设计委托书

[实用]设计委托书15篇

　　委托书具有不可撤销性，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在发展不断提速的社会中，委托书在处理事务上的使用越来越广泛，如何写一份恰当的委托书呢？下面是小编收集整理的设计委托书，仅供参考，欢迎大家阅读。

设计委托书1

　　有关事项说明

　　一、本委托书一式二份，审查部门一份、委托单位一份。 二、正文部分由建设单位填写，附表由设计单位填写。

　　三、填表内容应真实、准确、具体，一律用钢笔或签字笔填写，字迹要端正、清楚。

　　四、自收到审查意见书后，建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复，最长不得超过2个月，如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】，将视为审查终止，我中心不再保留该项目所有审查资料。

　　五、技术性审查工作结束后，建设单位应在3个月内到我中心办理相关手续，逾期未办理的，我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的'义务。

　　六、若修改内容涉及各专业图纸且有重大变更的，则应按要求重新申报施工图审查。

　　七、建设单位应当妥善保存审查资料，包括：审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证，以上资料如遗失无法补办。

　　八、收费依据：宁价房[20xx]292号、宁价[20xx]10号、宁财综字[20xx]2号文

　　收款单位：南京市建设工程施工图设计审查管理中心 帐 号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开 户 行：招商银行城西支行

　　施工图设计文件审查委托书材料清单

　　委托人： 受理人： 日 期： 日 期：

设计委托书2

　　武汉市汉南区建筑工程质量监督站 ：

　　兹委派 xxx 为项目负责人，代表我公司（单位）和我本人带领项目设计单位进驻 江景湾住宅小区一期（春江堰一期）工程现场，并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务，主张相应权力，承担相应责任。按照建设工程设计规范要求，主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内，对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从 20xx 年 7 月 18 日至 20xx 年 9 月 18日（若有变更，以后续委托书为准）。 特此委托！ 附：被委托人个人资料：

　　被委托人： xxx 性别： x 年龄： x岁 职务：项目负责人 注册执业证书编号： xxxxxxx 身份证号： xxxxxxxx 电话： xxxxxxx 被委托人：（签字）

