求:地面垫层及墙壁内暗敷。

  (3)、工程材料:采用PPR热水管,管道等级S3.2。

  3、排水

  (1)、排水方式:住宅、底商采用污废合流。

  (2)、设计要求:管井内增设排水管,每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个,商铺每户设拖布池一个,地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。

  (3)、工程材料:排水立管采用PVC-U螺旋消音管及管件,横支管及出户管采用普通PVC-U排水管。雨水立管采用国标PVC-U实壁管,不采用雨水专用管,除使用普通的.塑料支架外,每隔两层增加钢支架。

  4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。

  (1)、供水方式:来自小区泵房内消防泵。

  (2)、设计要求:住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用95S4-12戊型单栓消火栓箱。

  (3)、工程材料:消火栓系统采用焊接钢管,自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。

  供热、通风与空调部分

  (一)、设计范围

  ×××××项目1#~13#住宅楼及底商(含人防部分),地下车库,泵房,水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

  (二)、系统设置、系统说明

  1、系统设置

  本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。

  2、系统说明

  (1)、供热系统:本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。

  (2)、送排风及防排烟系统:本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。

  (三)、泵房,水源热泵机房及外管线

  1、小区泵房,水源热泵机房集中设于地下车库内,

  2、 外管线工程材料

  (1)、供热系统外管线:焊接钢管、无缝钢管

  (2)、埋地部分保温:聚胺脂

  (四)、1#~13#住宅楼及底商,地下车库

  1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统

  (1)、供热方式:本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式,住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式,厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。

  (2)、计量方式:一户一表,热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表,费用由用户均摊。

  (3)、安装要求:分集水器在卫生间内明装。

  (4)、工程材料:地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管,入户

  管至分集水器采用PP-R热水管,管道等级S3.2,地暖管采用PE-RT管。保温采用橡塑材料,埋地部分保温采用聚胺脂。

  2、送排风与防排烟系统

  (1)、系统设置:本工程设机械送排风及防排烟系统,并且排风系统与排烟系统合用,平时排风,火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。

  (2)、安装要求:风管紧贴梁底敷设

  (3)、工程材料:车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。

设计委托书5

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位: 。

  双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约,为本协议不可分割之组成部分,因履行本协议而发生争议,双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。

  2、项目名称: 总建筑面积约为 O。

  3、建设地点: 。

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为 O。

  委托方因与 离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托 为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行 结束。

  2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

  甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;

  3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

  委 托 单 位: ________________(盖章) 法定代表人: ________________(签字或盖章) 受委托公司: _______________(签字或盖章) 法定代表人:________________(签字或盖章)

  本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的'合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  四、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;

  日 期: 年 月 日

设计委托书6

  委托人:

  住所:

  联系电话:

  法定代表人(或负责人)

  姓名:

  职务:

  受委托人:

  姓名:

  性别:

  身份证号码:

  住址:

  联系电话:

  现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的'代理人。

  代理人的代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。

  (身份证复印件并加盖校对章)

  代理人代理期限至20××年月日。

  委托单位(盖章):

  法定代表人(或负责人)(签名):

  受委托人(签名):

  日期:

设计委托书7

  以指名设计竞赛的方式进行CI设计开发时,应明确公布以下内容:

  (一)CI设计开发的目标

  1.记述该公司为何以CI为开发对象?其背景、理由及课题。

  2.记述在CI的设计开发过程,应谋求解决什么问题?

