设计委托书

时间:2023-08-05 13:49:10 设计 我要投稿

【精选】设计委托书15篇

  被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益,委托人无有权终止委托协议。在办理事务和工作生活中,我们在很多事务中使用委托书的情况与日俱增,那么问题来了,到底应如何写一份恰当的委托书呢?以下是小编收集整理的设计委托书 ,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【精选】设计委托书15篇

设计委托书 1

  甲方:

  乙方:

  一、设计内容:

  1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。

  2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。

  二、设计依据:

  1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定;

  2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求;

  3、甲方及政府有关部门的审查意见。

  三、设计阶段及设计进度:

  1、方案设计阶段:15个日历天。

  2、初步设计阶段:15个日历天。

  3、施工图设计阶段:20个日历天。

  注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

  四、设计要求:

  (一)园林专业

  1、在甲方提供的建筑平面设计基础上,进行环境方案设计、初步设计及施工图设计,设计应符合国家及沈阳市现行的.有关规范、规定。

  2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流,通畅合理。

  3、地块排水流畅,土方平衡设计合理。

  4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况,应根据现场情况综合考虑。

  5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。

  (二)电气专业

  1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室,电源数量根据设计院要求确定。

  2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室,各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。

  3、电力电缆(电线)在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。

  4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器,各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。

  5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色,光源的选择应尽量采用节能灯。

  6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。

  7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。

  (三)给、排水专业

  1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。

  2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点,应放独立阀门控制。

  3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。

  4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。

  (四)其他

  1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。

  2、施工中发现与设计有关的问题(含变更)须及时解决。

  五、设计文件要求:

  1、方案设计阶段:

  ⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套,装订成册。

  ⑵提供环境总平面图图板。

  ⑶提供设计估算2套。

  ⑷提供上述相应磁盘文件2套。

  2、初步设计阶段:

  ⑴提供初步设计文件8套。

  ⑵提供设计概算2套。

  3、施工图阶段:

  ⑴提供工程装饰材料实物样板2套。

  ⑵提供施工图设计文件12套。

  ⑶提供上述相应磁盘文件2套。

  六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方:xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  乙方:xxx设计院

  20xx年xx月xx日

设计委托书 2

  本委托书声明:我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的.法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

  代理人无转委托权特此委托。

  代理人:________ _____

  性别 :

  年龄 :

  身份证号码:

  法定代表人:

  建设单位:

  委托日期:

  日期:年 月 日

设计委托书 3

  委托方:(以下简称甲方)

  设计方:(以下简称乙方)

  一、本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

  1、工程地点:

  2、建筑面积:

  二、设计程序:

  1、甲乙双方经协商设计费为每平方米元收取(按建筑面积计算)。设计费共:元。

  2、设计协议签订后,即由甲方付予乙方方案设计定金为元。

  3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后,提出设计构想,形成设计方案平面图,由甲方审阅。

  4、在甲方确认平面方案图后,乙方在天内完成施工图设计图纸,包括平面布置图,天花平面图,水电图施工图。效果图(效果图张),立、剖面图等设计图纸。

  5、施工图和效果图经甲方确认同意,确认后甲方在索取图纸时,须支付所有剩余下设计费用,剩余设计费元。甲方不得拖欠乙方设计费。

  6、施工图由甲乙双方签字确认后,施工图才算正式有效。如单方面签字,则应为无效,乙方也不对所有施工图负责。

  7、现场施工时,乙方应认真提供专业的设计知识及现场指导,做到确包现场施工与设计图纸力求完美。并不时提醒施工方按时按质按量完成施工,保证甲方权益,利益出发点应从甲方方面着想。待施工过程中,乙方有义务为甲方提供搭配室内软硬装饰服务,包括地砖颜色搭配,整体色彩效果搭配,及家具色彩搭配等室内搭配服务,力求做到专业,专注,专心,达到最大的室内效果。

  8、本委托履行过程中甲方不得到乙方单位上访关于本设计事项,甲方不得向乙方单位任何人透露本委托书任何内容,本委托与乙方单位无关,属于甲方与乙方的`个人委托,甲方有义务为乙方作保密事项,如甲方违反上述内容并造成乙方损失,乙方有权保留追究法律责任。本委托在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成的,可追究法律责任。

  9、本委托书一式两份,甲乙双方各执一份,自签字日期本委托立即生效,本委托履行完后自行终止。

  甲方名称(签字):乙方名称(签字):

