工程合同

时间:2023-09-14 08:57:38 合同范文 我要投稿

工程合同通用(5篇)

  在人民愈发重视法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编收集整理的工程合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同通用(5篇)

工程合同 篇1

  第 1 题

  在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。

  A.发包人无权要求交付工程

  B.发包人有权要求交付工程

  C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任

  D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任

  E.承包人可以留置该工程

  正确答案:BC

  第 2 题

  (20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有( )。

  A.单机无负荷试车由发包人组织

  B.单机无负荷试车由承包人组织

  C.联动无负荷试车由发包人组织

  D.联动无负荷试车由承包人组织

  E.竣工后的试车由承包人组织

  正确答案:BC

  第 3 题

  下列合同中,属于效力待定合同的有( )。

  A.与限制民事行为能力人订立的合同

  B.因重大误解订立的合同

  C.与无代理权人订立的合同

  D.与行政法人单位订立的合同

  E.与超越权限的法定代表人订立的合同

  正确答案:ACE

  第 4 题

  根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

  A.要约所处法律效力状态不同

  B.撤回和撤销的目的不同

  C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

  D.受要约人对要约知晓的情况不同

  E.对要约人的约束条件不同

  正确答案:ABCD

  第 5 题

  FIDIC合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的是( )。

  A.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额

  B.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60%-90%内

  C.材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付

  D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

  E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同

  正确答案:ABDE

  第 6 题

  (20xx年)工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。

  A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充

  B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

  C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

  D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

  E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

  正确答案:ACD

  第 7 题

  招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括( )。

  A.没有按照招标文件要求提供投标担保

  B.报价金额的大小写不一致

  C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

  D.货物包装方式高于招标文件要求

  E.货物检验标准低于招标文件要求

  正确答案:BCD

  第 8 题

  下列情况中,属于额外监理工作的有( )。

  A.由于变更而需延长的监理工作

  B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

  C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作

  D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作

  E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

  正确答案:CD

  第 9 题

  按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,( )。

  A.不免除迟延履行方的相应责任

  B.双方的风险责任均不免除

  C.如果是发包人办理的.工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续

  D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续

  E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务

  正确答案:ACDE

  第 10 题

  依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括( )。

  A.工程师直接送达的书面指令

  B.工程师代表直接送达的书面指令

  C.承包商代表直接送达的书面指令

  D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

  E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

  正确答案:CE

  第 11 题

  依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同发包人的义务包括( )。

  A.办理临时用地、停水、停电申请手续

  B.向施工单位进行设计交底

  C.提供施工场地地下管线资料

  D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

  E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

  正确答案:ACE

  第 12 题

  (20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有( )。

  A.拒收货物

  B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

  C.不接收货物并要求对方承担违约责任

  D.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款

  E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

  正确答案:ABD

  第 13 题

  (20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有( )。

  A.中标函

  B.监理委托函

  C.工程监理合同标准条件

  D.投标保函,

  E.规范和规程

  正确答案:ABC

  第 14 题

  在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括( )。

  A.投标人资质

  B.监理大纲

  C.总监理工程师业绩

  D.监理单位业绩

  E.监理费报价

  正确答案:ABDE

  第 15 题

  某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在( )。

  A.要求设计单位修改设计

  B.承担设备拆除的费用

  C.负责设备重新安装

  D.承担重新安装的费用

  E.重新组织单机无负荷试车

  正确答案:ABD

  第 16 题

  在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

  A.选定施工合同的承包人

  B.批准施工合同承包人选定的分包人

  C.确定工程规模

  D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

  E.审核承包人的索赔

  正确答案:DE

  第 17 题

  指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入( )的工作,因此不损害承包商的合法权益。

  A.间接费

  B.管理费

  C.人工费

  D.机械费

  E.材料费

  正确答案:AB

  第 18 题

  下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  正确答案:CD

  第 19 题

  工程A.师对分包合同的管理包括( )。

  检查确认分包工程质量

  B.对分包商索赔的批准

  C.对分包商发布变更指令

  D.对分包商资质进行审查

  E.计量、确认分包商完成的工程量

  正确答案:ADE

  第 20 题

  某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有( )。

  A.计量98吨,则应补交2吨

  B.计量98吨,则应补交1.5吨

  C.计量99.8吨,则不再补交

  D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

  E.计量102吨,则退还2吨

  正确答案:ACE

工程合同 篇2

  发包人(甲方):_________

  承包人(乙方):_________

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:_________。

  1.2工程地点:_________。

  1.3承包范围:_________。

  1.4承包方式:_________。

  1.5工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月_________日竣工。

  1.6工程质量:_________。

  1.7合同价款(人民币大写):_________。

  第二条甲方工作

  2.1开工前_________天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。

  2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第三条乙方工作

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第四条关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第六条关于工程价款及结算的约定

  6.1双方商定本合同价款采用第_________种:

  (1)固定价格。

  (2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_________天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_________天内,结清尾款。

  第七条关于材料供应的约定

  7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第八条有关安全生产和防火的约定

  8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

  8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的.一切经济损失。

  第九条奖励和违约责任

  9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________%支付滞纳金。

  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作为奖励。

  9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方_________元,作为奖励。.

