品才网>合同范文>安装合同

安装合同

时间：2023-09-08 10:38:37 合同范文我要投稿

安装合同10篇[荐]

　　随着法律观念的日渐普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的安装合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

安装合同10篇[荐]

安装合同篇1

　　委托方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

　　第一条、工程概况

　　1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

　　1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

　　1.3工程地点：项目内。

　　第二条、承包方式及承包范围：

　　2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

　　2.2具体的承包范围如下：

　　本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

　　第三条、质量标准及乙方的质量保证

　　3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

　　《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。

　　3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

　　第四条、工期

　　4.1按以下第种方式确定工期：

　　a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

　　4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

　　4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

　　第五条、合同大包干总价款

　　5.1本工程的大包干总价(含税)为：

　　5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。

　　5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。

　　第六条、付款方式

　　6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

　　乙方银行帐号为：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。

　　6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：

　　a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

　　6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

　　6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

　　第七条、甲方责任

　　7.1甲方任命为甲方代表。

　　7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

　　7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

　　7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

　　7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

　　7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

　　7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

　　7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

　　7.9

　　第八条、乙方责任

　　8.1 乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

　　8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

　　8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

　　8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。

　　8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

　　8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

　　8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

　　8.8 负责吊装及搭棚工作。

　　8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

　　8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

　　8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

　　8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

　　8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

　　8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

　　8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

　　8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的.报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

　　8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

　　8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工

　　期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

　　8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

　　8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

　　8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

　　8.23

　　第九条、材料设备供应

　　9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

　　9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。

　　9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。

　　第十条、工程验收

　　10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

　　10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

　　10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

　　10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。第十一条结算

　　11.1 工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：

　　11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

　　11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

　　11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

　　11.1.4合同书一份(复印件);

　　11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

　　11.1.6备案表

安装合同篇2

　　甲方:

　　乙方:

　　经甲、乙双方友好协商,就甲乙方购买的磁化净水器及安装服务的有关事宜,达成本合同以下条款。

　　一、甲方购买乙方净水器系统产品及安装总额为贰万元整。乙方派专业术人员将甲方购买的`产品送到甲方所在地并安装调试完毕。

　　二、安装系统:

　　1、甲方负责提供安装地点。

　　2、乙方负责安装调试该产品。

　　3、甲方安排一名电工负责安装供电线路及协助乙方进行布线。

　　三、货款支付方式:

　　本合同货款在乙方安装调试经甲方验收合格正常使用后支付货款,乙方付清货款后甲方给予乙方开具普通发票。

　　四、售后服务:

　　1、产品安装调试完毕,验收合格之日起,乙方对产品免费提供三年保修。

　　2、乙方对售给甲方的产品提供终身配套的售后服务,售后服务包括系统产品耗材供应及定期清洗等。

　　3、保修期内,若乙方提供的产品有故障,乙方在接到通知后一个工作日内,派技术人员赶到现场解决问题保证系统正常运行。

　　五、合同生效条件及份数:

　　1、合同经甲乙双方代表签名时即生效。

　　2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

　　甲方:

　　乙方:

安装合同篇3

　　甲方：中铁隧道集团三处有限公司 XX项目部（以下简称“甲方”）

　　乙方：（以下简称“乙方”）

　　经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，就*** 项目活动板房购销、安装相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，以供双方共同遵守。

　　第一条合同标的

　　1、合同标的为 “***”品牌的“拆装式活动板房”（以下简称“活动板房”）。 2、活动板房的规格、面积、单价、金额：（项目依据实际情况填写）

　　合同金额合计：大写（人民币）：佰拾万仟佰拾元角分。备注：

　　（1）数量为暂定数量；结算数量以实际验收合格签认的数量为准。

　　（2）活动板房夹芯材质为玻璃棉，燃烧性能为阻燃A级。

　　（3）要求安装后的活动板房达到抗震8级，抗风10级，并预留防风加固装臵。

　　（4）合同期内本综合单价固定不变，综合单价由材料费、搭设安装费、运费、税费和其它杂费等构成，即达到甲方验收合格前乙方可能发生的一切费用。

　　3、活动板房总面积计算规则：

　　（1）活动板房主体面积=外墙外边长×外墙外边宽×层数（2）室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积（3）雨蓬面积=雨蓬水平投影面积的一半（4）总面积=（1）＋（2）＋（3）

