设计委托书15篇【精选】
如果被委托人做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议。在不断进步的时代，委托书在处理事务上的使用频率越来越高，还是对委托书一筹莫展吗？以下是小编收集整理的设计委托书 ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
设计委托书 1
一、设计概况
1、地势：北高南低，高差1.0米左右。
2、主导风向：西西北WWN。
3、气？温：常年平均气温10.6℃，最高气温39℃，最低气温—17.6℃。
4、冻土深度：70cm
5、历年最大风速：2.4米/秒。
6、历年平均日照：2800小时。
二、水暖电的供应情况
1、水源从矿一中输水管道对接，24小时全天供水。
2、电源由集团公司大院配电室引入。
3、热源由城市供热管道直供。
4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。
三、建筑面积与建筑用途
该宗地面积3519.2平方米，总建筑面积15997.05平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数6层，北向布置一栋，层数11层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：
住宅：12343.60平方米，层高=层高>3.0米，总户数84户，占总建筑面积的77%。两室两厅一卫，建筑面积80—100平方米，占总户数的.15%；三室两厅一卫，建筑面积110—130平方米，占总户数的25%；三室两厅两卫，建筑面积130—160平方米，占总户数的50%；四室两厅两卫，建筑面积180平方米以上，占总户数10%。使用系数0.85—0.90。
底商：2606.04平方米，在南楼中地上1—2层设置，一层层高=层高>大于3.6米，二层层高=层高>3.0米，占总建筑面积的16%。
地下车库：1047.41平方米，层高3.0米，车位个数大于30个，总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在
设计委托书 2
甲方：_________
乙方：_________
甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。
2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。
3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4．协议变更终止
（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。
（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的.费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。
5．付费方式
（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计委托书 3
委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：
受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：
现委托上列受委托人在我单位办理的.消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至______年____月____日。
委托单位(盖章)：
法定代表人(或负责人)(签名)：
受委托人(签名)：
____年____月____日____年____月____日
设计委托书 4
XXXXX设计分所：
兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。
工程地址：XXXXX
工程规模：XXXX
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
特此委托!
委托单位：XXXX有限公司
20xx年X月X日
建筑设计委托书具体详解
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位： 。
2、项目名称： 总建筑面积约为 ㎡。
3、建设地点： 。
二、总图规划：
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;
3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的`要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： (盖章)
日 期： 年 月 日
设计委托书 5
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位： 。
双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。
2、项目名称： 总建筑面积约为 O。
3、建设地点： 。
二、总图规划：
1、规划建设用地为 O。
委托方因与 离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托 为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行 结束。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;
3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)
本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的`相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： (盖章)
以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;
日 期： 年 月 日
设计委托书 6
为了体现“关爱生命，安全出行”的精神，保障乘车学生的人身安全和车主的利益，由学校监管。
对车主和乘车学生的行为规范以及双方的权利和义务做如下规定：
1、应确保车辆及时参加年检，保证车辆的刹车、灯光齐全有效，每天必须对车辆进行检查，不得带病上路。
2、车辆行驶途中应随时注意观察学生的动向，如有违规应该及时制止。
3、每天必须准时接送学生。
4、驾驶员不准饮酒，超速等违章驾驶，严格操作规程。
5、突遇恶劣天气，不具备发车条件不得发车，家长应给予充分的理解和支持。
对乘车学生做以下规定：
1、每天准时到候车地点，如因病和其他原因不到校应及时通知车主，候车时要站在安全线以外，幼儿必须要求家长亲自到车站接送，学生上车要依次排队，车未停稳不得靠近车辆。
2、服从驾驶员安排，不得将头、手等部位伸出车外，不得在车内大声喧哗、疯打闹等影响驾驶员安全行驶。
3、学生作业未完成或者其他原因被老师留校的，放学后超过1小时，由家长自己到学校接孩子回家，出现其他意外与车主无关。
4、学校要加强对乘车学生的`教育，班主任要按时放学，保证按时发车。
5、学生下车后，一切安全事故车主概不负责。车内安全由车主负责，与车队无关。
6、学生办卡后，车队中途不退卡。
总之，为了学生的安全和圆满完成今年的接送学生任务，希望双方仔细阅读每条规定，共同遵守，如有不足，共同解决，此协议一式两份，家长和车主各一份。
本协议从双方签字之日起生效，有效期到本学期结束。
家长签字：
车主签字：
20xx年 月 日
设计委托书 7
今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位： 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。
2、项目名称： 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。
3、建设地点： 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。
二、总图规划：
1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。
2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系：
1、单体类型及结构类型：
1）、沿街多层商住楼，采用 底框 结构；
2）、多层住宅， 采用 砖混 结构；
3）、小高层住宅， 采用 剪力墙或异型柱结构；
4）、高层公寓， 采用 框架剪力墙 结构；
5）、6层综合楼， 采用 框架 结构；
6）、3层幼儿园， 采用 框架 结构；
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的'要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： （盖章）
日 期： 20 年 月 日
设计委托书 8