  签订日期:

设计委托书 4

  委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日

  工程名称:__________________________

  工程基本情况:

  ______________________________________________________________________________________

  总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________ 工程总造价:_____________________________

  工程位置:

  __________________________________________________________________________________________

  一、建筑专业:

  1.总平面图

  2.相邻建筑物关系

  3.建筑物市内外自然高差

  4.建筑物自然地面确定

  二、各层功能要求:____________________________________

  三、各层层高及檐地高:________________________________

  四、屋面形式:________________________________________

  五、建筑物内外装修要求:

  1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______ 其他间:_____________

  3.顶棚:________ 4.地面:____________

  5.门窗:________ 6.其他:____________

设计委托书 5

  一、委托单位:

  深圳市xxxxx投资有限公司

  二、项目名称:

  【xxxxx】

  三、建设用地位置:

  深圳市

  四、设计邀请单位

  xxx建筑设计研究总院第一设计部

  五、委托时间:

  公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。 设计未详问题可随时咨询联系人。

  六、交图时间:

  1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

  2、送交地点:

  3、联系人:

  4、电话:【设计方案委托】

  七、方案评审:

  1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

  2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

  八、费用支付:

  1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币,作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

  书】要求的设计单位,本公司将不予支付方案设计费。

  2、经过考察,若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的,本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳市有关规定另行协商。

  3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作,胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15%支付即8万元人民币(已包括方案设计费4万元)。最佳方案通过主管部门审查后,委托单位于七日内支付。

  九、设计资料要求:

  具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

  十、其他注意事项:

  1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

  2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

  3、业主支付方案设计费后,拥有设计文件的'著作权及其延伸权利 ,设计资料不退还受邀设计单位。

  十一、附件

  以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

  附件1:深圳市规划与国土资源局:

  xxxxx住宅小区宗地图(复印件)

  附件2:xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

  委托人:

  时间:

设计委托书 6

  工 程 名 称:

编写单位负责人:

编 写 单 位:

  (签字)(签章) 年 月 日

  精心设计,精心施工。

  委托设计项目的.具体要求及必须说明注意事项:

  1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

  3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

  4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

  示意图或其他说明:

  示意图见附件

  审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

  改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等)

  审批单位:经办人:联系人:电 话: 审批单位(签章)

  年 月日

设计委托书 7

  一、项目简介

  1.工程概况

  贮水山公园位于辽宁路东侧,贮水山公园又名儿童公园,占地18.54万平方米。园内建有环山道路,两旁栽植雪松,山北侧修建儿童公园,增设一批儿童游乐设施和12生肖雕塑群像。1984年辟为山头公园。园内分为儿童游艺、文化娱乐、登高眺望、安静休息四大功能区。每年元宵节期间,在此举办元宵山会。

  二、园区景观设计依据

  1 建筑总平面规划设计图

  2景观规划平面图

  3 其他有关规定

  三、景观设计的基本原则

  1坚持社会化原则。

  作为旅游城市,青岛必将扮演城市形象展示得功能。也是市北区最北侧的公园,承载大量的休闲需求。但主要为儿童服务。赋予环境景观亲切宜人的艺术感召力,通过美化生活环境,体现社区文化,促进人际交往和精神文明建设,并提倡公共参与设计、建设和管理。

  2坚持经济性原则。

  在实事求是地基础上设计,软景为基石,注入文化与活力,拓展活动空间。顺应市场发展需求及地方经济状况,注重节能、节材,注重合理使用土地资源。提倡朴实简约,反对浮华铺张,并尽可能采用新技术、新材料、新设备,达到优良的性价比。

  3坚持生态原则。应尽量保持现存的良好生态环境,改善原有的不良生态环境。提倡将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去,利用人类的可持续发展。

  四、景观设计基本理念

  规划目标

  打造一个儿童游乐的空间,认真研究基地现状,结合项目实际情况,深入细致地考虑基地的功能间结构,合理确定交通系统和景观系组织、空统,用心构建一个分区明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的“参与性、生态化、系统化、独特性”的现代儿童游乐空间。充分解读本项目的区位特质,打造一个梦幻般的童话世界。

