购销合同【集合】
随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的购销合同8篇，欢迎阅读与收藏。
购销合同 篇1
卖方：刘琳 （以下简称甲方）
买方: 襄樊水务集团有限公司户表工程公司 （以下简称乙方）
乙方因工程施工的需要，向甲方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1．甲方向乙方提供的生产所需的沙石质量、数量应当符合并满足乙方生产需要，否则乙方有权解除合同。
本合同期限从20xx年 1月1日至 20xx年 12月30日止。期限。 壹 年。
2．乙方根据生产需要，分期分批向甲方购进所需沙石，乙方每次需货时,应提前一天通知甲方所需沙石的种类、型号、数量、经甲方确认后， 甲方应在 贰 日内将该沙石送到乙方指定地点。
如果甲方逾期供货，则应当按照逾期部分的价款日千分之三支付违约金。
3．沙石市场价格变动不大，暂定价格为沙25元/m2，砂加石25元/m2，如变动过大由甲、乙双方根据市场价确认价格为结算价格。
4．沙石接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起 壹 日内通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的'质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的运费，同时甲方在 贰 日内换送合格沙石。
5.乙方付款实行滚动付款，每季度结算一次。
6．双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应协商解决。
7．本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同双方签字生效。
甲方 ：
乙方：
二零XX年一月一日
购销合同 篇2
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，轴承购销合同。
一、合同标的。
甲方所购产品名称为--------------，型号为---------，套数为----------。设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价;
二、合同价款及支付。
1、合同总价为￥_________(大写_________元)，
2、 签约后支付总价30%的定金;
3、买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款;
4 、保留款为总价10%的.货款，在设备调试合格后第----月内支付
三、设备运输及风险承担采用------种方式。
1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担;
2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担，卸车及之后的风险由甲方承担。
四、设备交付。
1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2.卖方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。
五、设备的验收。
1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;2、如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议;
六、资料交付。
卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。
七、售后服务。
1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的NaOH、KHO浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列，合同范本《轴承购销合同》。
八、不不可抗力。
由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
九、违约责任。
1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%;
2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。
十、争议的解决。
若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第____种方式解决。1.向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;2.向原告住所地人民法院起诉。
十一、其它应注意事项：
甲方(签章)：乙方(签章)：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签约日期：
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守，严格履行。
第二条、果品质量：按照国家规定的规格标准执行。
第三条、运输方法和包装：由甲方负责以纸箱包装。
第四条、运费和包装箱费承担：运输费由乙方承担，包装箱费由甲方负担。
第五条、期限：要求水果在八成熟采摘，10天内分三批交货。
第六条、验收方式：由乙方抽箱验收。
第七条、结算方式：货款在每批水果交货当日通过银行托付。
第八条、甲方的违约责任：
（1）甲方交货量不足，应向乙方偿付少交部分总价值30%的违约金。
（2）甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值20%的.违约金。
（3）甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第九条、乙方的违约责任：
（1）乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值20%的违约金。
（2）乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值10%的违约金。
（3）乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值10%的违约金。
第十条、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，可互相协商修订合同。
第十一条、本合同有效期限自20xx年10月26日至20xx年11月5日。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日年月日
购销合同 篇4