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：XX。
2 工程内容：总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的'一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书 9
准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：
龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：
一、资质要求：
要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。
二、公路测设等级及设计依据
1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；
2、设计行车速度为40Km/h；
3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；
4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？
5、路面计算轴载：BZZ？00；
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；
三、其它指标
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的.景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。
需要注意一下几点：
1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。
2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。
3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。
4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。
5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。
关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。
xx集团有限责任公司
20xx年3月28日
设计委托书 10
一、项目简介
1、地块基本特征概述：
规模尺寸：占地176.3亩，北临海曲东路，东距临沂路约一百米，南距迎宾路约米，西临风景秀丽的沙墩河公园，地块大致呈现规则型四方形；
区位：地块位于临沂路与沙墩河公园之间，就日照市新市区局部区域现状而言，属于新市区的偏西地带，就大城区范围而言，属于中心区，具突出的区位价值；
环境：位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案，居住环境自然十分理想，随着周边多个现代住宅小区的陆续建成，地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升；
交通：地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点，路况很好，交通出行十分便利，地块周边开通的公交线路较多，而且运作较规范，该小区地理优越。
生活配套：地块处于新市区的偏西地带，周边的生活配套较为完善。
2、开发意向：
小区的方案设计理念为：以人为本，以业为荣，人无我有，人有我优
小区的方案设计宗旨为：一流的外观，一流的内涵，一流的生活设施、一流的物业管理
小区的设计主题为：人文、境界、舒适、安全
二、规划设计依据
1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文，主要指标要求：容积率：≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度：≤22%；
2、本委托书。
三、总体规划构想
小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅，拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施，拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施，冬季供暖，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的.家。
根据所取得地块的历史背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望
1、规划布局基本原则
（1）与城市规划体系合理衔接；
（2）在保证较低成本的情况下将规划做得较好；
（3）分期分组团开发策略，本项目一次规划设计，分多期实施，每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售；
（4）尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素；
（5）将合理组织景观视线通廊，设置重要景观节点；
（6）注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计；
（7）注重社区规划布局的层次感与梯度感设计，达成和谐统一；
（8）在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
（9）以小高层住宅为主，错落有致。所有建筑都应成为亮点，主要建筑要突出标志性
2、建筑风格构想
（1）以现代风格为主，线条流畅，富有诗意和个性；
（2）小高层、高层建筑可采用一些 的风格元素。
3、建筑外立面设计
外立面应以“ ”为设计理念，体现本项目的“ ”主题。重视第五立面（屋顶）的设计，使其在功能和景观上成为本地的唯一性，强调色彩的变化，要生动，富有跳跃感，创导时尚潮流，外墙色调要求：与小区环境相协调， 考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗，阳台可采用异形(分观赏和休闲用)，外观造型别致美观，阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点，以增加卖点
4、单体设计
（1）多层单体楼盘建议设计成板式，局部呈错齿状。少部分多层单体（如组团衔接处/对接处）让组团景观自然延伸进来，以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的是:在与参与性、互动性景观衔接处，景观过渡不可太浓厚，不要产生视觉阻断性；
（2）小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强，同时弱化人行走时建筑过密的压抑感，进一步提高整体均好性，同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用；
（3）小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；
（4）海曲东路车流量大，沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。
5、朝向：绝大多数要求与海曲东路平行，但可有适当的偏角（10度以内），须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。
6、关于会所、建筑单体、楼型设计，于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。
7、商业物业设计细则及建筑风格提示
（1）建筑风格必须与小区的整体风格相吻合，但因其使用功能的不同，建议其层高在 米左右，以便适应经营范围的变化；
（2）商铺开间设计在 米，进深 米，海曲东路的商铺进深可较大，沿沙墩河公园的商铺进深稍小，小区内商业进深最小；
（3）建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些，既可在经营时引进一龙头店，用来带动经营氛围，又可预留下来，招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位，以完善该区域的社区配套；沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些，以满足功能及小型投资者的需要，面积可考虑在（米Ⅹ米或米Ⅹ米）；
（4）集中式商用物业，均需考虑停车场的设置。开发期间，以门前广场停放车辆，招徕顾客。社区发展成熟后，车辆可停放于其下的地下停车库，建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通，以便调剂使用。
8、住宅物业户型设计要求（原则、户型面积及比例）
基本原则：动静分开、干湿分开，充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性；