　　单层活动板房的雨蓬部分按雨蓬水平投影面积的一半数量计算，双层活动板房的雨蓬只计二楼部分，按自然层水平投影面积计算。

　　4、活动板房主要材料标准及要求：

　　第二条活动板房安装

　　1、乙方进场前，甲方应提供符合设计和施工要求的活动板房基础，否则由此造成的进场时间及工期延误责任不在乙方。

　　2、乙方进场材料必须符合本合同第一条第4点的要求，不合格材料不得进场；在乙方施工过程中及活动板房使用过程中，因材料不合格造成的一切损失由乙方承担。

　　3、进场日期：在甲方通知乙方后日内开始进场安装；安装工期：暂定为日，即年月日安装完成并通过甲方验收；安装地点：。

　　4、为便于现场的协调及顺利施工，甲方指定为联系人，联系电话：；乙方指定为项目负责人，联系电话：。

　　5、活动板房的安装及验收以甲方确认的方案设计图为准，同时符合建

　　设施工现场消防安全技术规范，满足行业标准、地方标准。

　　6、活动板房的.安装基础应远离高压线（水平投影距离15米以上），与深基坑或临边应保持2.5米以上的安全距离，以保障活动板房安装及使用的安全。

　　7、甲方应按乙方设计的基础图纸进行活动板房基础施工，并确保施工质量，以保证活动板房安装的工期及质量。

　　第三条工期顺延及延误责任

　　由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延： 1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加。 2、现场水电无法满足安装要求。

　　3、甲方不能按约定期限提供活动板房基础。 4、不可抗力的自然灾害。

　　在考虑以上因素顺延工期后，若乙方未能按合同规定期限完成活动板房的安装，每延误一天，乙方须赔偿甲方损失元。

　　第四条验收及交付

　　1、甲方在接到乙方安装完成可以验收的通知后，组织验收人员到现场与乙方对活动板房共同验收，并共同签署《活动板房验收情况表》；若存在问题需乙方整改，乙方须按期完成整改并再次通知甲方验收，直至甲方验收合格。不论甲方是否验收，都不能免除乙方应承担板房的工程质量责任。

　　2、如甲方接到乙方验收通知后，5个工作日内未到场组织验收，则视为验收合格和交付手续完成。如甲方组织人员现场验收时，经通知乙方，但乙方未到场，视乙方认同甲方单方的验收结果。

　　3、验收合格或使用后，活动板房保管责任由甲方承担。

安装合同篇4

　　甲方：东营一心新能源有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况及施工方的技术经济实力，拟将东营一心新能源有限公司办公室、宿舍等区域供暖安装工程委托给施工，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：东营一心新能源有限公司办公室、宿舍暖气片

　　安装工程

　　2、工程地点：东营一心新能源有限公司

　　二﹑工程承包方式和范围

　　工程承包方式：

　　本工程实行包工包料（暖气片除外），包工期，包质量，包安全，包文明施工。不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款10%的赔偿金。

　　工程承包范围：

　　本工程宿舍、地磅室、门卫、维修班、司机室、餐厅、化验室、各办公室等区域供暖安装工程的材料供应（暖气片除外）、施工、安装、调试、验收等。

　　三、交付使用时间、地点

　　201 年月日前交付甲方使用，使用地点为东营一心新能源有限公司。

　　四、验收标准

　　工程完工后，按先前协商要求由甲乙双方共同验收。

　　五、合同价款

　　合同总金额25000元（人民币），大写：贰万伍仟元整。

　　该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外）、进出场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付使用之前等其他各项有关费用，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。

　　六、结算方式及期限

　　工程施工完毕验收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全额付款。

　　七、违约责任

　　1、乙方的违约责任

　　不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给甲方造成的损失。每延期1天，甲方有权对乙方罚款500元，从合同总金额中扣除。不能按质量或技术标准交付甲方使用，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的.一切损失。

