设计委托书[热门]
在委托人的委托书上的合法权益内,被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在不断进步的时代,我们越来越多的事务会去使用委托书,写起委托书来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的设计委托书,仅供参考,大家一起来看看吧。
设计委托书1
甲方: _________
乙方:_________
甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图, 明确设备容量等;作为乙方设计的依据。
2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。
3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表, 并详细介绍相关事项。
4.协议变更终止 (1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并支付乙方相应的.劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。 (2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 (3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 (4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。 (5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处
5.付费方式(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。
6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份, 甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):
代表(签字):
年____月____日
设计委托书2
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:
一、委托事项:
甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。
二、委托设计费用:
设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2),设计费用共计为:人民币43200.00 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。
三、付款方式:
1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元,(大写: 壹万圆整)。
2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币15000.00 元,(大写:壹万伍仟圆整)。
3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币18200.00元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。
四、乙方施工图设计的时间和交付方式:
1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。
2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小A2。
五、乙方的责任:
1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。
2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。
3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。
六、甲方的责任:
1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。
2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。
3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。
4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。
七、施工图知识产权的约定:
1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的.所有权、使用权和修改权。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;
3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;
八、甲乙双方的权利义务:
甲方权利和义务:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;
乙方权利和义务:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。
5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。
九、违约责任:
1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。
2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。
十、合同生效:
本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
户名: 帐号: 开户行:
甲 方: 乙 方:
甲方签字: 乙方签字:
签订日期: 签订日期:
年 月 日 年 月 日
设计委托书3
委托单位:
受委托单位:
拟修建 ,现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称:
二、设计阶段:一阶段勘察设计
三、设计原则:按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的`恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
四、委托内容:
公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。
五、主要技术标准:
1、路线等级: 三 级、设计时速 30 公里/小时
2、路面宽度:净 6.5 米
3、设计荷载:公路— Ⅱ 级
其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段,在经过技术经济比较后,可适当降低技术指标。)
六、提交的成果及时间要求
提交的成果:通过审查后的施工图设计文件 份。
文件提交时间: 年 月 日。
年 月 日
设计委托书4
委托单位(公章):
200 年 月 日
工程名称:
工程名称
工程基本情况
总建筑面积
平方米
结 构
总长乘宽
长 宽 (米)
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
层 数
工程总造价
工程位置
建筑专业
一、总平面图
1、相邻建筑物关系
2、建筑物市内外自然高差
3、建筑物自然地面确定
包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。
二、各层功能要求:
三、各层层高及檐地高:
四、屋面形式:
五、建筑物内外装修要求:
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
1、外墙面
2、内墙面
卫生间
厨 房
其它间
续前页表
3、顶棚:
7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
4 4、地面:
5、门窗:
通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的.积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。
6、其它:
结构专业
本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;
一、工程地质勘察资料:
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其它情况:
五、基础上部结构要求:
1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:
4、结构设计其它要求:
给排水专业
一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:
二、是否要求供应热水及其它要求:
三、消防供水情况:
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:
五、给水调节间位置:
六、给排水专业其它要求:
采暖专业
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:
三、是否有特殊通风要求:
四、其它要求:
电气专业
一、建筑物供电入口方向:
二、电气照明设计要求:
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:
五、电视系统设计要求:
(3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。
六、其它要求:
补充说明:
受委托单位(章):
200 年 月 日
设计委托书5
武汉市汉南区建筑工程质量监督站 :
兹委派 xxx 为项目负责人,代表我公司(单位)和我本人带领项目设计单位进驻 江景湾住宅小区一期(春江堰一期)工程现场,并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务,主张相应权力,承担相应责任。按照建设工程设计规范要求,主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内,对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从 20xx 年 7 月 18 日至 20xx 年 9 月 18日(若有变更,以后续委托书为准)。 特此委托! 附:被委托人个人资料:
被委托人: xxx 性别: x 年龄: x岁 职务:项目负责人 注册执业证书编号: xxxxxxx 身份证号: xxxxxxxx 电话: xxxxxxx 被委托人:(签字)
法定代表人:(签字) 授权单位:(公章) 地址:xxxxxxx 邮编:xxxxxx
年 月 日
设计委托书6
委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日
工程名称:__________________________
乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
工程基本情况:______________________________________________________________________________________
总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________
工程总造价:_____________________________
工程位置:__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业:
1.总平面图
2.相邻建筑物关系
3.建筑物市内外自然高差
4.建筑物自然地面确定
二、各层功能要求:____________________________________
三、各层层高及檐地高:________________________________
四、屋面形式:________________________________________
五、建筑物内外装修要求:
1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______
其他间:_____________
3.顶棚:________ 4.地面:____________
5.门窗:________ 6.其他:____________
________,身份证号码为________,特委托________部门/班组________,身份证号码为________,代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。
结构专业:一、工程地质勘察资料:
在即将进入社会之际,为了更好地适应社会,我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态,至于做什么,就是在实践中,不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司,为贵公司的发展壮大贡献我的才智。
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的'一切事宜。
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其他情况:______________________
五、基础上部结构要求:
1.各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________
2.各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________
4.结构设计其他要求:_________________________________________________
给排水专业:
一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:
二、是否要求供应热水及其他要求:
三、消防供水情况:
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:
五、给水调节间位置:
六、给排水专业其他要求:
委托书通常我们需要用到,那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!
