品才网>设计>设计委托书

设计委托书

时间：2023-07-30 16:59:22 设计我要投稿

(精选)设计委托书

　　委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。在社会发展不断提速的今天，需要用到委托书的事务越来越多，写起委托书来就毫无头绪？下面是小编整理的设计委托书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(精选)设计委托书

设计委托书1

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的.景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

设计委托书2

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方为其公司进行__________________。

　　二、委托设计费用：

　　设计费用总共为：人民币______元，(大写：______元整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元，(大写：______元整)。

　　2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，(大写： ______元整)。

　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担;

　　2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

　　五、知识产权约定：

　　本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

　　1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　第十六条对业主和物业使用人违反业主公约的`行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

　　第三十六条因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　日期：

设计委托书3

　　委托方：（以下简称甲方）

　　设计方：（以下简称乙方）

　　一、本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取（按建筑面积计算）。设计费共：元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后，提出设计构想，形成设计方案平面图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图后，乙方在天内完成施工图设计图纸，包括平面布置图，天花平面图，水电图施工图。效果图（效果图张），立、剖面图等设计图纸。

　　5、施工图和效果图经甲方确认同意，确认后甲方在索取图纸时，须支付所有剩余下设计费用，剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

　　6、施工图由甲乙双方签字确认后，施工图才算正式有效。如单方面签字，则应为无效，乙方也不对所有施工图负责。

　　7、现场施工时，乙方应认真提供专业的设计知识及现场指导，做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工，保证甲方权益，利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中，乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务，包括地砖颜色搭配，整体色彩效果搭配，及家具色彩搭配等室内搭配服务，力求做到专业，专注，专心，达到最大的室内效果。

　　8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项，甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容，本委托与乙方单位无关，属于甲方与乙方的`个人委托，甲方有义务为乙方作保密事项，如甲方违反上述内容并造成乙方损失，乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的，可追究法律责任。

　　9、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日期本委托立即生效，本委托履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字）：乙方名称（签字）：

　　签订日期：

设计委托书4

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的.《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书5

____________工程质量监督站：

　　兹委派______为项目负责人，代表我公司（单位）和我本人带领项目设计单位进驻江景湾住宅小区一期（春江堰一期）工程现场，并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务，主张相应权力，承担相应责任。按照建设工程设计规范要求，主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内，对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从____年____月____日至____年____月____日（若有变更，以后续委托书为准）。特此委托！

　　附：被委托人个人资料：

　　被委托人：______

　　性别：__

　　年龄：__岁

　　职务：

　　项目负责人：

　　证书编号：______________

　　身份证号：________________

　　电话：______________

　　被委托人：（签字）

　　法定代表人：（签字）

　　授权单位：（公章）

　　地址：______________

　　邮编：____________

　　____年____月____日

设计委托书6

　　委托设计方（以下简称： “甲方”）

　　受委托方（以下简称： “乙方”）

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计明细：

　　甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型使用面积平方米。

　　二、设计费收取：

　　第一条：本委托设计合同设计费元/平米计取，设计费总额￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。

　　第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

　　第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

　　三、设计周期：

　　第一条：乙方在现场测量后天内完成初步设计方案。

　　第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于天内完成整套图纸的绘制。

　　四、甲方权利及义务：

　　第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

　　第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的`提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

　　五、乙方权利及义务：

　　第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。

　　第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

　　第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳元/次的方案变更费用。

　　第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

　　六、设计方案修改及版权：

　　第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

　　第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

　　七、违约责任：

　　第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

　　第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

　　第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、纠纷解决方法：

　　第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第种方法解决。

　　1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

　　2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

　　第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

　　九、其它：

　　第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

　　第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：装饰设计有限公司

　　代理人签字：代理人签字：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

设计委托书7

XX公司：

　　XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

　　一、项目简介

　　1．项目概况：

　　XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

　　住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　2．开发意向：

　　住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

　　住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

　　住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

　　二、规划设计依据

　　1、利用XX空地规划；

　　2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

　　3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

　　4、本项目方案设计任务委托书。

　　三、规划设计要求

　　1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

　　2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

　　2．1根据所取得地块的背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的'风格和形象。

　　2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

　　2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

　　2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

　　3、道路系统

　　3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

　　3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

　　3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

　　4、建筑布局及构造

　　4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

　　4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

　　4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

　　（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

　　4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

　　4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

　　4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

　　4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

　　4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

　　4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

　　4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

　　5、小区环境：

　　5．1多层次的立体绿化；

　　5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

　　5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

　　5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

　　6、配套设施：

　　6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

　　7、指标要求：

　　7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

　　7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

　　7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

　　7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

　　四、成果要求

　　1、方案设计综合说明书。

　　2、总平面图；

　　3、平、立、剖面图；

　　4、各户型平面布置图；

　　5、公共空间和街景环境分析图；

　　6、景观透视图；

　　7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

　　8、小区鸟瞰图；

　　9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

　　10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

　　11、投资估算及经济指标分析。

设计委托书8

　　漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。

　　一、给水

　　1、园区低区给水外网设计；

　　2、园区高区给水外网设计；

　　3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。

　　二、消防

　　消防给水外网设计。

　　三、排水

　　1、地下室强排系统，废水外网设计；

　　2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；

　　3、园区排水系统主管线，市政绝对标高见附图；

　　4、园区雨水、污水管均采用水泥管。

　　四、采暖

　　1、市政热力主管线在园区的西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入口温度是可调的；

　　2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。

　　3、采暖外网系统设计；

　　五、电器专业

　　1、甲方应提供市政电力线路的'进线方向，电压等级，是否有两路市政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。