　　2、甲方的违约责任

　　不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给乙方造成的损失。

　　八、其他事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，有违约方承担。

　　2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼法院为广饶县人民法院。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各持一份。

　　4、本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方（签章）：东营一心新能源有限公司乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：日期：

安装合同篇5

　　需方：

　　供方：

　　需方将盛大多层科研办公楼工程项目的石材供应及安装承包给供方，本着公平、公正、协商一致的原则，达成如下条款，双方共同遵守：

　　一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价：

　　二、工程地点：

　　三、施工工期：

　　四、结算及付款方式：

　　五、质量标准：

　　按石材行业相关规定要求。

　　六、双方责任：

　　1、需方如需调整订料的数量、规格，应在供方备料前通知供方;

　　2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;

　　3、供方按需方要求的供货时间供货，并确保的.施工工期及施工质量;

　　4、石材运输费用由供方承担;

　　5、石材到达交货地点由供方负责卸货。

　　6、供方进场的开办费用则由需方负责承担

　　七、违约责任：

　　1·、若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等，供方有权停止施工，并向需方索赔造成的一切经济损失。

　　未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。

　　本协议壹式贰份，需供方双方各执壹份，具同等法律效力

　　需方：

供方：

　　年月日

安装合同篇6

　　订立合同双方：

　　____，以下简称总承包方：____，以下简称分包方。

　　双方根据分工负责、配合协作的`精神，共同完成____工程之建筑安装任务，

　　经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称

　　____。(指分包部分之工程名称)

　　第二条工程地点

　　____。

　　第三条工程范围

　　____。(可用列附表办法)

　　第四条质量标准

　　____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

　　第五条承包方式

　　____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，

　　分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

　　第六条工程总价

　　本工程包价计人民币____元整。

　　第七条工程包价

　　本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方

　　供应材料总值)。

　　第八条付款办法

　　第九条工程期限

　　按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月_

　　_日止全部完工。

　　第十条中间交工

　　本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月

　　__日开工于__年__月__日完成交工。

　　第十一条双方联系制度及协作办法

　　______。

　　第十二条关于工程保密办法

　　______。

　　第十三条违约责任

　　______。

　　第十四条特殊条款

　　______。

　　第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，

　　总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

　　第十七条合同附件

　　总承包方：

　　负责人：____地址：____电话：____

　　分包方：

　　负责人：____地址：____电话：____

　　__年__月__日订立

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在工程中的权利、义务、经济责任、经甲、乙双方共同协商特签订以下合同条款，以兹共同遵守。

　　第一条合同基本内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同价款：人民币: 整（￥: ）。

　　第二条支付方式

　　1）本合同生效之日起一周内，甲方向乙方支付合同总金额的50%。

　　2）工程整体竣工验收合格后，一周内甲方应支付合同总金额的45%。

　　第三条工程期限

　　本合同生效之日起 20个工作日内乙方须完成整个工程安装施工，并完工交验。乙方在完成工程质量保修义务后本合同自然失效。

　　第四条施工与验收

　　1. 甲方确认施工现场条件具备后，提前三天通知，设备到场验收后由甲方负责保存，乙方进场施工。

　　2.甲方指定同志为工地代表，随工检查工程质量，办理各项随工记录，签证及变更手续。

　　3.乙方指定同志为工地代表，负责与甲方和监理单位的各项协调、配合工作，解决工程中发生的问题，组织安全生产，优质施工。

　　4.施工工艺，隐蔽工程采取随工检验的方式，合格后办理签证，作为竣工验收的依据和资料。施工中发生的'工程质量问题，乙方应及时解决，再办理随工签证手续。

　　5.竣工前的设备安装应符合安防施工规范要求，检验合格后及时办理签证手续。

　　6. 在施工过程中如果货物的质量和规格与合同文件规定相符，甲方应及时出具设备验收合格证明。如甲方提出增加的设备要求，将补充签订合同的材料货款前期已安装设备的维护风险费用由甲方承担，乙方只收取设备维修成本费用。

　　7．根据施工进度进行布线，设备的安装调试，主体设备安装调试完成后，乙方二日内向甲方以书面形式正式提出工程的验收报告，并于十日内提供符合甲方要求的竣工资料报送相关单位审核。审核完毕后，由甲方组织在十日内组织相关负责人，按照有关安防建项目验收标准进行验收并出具验收报告和质量评语。