采暖专业:
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:
三、是否有特殊通风要求:
四、其他要求:
电气专业:
一、建筑物供电人口方向:_________________________________
二、电气照明设计要求:___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:___________________________________
五、电视系统设计要求:___________________________________
委 托 单 位: ________________(盖章) 法定代表人: ________________(签字或盖章) 受委托公司: _______________(签字或盖章) 法定代表人:________________(签字或盖章)
六、其他要求:___________________________________________
补充说明:_______________________________________________
受委托单位(章):________
代为行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按召集的意思表决;
_______年_______月______日
设计委托书7
委托人:
住所:
联系电话:
法定代表人(或负责人)
姓名: 职务:
受委托人:
姓名:
性别:
身份证号码:
住址:
联系电话:
现委托上列受委托人在我单位办理 的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的'代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20××年 月 日。
委托单位(盖章):
法定代表人(或负责人)(签名):
受委托人(签名):
年 月 日 年 月 日
设计委托书8
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目(以下简称该工程)需要进行室内装饰设计,甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整;②100~150 M2设计定金为1500元整:③150 M2以上的设计定金为2000元。)
1、乙方在接到甲方的设计定金后,乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸,并在丈量后___日内向甲方提供设计方案(平面、立面等设计图纸及预算方案)。
2、甲、乙双方签定本协议后,乙方将按甲方的.装修图及修改意见,进行设计,直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后,在签定施工合同后,设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工,甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案;(设计费:60/M2)。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
联系电话:联系电话:
____年____月____日____年____月____日
设计委托书9
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:XX。
2 工程内容:总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的.安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
 
;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书10
委托方(以下简称甲方):__________
设计人(以下简称乙方):__________
甲方委托乙方承担室内装修工程设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条总设计收费:
本合同项目的总设计费为:__________ 。(大写:__________)
第二条设计范围及包含内容
1、室内装修设计。
2、室内装修施工图纸
3、强电点位示意图纸
4、弱电点位示意图纸
5、给排水点位示意图纸
第三条设计阶段的分部
第一部分--初步设计意念
1、乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明,同时须知道不同功能和操作方面的要求。
2、乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。
3、协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划,乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。
4、乙方准备好平面布置示意图及设计说明(照明方案,强、弱电用电器的详细部位,给排水点位,主要材料,家具选择,颜色方案)。在甲方的要求或授权下,乙方会与甲方的建筑师、顾问、监理工程师及相关专业工程师协调工作。
5、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。
(此部分在签订委托书后3日内完成)签订委托书时,乙方提供初步平面布局给甲方后,甲方即付设计总款的35 %给乙方(人民币:_____元)
第二部分--设计深化
1、根据已确定的概念和甲方的调整,乙方开始进行室内深化设计。
2、乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图(含标高)、照明点位示意图和主要细节的说明文件;效果图和相关说明文件。效果图定为_____张之内(具体表现位置由双方协商而定)。
3、乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。
4、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。
(此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后10日内完成)
第二部分完成,乙方交图纸同时甲方书面确认,甲方当日付设计总款30 %给乙方(人民币: _____元)
第三部分--制作施工图
1、乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图;装饰灯和基本灯具的型号、规格明细表;特别的施工工艺要求。
2、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。
(此部分在甲方发出书面确认的日期后15日内完成)
第三部分完成后,甲方书面确认7天内付设计总款30 %给乙方(人民币:_____元)
第四部分--施工筹划和施工阶段的跟进工作
1、乙方协助甲方进行装修,施工单位的选定工作。提出施工细部要求,提出中肯鉴定意见,并参与招标会,向投标单位解释设计意念和细部要求。
2、乙方参与装修投标方案,并在必要时作出设计方案调整,以便和甲方先前定好的预算计划相一致。
3、乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。
4、进入装修施工阶段后,按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。
5、参加工程协调例会,解答施工中遇到的设计问题;纠正施工过程中定义的误差,向工程施工方代表解释说明图纸,解决例会提出的.有关合理设计变更、追加设计等。