  坚持可持续发展思想,土地使用集约化。努力营造儿童公园内部高品质的景观环境,形成绿树如荫、碧水点缀、空气清新的可驻留空间。注重儿童环境空间的设置。协调各个功能性质使用的区域形成相互联系而又互不干扰的区域关系,从而提高内部功能之间的共享与共融,提高其使用效能。组织好各功能区块的各类人流、车线之间的关系。

  安全第一,这是所有家长所关心的。对于中国的家长来说让孩子去做有冒险性的游戏在他们心中是相当矛盾的。在儿童眼中,我们细化的设计,也许正限制了他们的游戏空间?他们喜欢热闹,有丰富的想象力,爱一群一群地在空地上疯跑。因此,过于的自我也许会让儿童完全没有参与设计者所设计的场地。

  最重要的一点应是尊重儿童的意愿,创造符合儿童游玩特性的场地环境。有条件的话可以就场地类型、活动内容与小朋友交流交流,也许会发现他(她)们理想中的游戏场地模式与我们想当然或凭常规经验营建模式存在的'差异,儿童具有丰富的想象力,经常会提出让我们瞠目结舌的问题,行动思维常不拘泥于常理,具有喜欢冒险、群嬉、模仿等特点,总结分析交流后的信息,即可得出儿童最喜欢在什么样的环境中玩耍、嬉戏,我们再经过科学、安全的环境规划设计来完成或是模拟这样的场地。

  五、总平面布置

  1 规划布局

  以“生态·创意·精致”为理念,尊重原有的规划结构。

  2交通组织及停车

  满足人车分流,提供所需停车位。

  3绿化景观

  绿化景观设计中,用整体绿化系统贯穿整体, 本儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台、建筑绿化有机的结合,力求营造多层次的绿化生态环境,平台绿化主要以草类、花、灌木等,地面绿化结合平台绿化与之相互补充,种植高大乔木。其间布置雕塑、景墙、跌落花坛、草地与休憩平台。设备的摆放与色彩 光,影,日晒,风吹等因素必须考虑到。另一个重要的因素是场地的颜色。颜色对儿童的影响很明显,明亮愉悦的颜色会带给儿童愉快的情绪。

  六、景观设计元素(包括但并不限于)

  景观设计应考虑以下内容(包括但并不限于):

  1、反映儿童主题公园的景观元素。

  2、绿化种植景观:组团绿地、平台绿地、、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地及水生植物、广场绿化等。

  3、道路景观:机动车道、步行道、路缘、车档、揽柱等。

  4、场所景观:健身运动场、儿童活动场、休闲广场、主次入口等。

  5、硬质景观:雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/栅栏、挡土墙、坡道、台阶、景墙、种植容器、坐椅/坐凳等。

  6、水景景观:驳岸、桥、栈道、景观用水、喷泉、溪流、等。

  7、庇护性景观:亭、廊、棚架、膜结构等。

  8、高视点景观:图案、色块、色彩、层次、密度等。

  9、绿地内的给、排水。

  10、景观照明。

  11、建筑改造

  七、设计成果要求工作内容

  第一阶段:景观设计方案阶段[ 个日历天];提交成果如下:

  1设计说明书

  2景观设计总平面图

  3总体景观规划图

  4总体景观鸟瞰图

  5重要节点方案图

  重要节点指:儿童公园入口广场、中心广场、“108台” 对景广场、登高台小品设计。

  以上成果提供文本3套,光盘1张。

  第二阶段:景观施工图设计阶段[ 日历天]

  提交设计成果如下:

  1) 总体施工说明

  2) 总平面图

  3) 局部详图

  4) 道路铺装施工详图

  5) 竖向设计图

  6) 景观照明图施工图

  7) 给、排水施工图

  8) 水景施工详图

  9) 驳岸施工详图

  10)小品施工详图

  11)绿化种植施工图

  12)工程量清单。

  以上成果经认可后提供全套景观施工图蓝图八套,光盘1张。

  八、设计方案提交的时间

  本项目的设计成果方案提交最晚于 年 月 日提交。

  本项目的设计成果施工图提交最晚于 年 月 日提交。

设计委托书 8

  XXXXXXXXXX:

  本授权书声明:我 XXX 系 XXXXXXXX 的法定代表人,现授权委

  托 的 为我公司代理人,办理 手续事宜,我均予以承认。

  代理人无转委权。特此委托。

  单 位(盖章):

  法定代表人(签字):