　　答复：由电业局设计，不做委托。

　　2、甲方应提供市政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。

　　答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。

　　六、其它

　　园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。

设计委托书9

　　委托单位（公章）：___________200___年_____月____日

　　浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

　　工程名称：__________________________

　　工程基本情况：______________________________________________________________________________________

　　总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________（米）层数：__________

　　工程总造价：_____________________________

　　工程位置：__________________________________________________________________________________________

　　一、建筑专业：

　　乙方入学后，服从学校的统一管理，严格遵守校纪校规，按照学校规定，按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用，服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。

　　1。总平面图

　　2。相邻建筑物关系

　　3。建筑物市内外自然高差

　　4。建筑物自然地面确定

　　第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

　　二、各层功能要求：____________________________________

　　三、各层层高及檐地高：________________________________

　　四、屋面形式：________________________________________

　　五、建筑物内外装修要求：

　　1。外墙面：____________2。内墙面：__________卫生间：_____________厨房：______

　　其他间：_____________

　　3。顶棚：________4。地面：____________

　　乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　5。门窗：________6。其他：____________

　　结构专业：一、工程地质勘察资料：

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　本人工作繁忙，不能亲自办理的相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其他情况：______________________

　　五、基础上部结构要求：

　　1。各层是否有特殊设备；设置位置，型号，荷载：_________________

　　【题干】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的`建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

　　2。各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

　　3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

　　4。结构设计其他要求：_________________________________________________

　　给排水专业：

　　一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其他要求：

　　三、消防供水情况：

　　账名：—账号：—开户行：—以上情况属实，若由此引起纠纷，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　就中关村证券股份有限公司行政清理工作组（以下简称“中关村证券清理组”）个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其他要求：

　　采暖专业：

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

　　三、是否有特殊通风要求：

　　四、其他要求：

　　电气专业：

　　一、建筑物供电人口方向：_________________________________

　　二、电气照明设计要求：___________________________________

　　三、建筑物处的市网线径及电压情况：

　　四、电话系统设计要求：___________________________________

　　五、电视系统设计要求：___________________________________

　　六、其他要求：___________________________________________

　　补充说明：_______________________________________________

　　受委托单位（章）：________

　　_______年_______月______日

设计委托书10

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的'物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书11

　　住宅室内委托设计

　　协议书

　　工程名称：.

　　设计单位：.

　　签字日期：20年月日

　　设计编号：.

　　协议编号： .

　　住宅室内委托设计协议书

　　合同号：HT-XMSJ-20090901

　　甲方：*** 居民身份证号：（以下简称甲方）

　　项目负责人：

　　联系方式：

　　乙方：*****（以下简称乙方）

　　项目负责人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：

　　一．设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

　　1．甲方须按乙方要求，于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

　　2．乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

　　3．乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

　　二．设计收费及支付办法

　　1．双方约定本项目的室内设计费为人民币万仟佰圆整（￥）

　　2．费用的支付时间：

　　● 本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40﹪，计人民币万仟佰圆整（￥）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。

　　● 在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币万仟佰圆整（￥）。

　　三．设计方案修改及版权

　　1．在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。

　　2.对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的.设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30﹪，并同时约定修改文件的提交日期。

　　3.对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10﹪，并同时约定修改文件的提交日期。

　　4．本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

　　四．违约责任

　　1.甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

　　2.乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

　　3.若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。

　　4.若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。

　　五．合同纠纷的解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。

　　六．其他

　　1．本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　通讯地址：通讯地址：联系电话：联系电话：

　　签字日期：年月日签字日期：年月日

设计委托书12

　　设计管理研究院：

　　我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：

　　一、项目基本情况：

　　1、工程名称：机电设备仓库（扩建）

　　2、项目建设单位：地质勘探工程处

　　3、项目建设地点：地质勘探工程处院内

　　4、设计依据：

　　1）本工程设计委托书

　　2）我矿提供相关工程资料

　　3）集体公司第四批核准文件

　　二、设计阶段

　　施工图设计、施工图预算

　　四、设计原则和具体要求

　　新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约XX米，宽XX米，面积约1100平方米，内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

　　三、完成时间

　　请于20xx年X月X日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。

　　二OXX年六月十二日

设计委托书13

　　A方：_________

　　B方：_________

　　A方委托B方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经AB双方协商达成如下协议：

　　1．在本协议书签订前，A方应向B方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为B方设计制作电路的依据。

　　2．在本协议书签订前，A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。

　　3．在本协议书签订前，B方应向A方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4．协议变更终止

　　（1）A方终止协议：A方承担一切已经用于该电路设计的.费用，并支付B方相应的劳务费用；B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品，B方并保留该设计的所有权利。

　　（2）B方终止协议：B方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还A方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，AB双方协商解决。

　　（5）B方电路设计不满足设计任务书要求时，按B方终止协议处理。

　　5．付费方式

　　（1）按照B方向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方应支付B方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方须预先支付B方全部电路设计费用的1／2，计_________元，否则，按A方终止协议处理；在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时，A方应支付B方全部剩余费用，否则，按A方终止协议处理。

　　6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，AB双方各一份；其具有法律依据和效力；B方保留其最终解释权。

　　A方（盖章）：_________ B方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日