6、参与装修工程竣工验收;调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设;参与地毡、窗帘等物件选择布置。
7、上述部分完成后,甲方应于作全部设计内容完成。
第四部分完成后,甲方书面确认7天内付设计总款5 %给乙方(人民币:_____元)
第四条乙方向甲方交付的设计文件
1、份含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。
2、装修施工图全套的电子文件(光碟)一份。
第五条双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对资料作较大修改,以至造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
2、在合同履行期间,甲方要求停止或解除合同,应书面通知乙方,乙方不退还甲方已付定金。
3、在装修施工开始后,甲方应约束承包方(施工方)服从乙方在设计方面的技术要求,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。
4、甲方应保护专项专用设计版权,未经乙方同意,甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方可向甲方索赔。
(二)乙方责任
1、乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。
2、由于乙方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间,每延误一天,赔偿甲方伍佰元。同样,由于甲方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的付款时间,每延误一天,赔偿乙方伍佰元
3、乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。
4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。
5、若因乙方设计缺失而令施工发生困难,乙方应及时跟进更改设计图纸,不得故意拖延,若造成工期拖延,相应经济损失和责任由乙方负责。
第六条其他
(一)乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作,甲方委派专责与设计方案图及施工图纸沟通工作,与甲方对设计过程中有图纸上的疑问,应由该专人将问题整理后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改,应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交收,应由该专人签收。所有图纸及方案确定,由该专人签订。
(二)所有经甲方签证之方案,与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改,则乙方视改动情况,追加相应费用。
(三)甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时,乙方收取的费用,乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。
(四)乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时,乙方另收工本费。
(五)工程项目中,建筑装修材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
(六)甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务,另行支付费用。
(七)由于不可抗力因素使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
(八)室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。
(九)本委托书未尽事宜,双方签订补充协议作为附件,补充协议与本委托书均具同等法律效力。
(十)本委托书一式两份,由甲乙双方各执壹份。
(十一)委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完委托书规定的任务后,本委托书即行终止。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
签约代表:_______________
签约代表:_______________
单位地址:_______________
单位地址:_______________
电话:_______________
电话:_______________
签约日期:_____年_____月_____日
设计委托书11
一、采暖、通风、空调
本项目由市政热网管线供暖,换热站由热力公司设计,甲方负责提供一次网供回水的温度,设计院提供二次网各区压力流量、扬程及热负荷参数。
1、小区采暖系统拟分4套系统,标准层住宅部分分高、中、低区,采用地热采暖系统,供水温度为60℃,回水温度为50℃;商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统,供水温度为80℃,回水温度为60℃。
2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置,进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置,住宅部分热计量装置设置管径中,每套商服热计量装置设置套内,便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。
3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管,总支管与主立管连接处设阀门,阀门后设总支管,各分户支管连接总支管,由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水PPR管,注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用PERT管。标准层住宅与厨房连接的阳台不加地热采暖,与客厅相连的阳台采用地热采暖。
4、地下停车场部分建议采暖,采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下,干线管优先考虑设在地下室。
5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。
6、设备用房采暖温度按设计规定,采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。
7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统,并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低,可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风,配合射流诱导风机引导气流,进、排风机选用双速风机。
8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。
9、换热站位置尽量靠近小区负荷中心及与一次网相近位置,尽量考虑降噪问题。
10、换热站设计
换热站设计另行委托设计,设计院配合。
11、系统图中管道应标有标高、管径。
12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图,严禁设在短肢、暗柱,结构提前处理。在结构图中预留口洞。