所有户型均需考虑景观的不同视点，尽可能做到每个端头户型的创新设计，以便最大限度的提高销售单价；
户型适当多样化，可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型，兼顾各层面消费者的同时，试探市场的创新接受程度，户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维；
卫生间、厨房及工作阳台北向布置，主卧南向布置；
餐厅要有自然采光、通风，与客厅分开，且避免餐厅与过道的混合；
设计委托书 11
委托设计方 （以下简称： “甲方”）
受委托方 （以下简称： “乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
一、设计明细：
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。
二、设计费收取：
第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
三、设计周期：
第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
四、甲方权利及义务：
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
五、乙方权利及义务：
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的'义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
七、违约责任：
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
八、纠纷解决方法：
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
九、其它：
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：装饰设计有限公司
代理人签字： 代理人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
设计委托书 12
设计管理研究院：
我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：
一、 项目基本情况：
1、 工程名称：机电设备仓库（扩建）
2、 项目建设单位：地质勘探工程处
3、 项目建设地点：地质勘探工程处院内
4、 设计依据：
1） 本工程设计委托书
2） 我矿提供相关工程资料
3） 集体公司第四批核准文件
二、 设计阶段
施工图设计、施工图预算
四、设计原则和具体要求
新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约XX米，宽XX米，面积约1100平方米，内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。
三、 完成时间
请于20xx年X月X日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。
二OXX年六月十二日
设计委托书 13
为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：
一、 工程概况：
1、 建设单位：XXXXXX开发投资有限公司
2、 项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程
3、 建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地
二、 建设规模
XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的.批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。
根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。
委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司
20xx年9月28日
设计委托书 14
公司：
兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：
一、设计应按照下列 个阶段 个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的工作：
1、总图规划方案；
2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）； 3、单体建筑初步设计； 4、单体建筑施工图设计； 5、总图设计。
二、各阶段的'具体设计要求如下： 1、总图规划方案： （1）功能分区： （2）出入口位置： （3）容积率： （4）绿化率： （5）采光间距： （6）泊车位： （7）总建筑面积： （8）最大建筑高度： （9）最小建筑高度： （10）其他：
2、单体建筑设计方案： （1）建筑风格： （2）建筑层数： （3）各层层高：
（4）建筑面积： （5）人防设施： （6）结构形式： （7）建筑设备： （8）砌体要求： （9）其他：
3、单体建筑施工图设计： （1）内部装饰标准： （2）外部装饰标准： （3）特殊承载要求： （4）结构形式： （5）供暖方式： （6）弱电与智能化项目： （7）水暖电计量： （8）水暖电出入口位置： （9）设计寿命： （10）其他： 4、总图设计： （1）水暖电供应位置： （2）供电总负荷： （3）供热总负荷： （4）道路建设标准： （5）其他：
三、各阶段工期要求： 1、总图规划方案：
2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）： 3、单体建筑初步设计： 4、单体建筑施工图设计： 5、总图设计：
四、设计与服务质量等级要求：
依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照 级进行工程设计，并承担相应的后期服务。
五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。 六、其他：
1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。
2、在满足我方 要求的前提下，设计应本着节约投资以及节约能源的原则进行。
3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派 全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，以便你方确认。
全权代表（签字）： 职 务： 所在部门： 办公电话： 移动电话： 特此委托
委托人（签章）： 委托日期：
设计委托书 15
甲方：
乙方：
一、设计内容：
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据：
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度：
1、方案设计阶段：15个日历天。
2、初步设计阶段：15个日历天。
3、施工图设计阶段：20个日历天。
注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求：
（一）园林专业
1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。
3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
（二）电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的.有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
（三）给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
（四）其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。
五、设计文件要求：
1、方案设计阶段：
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段：
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段：
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：xxx有限公司
20xx年xx月xx日
乙方：xxx设计院
20xx年xx月xx日
【设计委托书 】相关文章：
设计委托书08-26
设计委托书08-10
设计委托书【精选】07-29
(经典)设计委托书07-26
【精选】设计委托书07-28
设计委托书（经典）07-30
(精选)设计委托书07-30
【经典】设计委托书07-30
设计委托书【推荐】07-12
【热】设计委托书07-15