  9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙主方负责并承担损失。

  9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十条争议或纠纷处理

  10.1本合同在履期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  第十一条其他约定

  _________。

  第十二条附则

  12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

  12.2本合同正本_________份,双方各执_________份。副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

  12.3本合同履行完成后自动终止。

  12.4附件

  (1)施工图纸或作法说明

  (2)工程项目一览表

  (3)工程预算书

  (4)甲方提供货物清单

  (5)会议纪要

  (6)设计变更

  (7)其他

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):_________

  代理人(签):_________ 代理人(签):_________

  单位地址:_________ 单位地址:_________

  电话:_________ 电话:_________

  传真:_________ 传真:_________

  邮编:_________ 邮编:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  户名:_________ 户名:_________

  账号:_________ 账号:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

工程合同 篇3

  发包人(甲方):汽车零部件有限公司

  承包人(乙方):建设工程有限公司

  鉴于:

  甲方和乙方于________年____月____日签署的编号为GF-20-0325的`《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

  1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

  2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

  3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

  甲方:汽车零部件乙方:XX公司有限公司

  法定代表人或其授权委托人: 法定代表人或其授权委托人: 签字: 签字:

  ________年____月2____日

  ________年____月2____日

工程合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  工程名称:

  工程地点:

  根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》

  第一条 承包方式、承包范围及工程造价

  1.1承包方式:包工包料

  1.2承包范围及工程内容:百利通广场一期零星工程。

  1.3合同总价: ¥ 其中,合同总价为固定总价,含施工过程中的所有费用,包含总

  第二条 工期及开、竣工日期

  2.1上述工程的天数范围内,

  本工程的所有零星项目,由乙方承担。

  第三条 工程质量

  3.1工程质量要求:合格

  第四条 双方驻工地代表

  4.1甲方驻工地代表姓名:

  4.2乙方驻工地代表姓名:

  4.3乙方驻工地代表发生变更时,应提前三天书面通知对方,并明确指出交接时间及权限。

  第五条 甲方责任

  5.1在接到零星项目时:开工前甲方向乙方,并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。

  5.2在接到零星项目时:甲方有需告诉乙方,该项零星工程的危险性及危险程度。

  5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道,满足施工运输的要求,做好施工现场的三通一平工作。

  5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题,确保工程按时开工和施工的正常进行。

  5.5甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度,协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。

  5.6及时发出必要的指令、确认和批准,并按本合同提供施工配合并支付资金。

  第六条 乙方责任

  6.1严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定,遵守甲方的有关现场的规定。

  6.2根据工期和施工现场条件编制切实可行的施工技术方案、施工组织设计和进度计划,报甲方审批;严格按批准的施工组织设计进行施工,保证投入足够的施工机械及人员,随时接受甲方的监督检查,

  6.3乙方对本工程技术方案及工程实施成果的安全性和合理性承担全部责任。乙方应确保在零星工程开工前,需要对每一位参加工程的施工人员购买意外安全险。

  6.4确保安全生产,负责处理本方责任造成的事故,并承担其相应费用。

  6.5乙方要严格服从甲方的`管理,严格执行甲方的规定、指示和指令,包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料,参加甲方召集的会议。

  6.6施工过程中遇到不可预见或难以克服的困难,乙方及时向甲方报告。

  第七条 工程验收

  7.1甲方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范标准,对乙方所完成的零星项目进行质检。

  第八条 工程款的支付

  8.1预付款为合同总价的30%,在总工程工期的60天时,支付至总工程款的70%,在总工程工期的90天时,支付至总工程款的95%。

  第九条 争议

  9.1甲、乙双方发生争议时,应本着友好合作的宗旨,协商解决。

  第十条 违约

  10.1甲方不能及时给出明确指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。

  10.2由于乙方原因不能按合同工期竣工,施工质量达不到规范要求和合同约定要求,未完全履行自身须承担的全部责任和义务,乙方须按协议约定每天支付工程总造价0.3‰的违约金。

  10.3除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应履行合同。

  10.4因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或结束全部合同应提前3天通知违约方后可终止或解除合同,由违约方承担违约责任。