  日期: 年 月 日

设计委托书 9

  一.工程概况

  总建筑面积:136568 m2;

  其中地上部分建筑面积:104609 m2;其中沃尔玛购物广场26655 m2;百货34976 m2;数码广场18409 m2;电影超市24568 m2;

  地下室建筑面积:31958 m2;

  沃尔玛建筑部分:

  地上4层,首层为精品商铺(56个外铺、159个内铺),二、三、四层为沃尔玛卖场;

  数码广场部分:

  建筑分两部分:一部分为数码商场;另一部分暂定也是数码商场。

  国际电影城部分:

  首层精品店(55个外铺、149个内铺);

  二层为图书城、三层为国际电影超市(有夹层);

  百货部分:

  地下一层、地上6层,均为卖场;局部7层为万达物业办公室;

  所有建筑的地下室连通一体,百货和影城地下室还有商铺137个;

  地下室共有车位数400辆左右,出入口两个,暂按一入口一出口设计。

  所有建筑共用一个消防控制中心,由万达物业统一管理,位置在百货地下室,百货有分控,沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显(或区域显示器)。

  消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

  二.弱电系统设计项目:

  电视监控系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街)

  防盗报警系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业)

  综合布线系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房)

  计算机网络系统(物业办公区使用)

  有线电视系统(沃尔玛预留1路;物业办公区预留1路;将有线电视信号引至相关业态的弱电井,满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求)

  背景音乐及紧急广播系统

  设计范围包含:沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室;以上需满足事务性语音广播要求(走廊内间距5米)。

  其余部分由设计院按消防要求设计:含沃尔玛部分(二、三、四层)、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工(弱电施工单位不做相关报价及投标)。

  内线电话系统(整个商业广场统一考虑)。

  空调自控系统(就地控制)

  保安巡更系统(整个商业广场统一考虑)

  停车场管理系统(整个地下室停车场统一考虑,收费管理停车场)

  三.设计原则及参考资料

  本工程应遵循下列设计原则:

  1、先进性

  采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要。

  2、成熟性

  以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

  3、开放性

  采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍。

  4、按需集成

  根据本项目特点,可按照需要分层次实现集成。

  5、标准化

  采用标准化的设计和标准化的.产品。

  6、可扩展性

  本工程设计应考虑到未来发展,在预埋件和线缆布设上留有冗余。

  7、安全性、可靠性

  包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。

  8、设计、施工、运营与服务

  强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。

  本工程主要依据下列标准及文件:

  1.JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

  2.GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》

  3.建筑设计防火规范GBJ16-37

  4.火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98

  5.新建沃尔玛购物广场设计准则(中国)电力部分

  6.设计院施工设计图(建筑、给排水、电气、空调等专业图纸)

  7.各地政府及行业主管部门的规定及相关规范

  8.GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》

  9.JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

  10.GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

  四、各系统的设计内容

  1.电视监控系统:

  摄像机:彩色CCD图像传感器;具有良好的背光补偿性能;有自动增益控制功能和自动白平衡功能;较高清晰度;具有通用CS镜头接口,室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)

  云台和防护罩:室内尽量采用球形或半球型防护罩,云台旋转角度水平方向350度以上,垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。

  监视器:能满足全日制工作的需要,水平解析度不小于400线。

  控制设备:可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作;系统留有可扩充接口,控制器可连接分控键盘。

  记录设备:采用硬盘录像机;要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息;能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验(延时录像)。

  线缆:所有线缆均需有良好的屏蔽网,以构成效果良好的系统接地。

  控制台和电视墙均须是钢结构制作,监视器按12台考虑设计。

  所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。

  监视区域的选择:

  监控主要出入口的情况;

  对重要通道进行记录;

  地下停车场出入口、场内情况;

  室外步行街(少量),需要安装支架,摄像机安装高度3米;

  电梯内、沃尔玛(二、三、四层)、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。

  系统要有一定的余量,以备增加和调整。

  2.防盗报警系统:

  前端探头的选择:根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等;

设计委托书 10

  甲方:

  乙方:河南千业律师事务所

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片

  二、项目设计时间

  自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后

  三、费用结算

  1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  四、作品提交形式

  甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供500.00张。

  五、甲、乙双方的权利和义务

  1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

  2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

  3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

  4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。

  5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。

  六、知识产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议) ;但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  七、违约责任

  协议在下述情形下可以解除:

  (1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的`设计定金,乙方不退还;如乙方提出终

  止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。

  (2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。

  八、争议解决

  凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。

  甲方: 乙方:

  时间: 时间:

设计委托书 11

  现确认下述人员为 项目的我方项目负责人:

  姓名: 年龄: 性别: 身份证号:

  工作单位: 执业注册类别: 执业注册编号: 职务: 联系电话:

  姓名: 年龄: 性别: 身份证号:

  工作单位: 执业注册类别: 执业注册编号: 职务: 联系电话:

  代理职责和权限:

  代表我单位全面主持和负责委托人的设计工作,按合同约定行使工程设计与设计指导工作,在本单位领导下对设计成果负责。

  法定代表人(签名或盖章) 委托单位(印章)

  年 月 日

设计委托书 12

  今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位:

  2、项目名称:

  3、建设地点:

  二、总图规划:

  1、规划建筑用地面积为

  2、本小区建筑密度、绿地率

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  二、单体工程名称及结构体系:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、沿街多层商住楼,采用结构;

  2)、多层住宅, 采用结构;

  3)、小高层住宅, 采用

  4)、高层公寓, 采用结构;

  5)、6层综合楼, 采用

  6)、3层幼儿园, 采用

  2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

  三、设计条件:

  1、提供的'有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

设计委托书 13

  漫步地中海园区,给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。

  一、给水

  1、园区低区给水外网设计;

  2、园区高区给水外网设计;

  3、园区总水源设在园区的西北角,阀门井位置见附图。

  二、消防

  消防给水外网设计。

  三、排水

  1、地下室强排系统,废水外网设计;

  2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计;

  3、园区排水系统主管线,市政绝对标高见附图;

  4、园区雨水、污水管均采用水泥管。

  四、采暖

  1、市政热力主管线在园区的西侧,南北走向,由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃,回水温度为45℃,换热站出入口温度是可调的;

  2、换热站设在地下室,由当地热力公司及相关单位进行设计。

  3、采暖外网系统设计;

  五、电器专业

  1、甲方应提供市政电力线路的进线方向,电压等级,是否有两路市政电力线路?在园区内的`绿地上设室外箱式变电站,给各建筑单位供电。

  答复:由电业局设计,不做委托。

  2、甲方应提供市政电信(含电话、有线电视)线路的进线方向。

  答复:电话网络进线点,提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。

  六、其它

  园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。

设计委托书 14

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制

  国家工商行政管理局

  发包人:____________________________________________________________________________________

  设计人:____________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条本合同签订论据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2发包人提交的基础资料

  2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3发包人要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第七条费用

  7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  8.3双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条双方责任

  9.1发包人责任

  9.1.1发包人按本合同第五条规定的'内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

  装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计人责任

  9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

  9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

  9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

  9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

  12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:___________设计人名称:___________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

  委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

  项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

  住所:___________住所:___________

  邮政编码:___________邮政编码:___________

  电话:___________电话:___________

  传真:___________传真:___________

  开户银行:___________开户银行:___________

  银行帐号:___________银行帐号:___________

  建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

  (盖章)(盖章)

  备案号:___________经办人:___________

  备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计委托书 15

  今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

  一、工程概况:

  1、建设单位: 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。

  2、项目名称: 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。

  3、建设地点: 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。

  二、总图规划:

  1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。

  2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。

  3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

  二、单体工程名称及结构体系:

  1、单体类型及结构类型:

  1)、沿街多层商住楼,采用 底框 结构;

  2)、多层住宅, 采用 砖混 结构;

  3)、小高层住宅, 采用 剪力墙或异型柱结构;

  4)、高层公寓, 采用 框架剪力墙 结构;

  5)、6层综合楼, 采用 框架 结构;

  6)、3层幼儿园, 采用 框架 结构;

  2、单体平面以双方最终认可的`平面图为准。

  三、设计条件:

  1、提供的有关设计资料清单见附表1;

  2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。

  3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

  四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

  委托单位: (盖章)

  日 期: 20 年 月 日

【设计委托书 】相关文章:

设计委托书08-10

设计委托书08-26

【精选】设计委托书07-28

设计委托书(经典)07-30

【经典】设计委托书07-30

设计委托书【精选】07-29

(经典)设计委托书07-26

(精选)设计委托书07-30

项目设计委托书04-30

【热】设计委托书07-15