- 相关推荐
公司承揽加工合同
随着人们法律意识的加强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的公司承揽加工合同，欢迎阅读与收藏。
公司承揽加工合同1
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的.经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
公司承揽加工合同2
定作人：____________________(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
定作人承办单位：____________________联络人：____________________联系电话：____________________
定作人机构地址：____________________传真电话：____________________
承揽人：____________________(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________
承揽人营业执照：____________________生产报刊亭许可证明：____________________
承揽人机构地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________
银行开户许可证：____________________开户行____________________账户：____________________
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的'违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。
第九条乙方违约责任s
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____;
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出
补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：____________________
___年___月___日
乙方：____________________
___年___月___日
公司承揽加工合同3
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：华同公司屋顶彩钢防水工程
工程地点：华同公司
工程内容：彩板房主体，外墙，内部截断，室内外门窗
二、工程承包范围。承包范围：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自带施工工具。甲方已有的材料由乙方出车出人拉到施工现场。
三、承包工程价格及面积
1、工程面积约为400平方米，最后结算按照实际面积结算，实际面积以东南西北墙体边缘计算；
2、承包价格按实际面积每平方85元人民币。
四、协议工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总工作日历天数10天。其中上顶板和外墙板必须在立架后天3天内完工。
五、工程质量标准：符合安全标准。
六、甲方必须保证施工场地路通、电通。
七、乙方必须按协议所设计施工，保证工程质量，按期完工。
八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。
九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的`面积结算，一次付清。
十、付款方式
1．签订合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工验收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期内因施工质量出现问题由乙方负责维修，但人为损坏和自然灾害不属保修范围。
十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按30000元处罚；
十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
电话：电话：
签定日期：20xx年xx月xx日签定日期：20xx年xx月xx日
公司承揽加工合同4
定作方：_________(简称甲方)
营业执照号码：_________
承揽方：_________(简称乙方)
营业执照号码：_________
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：____________
品名或项目
规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：_________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：_________
三、履行的期限、地点和方式：_________
四、验收标准和方法：_________
五、结算方式：_________
六、违约责任：除不可抗力的`原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_________%或酬金总额_________%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_________%的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_________%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：_________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、_____，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式_________份，正本双方各执_________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_________年_________月_________日止。
十二、本合同签订日期：_________年_________月_________日
定作方：_________
代表：_________
开户银行：_________
帐号：_________
承揽方：_________
代表：_________
开户银行：_________
帐号：_________
_________年_________月_________日