  (二)事前调查结果概要

  1.记述关于调查的目标及实施过程。

  2.说明调查结果的主要重点“该公司以往的形象及其问题点”。

  3.记述调查结果中关于设计部分的评价。

  4.记述该公司以往的设计系统、识别要素及其问题点。

  5.详述有关该公司项目的特性。

  (三)CI总概念

  1.明确表示最后决定的CI总概念要点。

  2.表示企业理念系统。

  3.叙述该公司今后所应具有的企业形象。

  (四)该公司的基本识别系统

  基于总概念而言,明确表示该公司的新识别系统。

  (五)指定应开发的基本设计要素及展现的形态

  1.明确设计开发应有的基本设计要素,并尽可能地详述其所属必要的条件。

  2.叙述有关各设计要素间的相互关系。

  3.指定在展现资料时用的形式、规格等。

  (六)基本要素的`设计标准

  明确表示有关标志要素及标准字等基本设计要素的设计标准。

  (七)有关作品的截止期限及审查日期

  1.明确提出作品的截止期限。

  2.如果可能的话,就表示作品的审查方式。

  3.明确记载审查日期、公布结果日期及通知结果的方式。

  (八)关于设计竞赛的奖金

  要明白表示参加设计竞赛者,入选者奖金多少、不入选者又可获多少奖金。

  (九)被采用的作者,今后的任务及作业内容

  明确表示关于被采用的设计者,今后的任务、作业内容及作业期间设计开发方式的契约及报酬。

  (十)在不被采用的情况下,其有关的资料及权利

  1.明载不被采用者的设计样本的归还情况。

  2.明载关于没有被采用的作品的著作权、发表权、构想权的权利问题。

  …………

设计委托书8

  由xx实业有限公司投资,xx置业有限公司开发的xxx大厦项目,xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内,应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以,规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求,我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下:

  一、基础资料:

  1、项目名称:xxx大厦(暂定名)

  2、项目投资商:实业有限公司(北京)

  3、项目开发商:x置业有限公司

  4、项目区位:

  5、项目占地:约7000平方米。

  二、项目规划控制条件:

  1、限高:檐口高度99米。

  2、单体建筑面积:48000平方米左右(地上面积)。

  3、地下车库:尽量利用基地面积,设两层车库。

  4、层高:

  ①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

  ②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

  5、建筑物退红线:按规划审批的用地红线图要求,结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

  6、绿化率:大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

  7、交通出入口:主要出入口设在闽江路上。

  三、总体规划方案设计要求:

  1、满足规划控制条件。

  2、建筑物尽量靠用地北侧布置,空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

  3、利用基地的地形落差,考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

  4、交通组织在满足消防规范要求的前提下,考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

  5、车位配置除利用地下二层外,可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位,作为满足规划条件的补充。

  6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系,满足东南角的遮荫间距。

  7、总体规划应满足的其他规划要求。

  四、建筑单体方案的设计要求:

  1、规划建筑标准:按照xx市当地中高偏上档次标准。

  2、功能分区:

  ①、1至4层商务服务和共享大堂,在满足规划退红线的前提下,1至4层尽可能多的占用基地面积,以满足大堂及大进深的`需要。其他功能及面积分配如下:

  a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

  b、入口及共享大堂:可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高,以表现大堂气势。

  c、餐饮:结合该楼的使用性质,适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

  d、会议厅:结合该楼使用性质,适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主,中等会议厅为辅,大型会议厅只考虑一个。

  e、1至4层其它公共配套:按功能要求,配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

  f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

  ②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同,分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外,还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

  ③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外,并拥有相对稳定的私家生活场所。为此,其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配,以满足不同客户对面积的不同要求。

  a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

  b、户室比按公寓区总面积的比例为:三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

  c、户型面积控制范围:三室二厅二卫建筑面积130至150平方米,二室一厅一卫建筑面积80至100平方米,一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

  d、公寓区公共配套及户室内配套:公寓区除保留交通核内必须的设施外,还应考虑适当的公共空间,以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活,尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房,可确定位置,预留管道。根据客户需要进行装修。

  e、公寓户型的布局:由于考虑到该楼面宽不大,公寓的户型布局受临窗面的限制。为此,户型的布局可考虑复式做法,或者将层高加大在内部搭建,形成较为封闭的内部分割空间。

  ④、其它内部功能空间的组合:在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有:地下一层与首层的结合,办公区与公寓区的结合,公寓区与顶层之间的结合,地下车库与楼体地下室的

  结合。

  3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

  4、建筑造型及立面处理的一般建议:因该项目位置特殊,在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时,要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感,充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

  五、总体规划及单体方案设计深度要求:

  1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

  2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

  3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

  4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

  ①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

  ②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

  ③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

  ④、其他需要表现的图纸

  5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

  6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

  7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

  8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

  六、说明:

  1、应该考虑异地项目的特殊性,必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

  2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

  3、其它未提要求的部分,请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下,可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

  4、附件:

  ①、用地红线图(1:500)

  ②、地形图(1:500)

  ③、《建设项目选址意见书》及附图

  ④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

  xxx有限公司发展规划部

  20xx年xx月xx日

设计委托书9

  委托设计方(以下简称:“甲方”)

  受委托方(以下简称:“乙方”)

  甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

  设计明细:

  甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型使用面积平方米。

  设计费收取:

  第一条:本委托设计合同设计费x元/平米计取,设计费总额xxx¥元,人民币(大写)x万x仟x佰x拾元整。

  第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计xxx¥元,人民币(大写)x万x仟x佰x拾元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