　　8.当甲方收到乙方正式验收申请后5个工作日内对系统进行测试，并明确提出具体的修改意见或签字验收，若甲方在10日内提不出具体的修改意见，则乙方示甲方已经通过验收并交付使用。

　　9．本工程通过验收后，乙方须根据工程实际整理，并向甲方提交符合规范要求的竣工验收资料，（内容主要包括承包合同、设计文件、工程变更单、隐蔽工程单、设备材料使用清单、验收报告、竣工图纸、产品检测报告，合格证），等，以供甲方决算和存档。

　　第五条施工管理：

　　参考施工组织设计方案；

　　第六条质量保证与售后服务

　　1. 乙方免费质量包修期限为1年, 免费保修期限从工程验收合格之日开始计算，所有设备保修期限按各厂家保修单所载内容执行。系统免费维护期限为一年（人为及不可抗拒因素除外），提供系统终生维护。

　　2. 乙方保证提供的材料符合，合同清单设备内容，并完全符合合同文件规定的、规格、型号。乙方保证其货物在正确安装、正常使用的保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

　　3. 在质量包修期内，如果该安全防范系统出现质量问题，乙方承诺免费维修好，或更换。所发生的材料、设备费用和人工费等一切费用均由乙方承担。

　　4. 乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内予以响应，24小时内派专业技术人员赶到现场排除故障。

　　5.在1年免费保修期内，因甲方人为原因造成的安全防范系统设备损坏则不属于免费保修范围，保修期过后，如系统出现故障，乙方承诺负责维修，其所发生材料及设备费用由甲方承担。

　　6．乙方在系统安装完毕经验收合格后，免费对使用者进行培训，培训内容包含使用者所须知的操作、维护等方面。

　　7．乙方在设计施工过程中，根据现场实际情况，在符合甲方需求的情况下，经双方讨论一致，可对设计方案做合理更改

　　第七条分包或转让

　　除甲方事先书面同意外，乙方不得分包或转让其应履行的合同义务，否则视为违约行为。

　　第八条安全维护施工

　　乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

　　乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易然易爆地段附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。

　　在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护的措施，并承担有关经济支出。

　　第九条不可预见事务处理

　　1. 如发生不可抗拒因素的影响（如地震自然灾害等），使系统无法按期完成，或无法完成，乙方需书面报甲方认可，并协商确定新的完工日期。如果发生其它不可预见问题（如：临时增加工作量或由于甲方原因而延误工期等），其解决问题方法及费用另行商议。

　　2．本合同未尽事宜，双方在不违背本合同文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　第十条合同争议的解决方式

　　在合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应先行友好协商；但经协商无效，任何一方可向武汉市的仲裁机构或人民法院申请仲裁或诉讼。

　　第十一条合同生效及其它：

　　本合同自双方代表签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　1. 本合同一式四份，双方各执两份，具有同等效力。

　　2．本合同签订地点为：

　　3．本合同签订时间为二○一三年月日

　　4. 本合同范围和要求以及合同的总报价单详见合同附件。

　　甲方签章：乙方盖章：

　　代表：代表：

　　开户银行名称及帐号：开户银行名称及帐号：

安装合同篇8

　　甲方：****房地产开发有限公司

　　乙方：****消防工程有限公司

　　一、维护说明

　　甲、乙双方于____年____月____日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保##大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。

　　二、保养范围：

　　1、按照《中华人民共和国消防法》的`要求，乙放将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。

　　2、每当收到甲方的口头或书面（急修）要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行（维修）工作。

　　三、服务内容：

　　1、乙方将向甲方提供每季度（3个月）一次的定期（检查）及（保养）工作，承担对设备的操作人员技术考核。

　　2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。

　　四、保养费用：

　　乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费由甲方承担。

　　五、甲、乙双方责任

　　1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。

　　2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。

　　3、如果发现系统故障，应立即按照技术要求，安全有效的进行检查排除，确认后无法解决应电话或书面通知乙方，以便乙方及时进行维修工作。

　　4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险，乙方仅提供系统维修保养技术服务，并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。