  第十一条 合同文本

  11.1本合同自订立日起生效。

  11.2工程土方回填工程全部完成,乙方完全履行其各项责任及义务,乙方收到工程竣工结算尾款后,本合同即告终止。

  11.3本合同正本二份,甲乙双方各壹份;本合同副本二份,甲乙双方各壹份。

  11.4本合同适用法律:中华人民共和国有关法律、法规及规范性文件。

  11.5本合同适用标准、规范:按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第十二条 补充条款

  12.1乙方的现场文明施工应服从甲方统一管理,并满足甲方要求。

  12.2乙方在施工过程中应按照甲方要求,同甲方的其他承包商进行良好的协作配合,不得在任何情况下不经甲方许可而妨碍、阻挠它方的工作,或破坏它方工作成果,否则均应承担相应责任。

  12.3本合同未尽事宜双方另行协商约定。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  建设(发包)单位:XXXX单位

  施工(承包)单位:XXXX防雷技术有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、1 工程名称:XXX防雷工程。

  1、2 工程地点:XXX企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。

  1、3 工程内容:XXX研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

  第二条 工程承包范围

  2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工,并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》)。

  第三条 防雷工程工期

  3、1 承包人承包工程由年月束,工程结束后三天之内通知甲方验收。

  第四条 防雷工程质量标准

  4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—94:xxx年版)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343—xxx)。

  第五条 防雷工程验收

  5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当,乙方可负责免费为甲方联系专业机构)。

  第六条 防雷工程造价

  6、1 合同预算总价款XXXX。XX元人民币整(人民币大写:XXXXXXXX元整),其中:主材费为XXXX元人民币整,安装费用为XXXX元人民币整,税金为XXXX元人民币整。

  第七条 拨款和结算方法

  7、1 合同生效后3天内,发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料)。

  7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。

  7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收,验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。

  7、4 剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金,本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。

  第八条 双方责任

  8、1 甲方提供质量、安全、工期要求,并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时,发现乙方的防雷工程不合格,乙方必须立即无偿更换,直至达到甲方验收标准为止,由此给甲方造成的损失,由乙方承担。

  8、2 甲方指派XXX负责与承包人联系,对防雷器件及有关辅助材料进行验收,对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。

  8、3 乙方指派XXX负责与发包人联系,解决由承包人负责的各项事宜。

  8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工,按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。

  8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外,其他所需器具、材料等费用由乙方自理,做好施工原始记录,汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工,若发生由乙方引起的安全事故等,全部由乙方负责。

  第九条 质量保修范围和质量保证期

  9、1 防雷工程交付之日起三年内,承包方提供的防雷器件(见清单附件)出现质量问题或因雷击产生损坏,由承包方免费负责维修或更换,三年之后,提供有偿维修服务。

  9、2 本次防雷工程的防护范围包括:研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保,即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件,由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。

  9、3 工程未经交付,发包人已经实际予以使用的,由此发生的质量问题及其他一切法律责任,由发包人承担。

  9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件,甲方不得擅自触摸、拆卸,否则责任自负。

  9、5 防雷工程交付使用后,若甲方需要更换或增设防雷保护对象,必须事先通知乙方,办理相关手续后,方可实施,否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。

  第十条 违约责任

  10、1 发包人违约责任

  10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  10、1、3 因发包人变更计划,提供的`资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。

  10、1、4 发包人未办理任何手续,擅自同意拆改建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包人负责并承担损失。

  10、1、5 对约定的预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。

  10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  10、2 承包人违约责任

  10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

  10、2、2 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包人负责并承担损失。

  10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的,承包人承担违约责任。

  10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的,承包人承担违约责任。

  10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付。

  10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  第十一条 合同的终止与解除

  11、1 除本合同第九条(质量保修范围和质量保证期)外,发包人、承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  11、2 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  11、3 发包人、承包人协商一致,可以解除合同。

  第十二条 争议或纠纷处理

  12、1 本合同在履行期间,双方发生争议时,可采取协商解决或请有关部门

  进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时,由承包人住所地人民法院管辖。

  第十三条 附则

  13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  13、2 双方经协商签订的其他补充协议,均为本合同的附件。

  13。3 本合同及《预算清单》一式XX份,双方各执XX份,双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):

  委托代理人:

  单位地址:

  电话:

  开户银行:

  户名:

  账号:

  年月日 乙方(盖章): 委托代理人: 单位地址: 电话: 开户银行: 户名: 账号: 年月日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同01-10

新版工程工程合同02-13

工程合同工程合同02-21

建筑工程工程合同04-02

工程工程合同15篇04-24

建筑工程工程合同06-29

工程工程合同书06-23

新版工程工程合同模板06-16

精品工程工程合同03-01

工程工程合同范本02-04