  第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

  设计周期:

  第一条:乙方在现场测量后天内完成初步设计方案。

  第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于天内完成整套图纸的`绘制。

  甲方权利及义务:

  第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

  第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日

  内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

  乙方权利及义务:

  第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

  第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

  第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳元/次的方案变更费用。

  第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

  设计方案修改及版权:

  第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

  第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

  第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

  第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

  违约责任:

  第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

  第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

  第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。纠纷解决方法:

  第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第种方法解决。

  1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

  2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

  第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

  其它:

  第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

  第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方:

  乙方:装饰设计有限公司

  代理人签字:

  代理人签字:

  联系电话:

  联系电话:

  日期:

  日期:

设计委托书10

  合同号:HT—XMSJ—20090901

  甲方:xxx居民身份证号:(以下简称甲方)

  项目负责人:

  联系方式:

  乙方:xxxxx(以下简称乙方)

  项目负责人:

  联系方式:

  签订地点:

  签订日期:

  以上双方经友好协商,就甲方邀请乙方设计(公寓、别墅)室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议:

  一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

  1、甲方须按乙方要求,于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方,并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

  2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的.室内装修方案设计文件送交甲方。

  3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

  二、设计收费及支付办法

  1、双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰 圆整(¥)

  2、费用的支付时间:

  ●本合同一经签定,甲方应立即向乙方支付设计费总额的40,计人民币 万 仟 佰 圆整(¥)作为定金。如甲方对方案设计不予认可时,定金不予退回。

  ●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件,甲方向乙方结清剩余设计费60%,计人民币 万 仟 佰 圆整(¥)。

  三、设计方案修改及版权

  1、在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内,甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改,应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后,双方约定修改文件的提交日期,由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改,并在约定日期内交甲方确认。

  2、对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30,并同时约定修改文件的提交日期。

  3、对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10,并同时约定修改文件的提交日期。

  4、本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

  四、违约责任

  1、甲方未按本合同规定日期付款时,应支付乙方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。

  2、乙方未按本合同规定日期交付文件时,应支付甲方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。

  3、若由于甲方拖延付款,或未能及时向乙方提交设计所需的资料,由此造成的交图时间相应推迟,乙方将不承担违约责任。

  4、若出现人力无法抗拒之自然灾害,而造成交付文件时间的延误,乙方不承担违约责任。

  五、合同纠纷的解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决,协商不成时可依现行法律解决。

  六、其他

  1、本合同经双方签字(盖章)生效。如有未尽事宜,经双方友好协商可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  通讯地址:

  通讯地址:

  联系电话:

  联系电话:

  签字日期:

  签字日期:

设计委托书11

  委托单位(公章):___________200___年_____月____日

  浇圈梁、上楼板或大浇房顶时,甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

  工程名称:__________________________

  工程基本情况:______________________________________________________________________________________

  总建筑面积:_________平方米结构:总长乘宽长宽_________(米)层数:__________

  工程总造价:_____________________________

  工程位置:__________________________________________________________________________________________

  一、建筑专业:

  乙方入学后,服从学校的统一管理,严格遵守校纪校规,按照学校规定,按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用,服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。

  1。总平面图

  2。相邻建筑物关系

  3。建筑物市内外自然高差

  4。建筑物自然地面确定

  第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后,应到乙方办理销户手续。在此期间,乙方不接受甲方的买入委托指令。

  二、各层功能要求:____________________________________

  三、各层层高及檐地高:________________________________

  四、屋面形式:________________________________________

  五、建筑物内外装修要求:

  1。外墙面:____________2。内墙面:__________卫生间:_____________厨房:______

  其他间:_____________

  3。顶棚:________4。地面:____________

  乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

  5。门窗:________6。其他:____________

  结构专业:一、工程地质勘察资料:

  二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

  本人工作繁忙,不能亲自办理的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任。

  三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

  四、场地其他情况:______________________

  五、基础上部结构要求:

  1。各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________

  【题干】根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当()。

  2。各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________

  3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________

  4。结构设计其他要求:_________________________________________________

  给排水专业:

  一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:

  二、是否要求供应热水及其他要求:

  三、消防供水情况:

  账名:—账号:—开户行:—以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的.全部法律后果和法律责任。

  四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

  就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下:

  五、给水调节间位置:

  六、给排水专业其他要求:

  采暖专业:

  一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:

  二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

  三、是否有特殊通风要求:

  四、其他要求:

  电气专业:

  一、建筑物供电人口方向:_________________________________

  二、电气照明设计要求:___________________________________

  三、建筑物处的市网线径及电压情况:

  四、电话系统设计要求:___________________________________

  五、电视系统设计要求:___________________________________

  六、其他要求:___________________________________________

  补充说明:_______________________________________________

  受委托单位(章):________

  _______年_______月______日

设计委托书12

  委托单位(公章):

  200 年 月 日

  工程名称:

  工程名称

  工程基本情况

  总建筑面积

  平方米

  结 构

  总长乘宽

  长 宽 (米)

  _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

  层 数

  工程总造价

  工程位置

  建筑专业

  一、总平面图

  1、相邻建筑物关系

  2、建筑物市内外自然高差

  3、建筑物自然地面确定

  包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。

  二、各层功能要求:

  三、各层层高及檐地高:

  四、屋面形式:

  五、建筑物内外装修要求:

  6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  1、外墙面

  2、内墙面

  卫生间

  厨 房

  其它间

  续前页表

  3、顶棚:

  7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  4 4、地面:

  5、门窗:

  通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

  6、其它:

  结构专业

  本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

  一、工程地质勘察资料:

  二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

  三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

  四、场地其它情况:

  五、基础上部结构要求:

  1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:

  (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的'要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:

  3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:

  4、结构设计其它要求:

  给排水专业

  一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:

  二、是否要求供应热水及其它要求:

  三、消防供水情况:

  四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

  五、给水调节间位置:

  六、给排水专业其它要求:

  采暖专业

  一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:

  二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

  三、是否有特殊通风要求:

  四、其它要求:

  电气专业

  一、建筑物供电入口方向:

  二、电气照明设计要求:

  三、建筑物处的市网线径及电压情况:

  四、电话系统设计要求:

  五、电视系统设计要求:

  (3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。

  六、其它要求:

  补充说明:

  受委托单位(章):

  200 年 月 日

设计委托书13

  今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计、

  一、工程概况:

  1、建设单位:_________

  双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约,为本协议不可分割之组成部分,因履行本协议而发生争议,双方协商解决、协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决

  2、项目名称:_________总建筑面积约为_________

  3、建设地点:_________

  二、总图规划:

  1、规划建设用地为_________,委托方因与_________离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托_________为委托方的`代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束

  2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________

  甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准

  三、单体工程名称及结构类型:

  1、单体类型及结构类型:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  1)1#厂房,采用_________结构;

  2)2#厂房,采用_________结构;

  3)3#厂房,采用_________结构;

  4)宿舍楼,采用_________结构。

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、

  乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》

  委托单位:(盖章)_______________

  法定代表人:(签字或盖章)_________

  受委托公司:(签字或盖章)_________

  法定代表人:(签字或盖章)________________

设计委托书14

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第一条;工程概况

  1 工程地点:XX。

  2 工程内容:总建筑面积 平方米。

  3 承包范围;装饰装修人工费用;

  4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

  第二条;合同价款

  1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

  第三条;甲方责任

  1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。

  2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

  3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

  第四条;乙方责任

  1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第五条;物料供应

  1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

  2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第六条;安全责任

  1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

  第七条;质量验收

  1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

  2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  第八条;工程变更

  1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

  第九条;工程保修

  1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

  第十条;违约责任

  1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的'5%支付滞纳金。

  2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

   

  ;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十一条;争议解决

  1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

  2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

  发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书15

  设计管理研究院:

  我处拟建机电设备仓库(扩建)工程已经集体公司核准委员会核准(第四批),现委托贵院进行设计,内容如下:

  一、 项目基本情况:

  1、 工程名称:机电设备仓库(扩建)

  2、 项目建设单位:地质勘探工程处

  3、 项目建设地点:地质勘探工程处院内

  4、 设计依据:

  1) 本工程设计委托书

  2) 我矿提供相关工程资料

  3) 集体公司第四批核准文件

  二、 设计阶段

  施工图设计、施工图预算

  四、设计原则和具体要求

  新建机电设备仓库位于现有仓库南侧,长约XX米,宽XX米,面积约1100平方米,内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

  三、 完成时间

  请于20xx年X月X日前完成施工图设计(含施工图预算)请贵院在设计过程中深入现场,我单位愿与贵院紧密合,按时完成设计任务。

  二OXX年六月十二日