13、地下室、转换层的.采暖管道应与结构对图,严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。
二、给水、排水、消防
本项目生活给水一次网由市政提供管径、压力,生活给水一次网由市政设计。
1、生活水箱间、二次加压设备用房拟设在地下室,尽量考虑噪音问题。位置尽量靠近小区中心及与一次网相近位置。由于考虑此项目分为二期完成,必须设在一期项目地下室,保证一期项目供水,为二期项目预留给水管线位置。
2、生活水箱材质拟考虑食品级不锈钢S304。
3、小区给水系统拟设3个区,高、中、低三区。
4、给水干管、主力管拟采用衬塑钢管,入户支管采用PPR管,注明级别。
5、排水管材商服以下拟采用离心铸铁管,卡箍连接;住宅排水立管拟采用U-PVC双壁内螺旋管,支管拟采用U-PUV实壁管,通气管拟采用U-PUV实壁管。
6、小区内污水、雨水分流制。
7、地下停车场和设备用房
(1)地下停车场和设备用房按消防要求设置消防喷淋系统和室内消火栓。
(2)地下停车场、一层道路考虑设卫生清洁用水,地面设排水明沟和集水井及排污水泵。
(3)设备用房按工艺要求设置给排水。设备间设备布置详图及配管系统图;
(4)电梯井设集水坑及排污水泵,电梯井集水坑可与地下车库集水坑并用。
(5)在符合消防、人防要求的前提下,室内、外消火栓环管,及喷淋干管,给水干线管优先考虑设在地下室。
8、一、二层商服部分
(1)商服部分按消防要求设置消防喷淋系统、室内消火栓等。
9、住宅部分
(1)厨房、卫生间:洁具按建筑平面设置,管线敷设和水表设置要考虑用户装修,地漏设置要考虑洗衣机排水,拟不预留电热水器的管线接口,预留厨宝插座。
(2)管井内拟设分户总支管,各进户支管上设置锁闭阀、闸阀、水表。提供管井大样图。
(3)考虑转换层层高。
10、(1)给排水、消防系统图中要设置所有管线标高。
(2)卫生间位置与结构图核实,严禁卫生间下有梁。
11、地下室喷淋系统在地下室采暖情况下拟采用湿式系统。
三、小区外网管线
1、小区室外给排水管线、燃气管线、热网管线、电力管线、通信管线由相关专业公司设计施工,设计院予以配合。
2、小区道路做有组织排水,统一排入市政管。
3、室外化粪池按每半年清掏一次设计。
注:上述不详处以国家现行规范为准。
设计委托书12
xxx有限公司:
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段,即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设,现特委托贵司进行深加工项目设计,同时,因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:
一、项目名称:
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定:
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段,请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质:
新建。
四、生产线规模:
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件:
1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水,并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电:厂区开闭所10KV供电,需设计深加工车间变电所;
4、排污:设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑,装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求:
1、磨边:如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备:选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的`三个方面:
1、绿色环保:污水排放必须达标;
2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理,减少运行费用。
八、工程进度:
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求,于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络,以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人:
20xx年xx月xx日
设计委托书13
工程名称:XX县恒源lng与cng加气站项目
建设地点:XXXXXXXXXX燃气有限公司
设计单位:XXXXXX技发展有限公司
委托日期:20xx年X月6日
一、委托说明:
1、工程名称:XXXXlng与cng加气站项目
2、工程概况:在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
二、委托内容:
1、初步设计方案;
2、设计图纸;
三、设计周期:5天
XXX燃气有限公司
20xx年X月6日
设计委托书14
委托方:xxx
设计方:xxx
根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案,湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。
项目地址:位于xxxx地下建筑设计。地块状况:已提供相关地质结构,管线结构,人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。
其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。
委托方:xxx
xx-xx-xx
设计委托书15
今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位:
2、项目名称:
3、建设地点:
二、总图规划:
1、规划建筑用地面积为
2、本小区建筑密度、绿地率
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系:
1、单体类型及结构类型:
1)、沿街多层商住楼,采用结构;
2)、多层住宅, 采用结构;
3)、小高层住宅, 采用
4)、高层公寓, 采用结构;
5)、6层综合楼, 采用
6)、3层幼儿园, 采用
2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。
三、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
日 期:
设计委托书附表
附表1 有关设计资料清单
附表2 主要墙体材料及厚度
附表3 室内、外墙装饰
附表4 地面、楼屋面
附表5 门、窗、栏杆及油漆
附表6 电梯
附表7 室外工程
附表8 给排水、暖通及电气
甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________
甲方代表 :__________ 乙方代表:__________
_____年___月___日 _____年___月___日
【设计委托书】相关文章:
设计委托书08-26
(经典)设计委托书07-26
【经典】设计委托书07-30
(精选)设计委托书07-30
设计委托书(经典)07-30
设计委托书【精选】07-29
【精选】设计委托书07-28
设计委托书04-06
设计委托书(精选)08-15
设计委托书【推荐】07-12