　　法定代表人：（签字） 授权单位：（公章） 地址：xxxxxxx 邮编：xxxxxx

　　年 月 日

设计委托书3

　　以指名设计竞赛的方式进行CI设计开发时，应明确公布以下内容：

　　(一)CI设计开发的目标

　　1．记述该公司为何以CI为开发对象？其背景、理由及课题。

　　2．记述在CI的设计开发过程，应谋求解决什么问题？

　　(二)事前调查结果概要

　　1．记述关于调查的目标及实施过程。

　　2．说明调查结果的主要重点“该公司以往的形象及其问题点”。

　　3．记述调查结果中关于设计部分的评价。

　　4．记述该公司以往的设计系统、识别要素及其问题点。

　　5．详述有关该公司项目的特性。

　　(三)CI总概念

　　1．明确表示最后决定的`CI总概念要点。

　　2．表示企业理念系统。

　　3．叙述该公司今后所应具有的企业形象。

　　(四)该公司的基本识别系统

　　基于总概念而言，明确表示该公司的新识别系统。

　　(五)指定应开发的基本设计要素及展现的形态

　　1．明确设计开发应有的基本设计要素，并尽可能地详述其所属必要的条件。

　　2．叙述有关各设计要素间的相互关系。

　　3．指定在展现资料时用的形式、规格等。

　　(六)基本要素的设计标准

　　明确表示有关标志要素及标准字等基本设计要素的设计标准。

　　(七)有关作品的截止期限及审查日期

　　1．明确提出作品的截止期限。

　　2．如果可能的话，就表示作品的审查方式。

　　3．明确记载审查日期、公布结果日期及通知结果的方式。

　　(八)关于设计竞赛的奖金

　　要明白表示参加设计竞赛者，入选者奖金多少、不入选者又可获多少奖金。

　　(九)被采用的作者，今后的任务及作业内容

　　明确表示关于被采用的设计者，今后的任务、作业内容及作业期间设计开发方式的契约及报酬。

　　(十)在不被采用的情况下，其有关的资料及权利

　　1．明载不被采用者的设计样本的归还情况。

　　2．明载关于没有被采用的作品的著作权、发表权、构想权的权利问题。

　　…………

设计委托书4

　　公司：

　　兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：

　　一、设计应按照下列个阶段个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的工作：

　　1、总图规划方案；

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）；

　　3、单体建筑初步设计；

　　4、单体建筑施工图设计；

　　5、总图设计。

　　二、各阶段的具体设计要求如下：

　　1、总图规划方案：

　　（1）功能分区：

　　（2）出入口位置：

　　（3）容积率：

　　（4）绿化率：

　　（5）采光间距：

　　（6）泊车位：

　　（7）总建筑面积：

　　（8）最大建筑高度：

　　（9）最小建筑高度：

　　（10）其他：

　　2、单体建筑设计方案：

　　（1）建筑风格：

　　（2）建筑层数：

　　（3）各层层高：

　　（4）建筑面积：

　　（5）人防设施：

　　（6）结构形式：

　　（7）建筑设备：

　　（8）砌体要求：

　　（9）其他：

　　3、单体建筑施工图设计：

　　（1）内部装饰标准：

　　（2）外部装饰标准：

　　（3）特殊承载要求：

　　（4）结构形式：

　　（5）供暖方式：

　　（6）弱电与智能化项目：

　　（7）水暖电计量：

　　（8）水暖电出入口位置：

　　 ( 9 )设计寿命：

　　（10）其他：

　　4、总图设计：

　　（1）水暖电供应位置：

　　（2）供电总负荷：

　　（3）供热总负荷：

　　（4）道路建设标准：

　　（5）其他：

　　三、各阶段工期要求：

　　1、总图规划方案：

　　2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）：

　　3、单体建筑初步设计：

　　4、单体建筑施工图设计：

　　5、总图设计：

　　四、设计与服务质量等级要求：

　　依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照 级进行工程设计，并承担相应的后期服务。

　　五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。

　　六、其他：

　　1、工程设计所涉及的'结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。

　　2、在满足我方投资以及节约能源的原则进行。

　　3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，以便你方确认。

　　全权代表（签字）：

　　职 务：

　　所在部门：

　　办公电话：

　　移动电话：

　　特此委托

　　委托人（签章）：

　　委托日期：

设计委托书5

XX公司：

　　XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

　　一、项目简介

　　1．项目概况：

　　XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

　　住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　2．开发意向：

　　住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

　　住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

　　住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

　　二、规划设计依据

　　1、利用XX空地规划；

　　2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

　　3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

　　4、本项目方案设计任务委托书。

　　三、规划设计要求

　　1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

　　2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

　　2．1根据所取得地块的`背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。

　　2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

　　2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

　　2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

　　3、道路系统

　　3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

　　3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

　　3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

　　4、建筑布局及构造

　　4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

　　4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

　　4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

　　（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

　　4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

　　4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

　　4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

　　4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

　　4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

　　4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

　　4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

　　5、小区环境：

　　5．1多层次的立体绿化；

　　5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

　　5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

　　5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

　　6、配套设施：

　　6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

　　7、指标要求：

　　7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

　　7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

　　7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

　　7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

　　四、成果要求

　　1、方案设计综合说明书。

　　2、总平面图；

　　3、平、立、剖面图；

　　4、各户型平面布置图；

　　5、公共空间和街景环境分析图；

　　6、景观透视图；

　　7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

　　8、小区鸟瞰图；

　　9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

　　10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

　　11、投资估算及经济指标分析。

设计委托书6

新疆天地源矿业工程技术有限公司：

　　为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。

　　一、设计原则

　　以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的.原则进行初步设计。

　　二、设计规模及工作制度：

　　（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

　　（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

　　三、设计范围：

　　1）采 矿

　　（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，

　　（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。

　　（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；

　　（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。

　　2）辅助系统

　　矿区总图运输；

　　3）投资和企业经济效益概算

　　四、外部建设条件：

　　（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。

　　（2）供电：矿区由高压电网供电。

　　（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。

　　矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。

　　产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

　　五、建设标准：

　　（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

　　（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。

　　（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。

　　六、资金筹措

　　项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。

　　委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）

　　委托方法人代表（签字）：

　　20xx年12月26日

设计委托书7

　　今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位： 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。

　　2、项目名称： 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。

　　3、建设地点： 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。

　　二、总图规划：

　　1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。

　　2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的'方案为准。

　　二、单体工程名称及结构体系：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1）、沿街多层商住楼，采用 底框 结构；

　　2）、多层住宅， 采用 砖混 结构；

　　3）、小高层住宅， 采用 剪力墙或异型柱结构；

　　4）、高层公寓， 采用 框架剪力墙 结构；

　　5）、6层综合楼， 采用 框架 结构；

　　6）、3层幼儿园， 采用 框架 结构；

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　三、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