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的`一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇5
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，奉着诚信自愿，平等互利的原则经双方协商一致签订本合同。
一、合作主要内容：合同期内，乙方作为甲方工程真石漆及其它辅材的合格供应商。
二、价格及付款方式：价格详见乙方标准报价表。
付款方式：按照甲方合同约定支付工程款方式支付材料款。
三、产品质量保证：乙方按国家标准提供产品，甲方如发现乙方的产品可能存在疑问，暂停使用并立即通知乙方，经双方验证，确属乙方产品质量问题的，甲方有权要求乙方退货如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相关责任。
四、订货及送货要求：
1、为保证正常生产，甲方应将所需材料清单提前3天以电话的`方式通知乙方， 乙方按单生产，按时供货;如乙方原因未能按时供货给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。
2、乙方按时将货物运至甲方仓库，运输费由乙方自理。甲方有关人员核对无误后，在送货单上签名返还给乙方作为结算凭据。
五、售后服务事项：
1、甲方在使用乙方产品过程中，如遇任何技术问题，乙方应立即上门进行技术指导，解决问题。
2、若已开桶使用过的产品，标签不是乙方原出厂标签的产品或无标签的产品，乙方可不予退货。
六、其他：
1、本合同未尽事宜，一律按《合同法》及国家有关规定，经合同双方协商一致，作为补充规定附后作为本合同附件。
2、本合同一式两份，合同双方各持一份，双方签字盖章生效。
甲 方 乙 方
单位名称(章)： 单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
签订时间：____年____月____日
购销合同 篇6
甲方：(需方)
乙方：(供方)
为增强甲乙双方的.责任感，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守：
第一条：产品质量标准、和产品质量承诺
按国家行业标准执行，以甲方指定的产品及规格为标准，产品在正常使用下所供的电子产品质保为1年，保修期内，电子产品出现质量问题，应由乙方提供质量保修。
第二条：交货时间、交货地点
合同签订后，乙方应按甲方所供灯具应由乙方送至甲方使用工地，乙方负责安装。
第三条：付款方式：
本合同总货款计人民币：(见附表及清单)经甲乙双方协商一致，在货到工地安装完后付清全部货款。
第四条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议同样生效。
甲方(需方)：
乙方(供方)：年月日：
购销合同 篇7
沙石供销合同
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容及地点
甲方按乙方的要求，供应各种石材至乙方场地内。
二、供货单价（已供货当日的市场价为准）
1、沙
2、石子
三、质量要求及验收标准
1、 根据双方确认样板进行验收；
四、供货期限
从乙方发出材料需求单之日起计，甲方须在一日内将乙方需要的`材料供应至乙方指定的地点，如延期，甲方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)
五、运输费用，包装标准及费用负担
1、 运输费及卸车费由乙方承担。
六、工程款的支付及结算
1、 材料每十万元(含十万元以上)结算一次，如果一个月不足十万元石材款则以每月结算一次，每次结算的款项乙方应在10天内支付给甲方。
2、 材料到场后，乙方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给甲方，以便甲方结算。
七、违约责任
1、乙方所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买沙石，否则乙方应向甲方支付违约金人民币壹拾万元，同时甲方有权单方解除合同。
2、如乙甲不能按时、按质地交货给甲方，乙方有权不支付材料款，并有权要求甲方赔偿因此引起的一切经济损失；
3、甲方无故不交货或乙方无故退货，（非质量因素）视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的50%作违约金。
八、合同双方签字盖章后生效。
九、合同一式二份。甲乙双方各执一份。
其他未尽事宜 双方协商决定
甲方：
乙方：
签订日期:
购销合同 篇8
供方： （以下简称甲方）
需方： （以下简称乙方）
甲乙双方本着真诚合作，双赢互惠的原则，经友好协商，签订如下合同：
一、甲方责任
1、甲方每月定期免费向乙方提供各类图书书目数据。
2、甲方负责对乙方送达的图书订单及时查重、汇总采购，并免费送货到馆。
3、甲方免费为乙方采购的图书贴复合型磁条（非铁性）、贴条形码、打登录号、盖馆藏
章，并在配书之前免费向乙方提供所订图书的采访数据，在送书同时按乙方要求配送适合乙方的标准marc编目数据。
4、甲方向乙方提供的图书必须是正版图书。
5、对因出版社和甲方原因造成的图书错装、倒装、损坏等，由甲方负责退换，退换过程中发生的费用一律由甲方承担。
6、甲方到书率必须在95%以上，并保证每月到书一次。
7、甲方按图书码洋的' 开票与乙方进行结算。
8、甲方中标后需向乙方校财务处交纳壹万元的图书保证金，甲方如未违反本合同第四款任何一条，合同终止时保证金全额退回。
二、乙方责任
1、乙方根据甲方提供的书目数据填写图书订购单，盖章签字后交甲方采购。
2、乙方收到图书后应迅速验收，15日内未有回信即视同无误。
3、乙方应在收到图书后2个月内将书款汇往甲方进行结算。
4、终止本合同时，除结清已到图书的书款外，对已预订尚未到货的图书仍负有接受的
义务。
5、未经甲方同意，乙方不得自行转让甲方提供的书目数据，不得用此书目数据从事商
业活动，做有损甲方声誉和利益的事情。
三、如有以下情况，甲方保证金不再退回：
1、双方认定其中有盗版、盗印等问题图书（含壹册在内）。
2、到书率未超过80%。
3、甲方因任何理由单方面终止本合同。
四、本合同有效期截至 年 月底。
五、未尽事宜，双方本着友好协商的原则处理。
六、本合同一式肆份，双方各执一份，乙方校财务处、纪检各执一份，自签订之日起生效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
【购销合同】相关文章：
柴油购销合同-购销合同07-23
购销合同07-03
购销的合同07-05
购销合同[经典]08-19
购销合同08-18
购销合同(经典)04-24
【经典】购销合同09-10
(精选)购销合同09-12
（精选）购销合同09-08
（经典）购销合同09-22