　　六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整，更换单器件200元以下由乙方承担（包括200元），200元以上整件由甲方承担（甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供），维修人工费由乙方承担，人为损坏的器件费用均由甲方承担。

　　本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户，本协议自动生效。如无款到帐，本协议自动失效。

　　七、本协议有效期

　　XX年2月1日至20xx年 2月1日。

　　以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。

　　甲方：_____________ 乙方：_____________

　　消防负责人：_____________ 联系电话：_____________

　　技术负责人：_____________ 联系电话：_____________

　　签订日期：## 年##月#日

安装合同篇9

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：**********

　　1.2工程地点：**********

　　1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含装卸费）

　　1.5工期：

　　开工日期：年月日

　　实际施工天数：天

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款（人民币大写）：

　　安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。

　　2、双方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，

　　解决由乙方负责的'各项事宜。

　　2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

　　2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　3、工程价款及结算

　　3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。

　　3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

　　3.3 本工程无保修金，不含税。

　　4、违约责任

　　4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　5、附则

　　本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

　　发包人：承包人：

　　发包人代表：承包人代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮编：邮编：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

安装合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容：

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：（1）钢支架制作；（2）太阳能集热器固定安装、介质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》，电气控制部分安装、系统保温安装；（3）管道支架制作，水箱底座基础制作，设备间设备安装（包括电加热管或热泵、水泵等设备）（4）管道保温制作安装（5）设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作

　　1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备，施工材料由甲方负责提供。

　　二、工程工期

　　2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。

　　2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。

　　2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

　　2.2.3出现本合同规定的不可抗力；本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

　　2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。

　　2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

　　2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

　　三、合同价款：

　　本项目合同款总价为：人民币大写

　　四、关于工程质量的约定：

　　4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。

　　4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。

　　五、关于验收的约定

　　5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

　　5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方全部承担，并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失，工期不顺延。

　　六、合同价款支付方式

　　6.1合同签订后，乙方施工人员进场开始施工后，甲方支付给乙方工程总价的25％，计人民币大写

　　6.2乙方施工人员进场开始施工后，到工期施工一半时甲方支付给乙方工程总价的35%：计人民币大写

　　6.3在工程竣工后具备验收条件下，验收合格后7天内，甲方支付给乙方工程总价的35%，计人民币大写

　　6.4余下工程款的5%，一年后付清。

　　七、双方的责任与义务

　　7.1甲方的责任与义务

　　7.1.1甲方每次出示书面委托给乙方，指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

　　7.1.2乙方施工时，甲方需提供与其相关部分的'配合和协调。

　　7.2乙方的责任和义务

　　7.2.1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有权责令乙方全部返工，直至达到甲方的设计要求和质量标准。

　　7.2.2施工期间，乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全，并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表，同时按政府有关部门要

　　求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

　　7.2.3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理，合理安排施工进度，按期竣工，做好甲方成品保护工作，如出现损坏，照价赔偿。

　　八、售后与维修

　　8.1乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务

　　8.2本工程自竣工验收之日起，乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

　　8.3一年免费保修期满后如出现问题，由甲乙双方协商维修费用，乙方上门负责维修调试好。

　　九、合同的变更和解除

　　9.1合同变更方式：甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收（最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准）和本合同明确约定的其它事项，甲方代表权限以外的其他事宜（如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等）由甲方与乙方另行签订书面补充协议，自双方签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力，其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议，乙方应严格按照本合同约定履行，否则应被视为违约行为，乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

　　9.2合同的变更、解除权：一方对合同进行变更或解除时，应提前向另一方发出书面通知，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

　　9.3乙方违约时的解除：如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应该按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

　　十、争议或纠纷处理：本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方另订补充协议，作为本合同的组成部分。

　　十二、合同生效条件与份数

　　12.1生效条件：合同双方签字盖章后生效。

　　12.2合同份数：本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有相同法律效力。十三、本合同履行完成后自动终止。

　　本合同经双方协商后形成，而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。甲方：（章）乙方：（章）

　　签字人：签字人：

　　时间：时间：

【安装合同】相关文章：

安装合同07-05