　　四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位： （盖章）

　　日 期： 20 年 月 日

设计委托书8

　　委托单位：新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　受托单位：沈阳市市政工程设计研究院（以下简称乙方）

　　工程地点：沈阳市王家庄

　　工程名称：沈阳新世界花园

　　一.设计内容：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。

　　二.设计依据：

　　1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。

　　2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划（982-199-38）（修）。

　　3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。

　　4.王家庄围堤护坡工程设计。

　　三.设计要求：

　　1.设计应符合国家的有关规范、规定。

　　2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。

　　3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。

　　4.设计文件组成及深度：

　　⑴设计概要：

　　a、工程规模及主要工程内容；

　　b、道路、广场的细部尺寸确定依据；

　　c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计；

　　d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的'配合；

　　e、路面结构组合，路面新材料的选择依据，防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法；

　　f、其它新技术采用情况。

　　⑵平面（地形）图设计要求：

　　采用比例1/500～1/1000，包含规划道路中线与施工中线坐标，平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道（边石）、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。

　　⑶纵断面图设计要求：

　　采用比例纵向1/50～1/100，横向1/500～1/1000，包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。

　　⑷横断面图设计要求：

　　采用比例1/100～1/200，图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图（不同地段各部）、现状路横断面图以及它们之间的相互关系，大填大挖方的路基设计，地上杆线，特殊路拱曲线大样等。

　　⑸广场或交叉口（平交）设计（地形）大样图：

　　采用比例1/200～1/500，表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线，交通设施（照明灯杆、护栏、交通标志牌等）的详细位置和尺寸，人行道铺装范围和路面结构。

　　⑹路面结构图设计要求：

　　柔性路面结构组合大样，刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样，防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。

　　⑺提供本设计中所采用的所有标准图。

　　四.设计阶段及设计进度：

　　1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为 个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　五、设计文件要求：

　　1.提供施工图设计文件： 12套；

　　2.提供上述相应磁盘文件： 2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年 月 日

　　乙方：沈阳市市政工程设计研究院

　　年 月 日

设计委托书9

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的'时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

设计委托书10

　　今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：

　　3、建设地点：

　　二、总图规划：

　　1、规划建筑用地面积为

　　2、本小区建筑密度、绿地率

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

　　二、单体工程名称及结构体系：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1）、沿街多层商住楼，采用结构；

　　2）、多层住宅， 采用结构；

　　3）、小高层住宅， 采用

　　4）、高层公寓， 采用结构；

　　5）、6层综合楼， 采用

　　6）、3层幼儿园， 采用

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　三、设计条件：

　　1、提供的'有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

　　四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位： （盖章）

　　日 期：

　　设计委托书附表

　　附表1 有关设计资料清单

　　附表2 主要墙体材料及厚度

　　附表3 室内、外墙装饰

　　附表4 地面、楼屋面

　　附表5 门、窗、栏杆及油漆

　　附表6 电梯

　　附表7 室外工程

　　附表8 给排水、暖通及电气

　　甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________

　　甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________

　　_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、设计内容：

　　1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。

　　2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。

　　二、设计依据：

　　1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；

　　2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；

　　3、甲方及政府有关部门的审查意见。

　　三、设计阶段及设计进度：

　　1、方案设计阶段： 15 个日历天。

　　2、初步设计阶段： 15 个日历天。

　　3、施工图设计阶段：20 个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　四、设计要求：

　　（一）园林专业

　　1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。

　　2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。

　　3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。

　　4、植物及建材的'选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。

　　5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。

　　（二）电气专业

　　1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。

　　2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。

　　3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。

　　4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。

　　5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。

　　6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。

　　7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。

　　（三）给、排水专业

　　1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。

　　2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。

　　3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。

　　4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。

　　（四）其他

　　1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。

　　2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。

　　五、设计文件要求：

　　1、方案设计阶段：

　　⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。

　　⑵提供环境总平面图图板。

　　⑶提供设计估算2套。

　　⑷提供上述相应磁盘文件2套。

　　2、初步设计阶段：

　　⑴提供初步设计文件8套。

　　⑵提供设计概算2套。

　　3、施工图阶段：

　　⑴提供工程装饰材料实物样板2套。

　　⑵提供施工图设计文件12套。

　　⑶提供上述相应磁盘文件2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年 月 日

　　乙方：沈阳市园林规划设计院

　　年 月 日

设计委托书12

　　委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的.代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至______年____月____日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：

　　受委托人(签名)：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书13

　　由xx实业有限公司投资，xx置业有限公司开发的xxx大厦项目，xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内，应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以，规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求，我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下：

　　一、基础资料：

　　1、项目名称：xxx大厦(暂定名)

　　2、项目投资商：实业有限公司(北京)

　　3、项目开发商：x置业有限公司

　　4、项目区位：

　　5、项目占地：约7000平方米。

　　二、项目规划控制条件：

　　1、限高：檐口高度99米。

　　2、单体建筑面积：48000平方米左右(地上面积)。

　　3、地下车库：尽量利用基地面积，设两层车库。

　　4、层高：

　　①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

　　②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

　　5、建筑物退红线：按规划审批的用地红线图要求，结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

　　6、绿化率：大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

　　7、交通出入口：主要出入口设在闽江路上。

　　三、总体规划方案设计要求：

　　1、满足规划控制条件。

　　2、建筑物尽量靠用地北侧布置，空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

　　3、利用基地的地形落差，考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

　　4、交通组织在满足消防规范要求的前提下，考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

　　5、车位配置除利用地下二层外，可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位，作为满足规划条件的补充。

　　6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系，满足东南角的遮荫间距。

　　7、总体规划应满足的其他规划要求。

　　四、建筑单体方案的设计要求：

　　1、规划建筑标准：按照xx市当地中高偏上档次标准。

　　2、功能分区：

　　①、1至4层商务服务和共享大堂，在满足规划退红线的前提下，1至4层尽可能多的占用基地面积，以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下：

　　a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

　　b、入口及共享大堂：可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高，以表现大堂气势。

　　c、餐饮：结合该楼的'使用性质，适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

　　d、会议厅：结合该楼使用性质，适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主，中等会议厅为辅，大型会议厅只考虑一个。

　　e、1至4层其它公共配套：按功能要求，配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

　　f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

　　②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同，分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外，还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

　　③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外，并拥有相对稳定的私家生活场所。为此，其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配，以满足不同客户对面积的不同要求。

　　a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

　　b、户室比按公寓区总面积的比例为：三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

　　c、户型面积控制范围：三室二厅二卫建筑面积130至150平方米，二室一厅一卫建筑面积80至100平方米，一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

　　d、公寓区公共配套及户室内配套：公寓区除保留交通核内必须的设施外，还应考虑适当的公共空间，以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活，尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房，可确定位置，预留管道。根据客户需要进行装修。

　　e、公寓户型的布局：由于考虑到该楼面宽不大，公寓的户型布局受临窗面的限制。为此，户型的布局可考虑复式做法，或者将层高加大在内部搭建，形成较为封闭的内部分割空间。

　　④、其它内部功能空间的组合：在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有：地下一层与首层的结合，办公区与公寓区的结合，公寓区与顶层之间的结合，地下车库与楼体地下室的

　　结合。

　　3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

　　4、建筑造型及立面处理的一般建议：因该项目位置特殊，在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时，要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感，充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

　　五、总体规划及单体方案设计深度要求：

　　1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

　　2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

　　3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

　　4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

　　①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

　　②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

　　③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

　　④、其他需要表现的图纸

　　5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

　　6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

　　7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

　　8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

　　六、说明：

　　1、应该考虑异地项目的特殊性，必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

　　2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

　　3、其它未提要求的部分，请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下，可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

　　4、附件：

　　①、用地红线图(1:500)

　　②、地形图(1:500)

　　③、《建设项目选址意见书》及附图

　　④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

　　xxx有限公司发展规划部

　　20xx年xx月xx日

设计委托书14

　　设计管理研究院：

　　我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：

　　一、 项目基本情况：

　　1、 工程名称：机电设备仓库（扩建）

　　2、 项目建设单位：地质勘探工程处

　　3、 项目建设地点：地质勘探工程处院内

　　4、 设计依据：

　　1） 本工程设计委托书

　　2） 我矿提供相关工程资料

　　3） 集体公司第四批核准文件

　　二、 设计阶段

　　施工图设计、施工图预算

　　四、设计原则和具体要求

　　新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约XX米，宽XX米，面积约1100平方米，内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

　　三、 完成时间

　　请于20xx年X月X日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。

　　二OXX年六月十二日

设计委托书15

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的'调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

【设计委托书】相关文章：

设计委托书08-10

设计委托书08-26

【精选】设计委托书07-28

设计委托书（经典）07-30

【经典】设计委托书07-30

设计委托书【精选】07-29

(经典)设计委托书07-26

(精选)设计委托书07-30

项目设计委托书04-30

【热】设计委托书07-15