品才网>设计>建设工程设计合同

建设工程设计合同

时间：2024-03-07 13:24:58 设计我要投稿

建设工程设计合同【经典】

　　随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的建设工程设计合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程设计合同【经典】

建设工程设计合同1

　　甲方（发包人）：_____________

　　乙方（承包人）：_______________

　　鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。

　　第二条下列文件应为合同的组成部分：

　　1、合同协议书；

　　2、通用合同条款；

　　3、安全生产施工条款

　　4、合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；

　　5、工程结算清单

　　6、形成合同的其他文件。

　　第三条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第四条工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地点：____________

　　3、工程内容：______________

　　4、工程分包方式：_____________

　　5、分包范围：_______________

　　6、分包工程期限：________________开工；竣工______________

　　7、质量等级：优质工程

　　第五条合同价格与合同单价：

　　1、合同价款以线路亘长计价：线路长度：______________单价__________________，合计____________。

　　2、合同价款以分部工程计价：

　　基础分部工程款按照__________元/m3支付：

　　2、铁塔组立按照_________元/T支付；

　　3、导地线架设按照_________万元/km支付：

　　4、光缆架设按照________万元/km支付；

　　5、接地带安装按照WW.___________元/m支付：

　　6、保护帽浇注按照__________元/基支付；

　　7、合同价格通过以下第____________种方式确定

　　8、签约合同价为人民币___________元整（大写）（￥___________元）（含税），最终合同价格以实际发生的.工程量审定的价格为准。

　　第六条承包人承诺

　　1、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　3、工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　4、工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　5、遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　6、严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。

　　7、严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28—20xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

　　8、积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第七条发包人承诺

　　保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　第八条合同生效

　　合同生效条件见专用合同条款。

　　第九条合同____份数

　　合同正、副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方单位名称（公章）：_____________

　　乙方单位名称（公章）：____________

　　法人代表：____________

　　法人代表：______________

　　合同签订人（手签）：______________

　　合同签订人（手签）：_______________

　　电话：__________________

　　电话：____________

　　税务登记号：___________

　　税务登记号：__________

　　开户银行：_______________

　　开户银行：_____________

　　帐号：_________________

　　帐号： ____________

　　单位地址：___________

　　单位地址：____________

　　签订日期：___________

　　签订日期：__________

建设工程设计合同2

　　发包人：_________________________________

　　设计人：_________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________工程设计，工程地点为_______________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　发包人提交的基础资料

　　设计人采用的主要技术标准是：___________________________________。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　合同书

　　中标函(文件)

　　发包人要求及委托书

　　投标书

　　第四条就是本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　________________________________________________________。

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　________________________________________________________。

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　________________________________________________________。

　　第七条是费用

　　双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条是支付方式

　　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条是双方责任

　　发包人责任

　　发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　发包人变更委托设计项目规模条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的`时间顺延。

　　发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　设计文件中选用的国家标准图部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　设计人责任

　　设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　设计合理使用年限为_________年。

　　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

　　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条是保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条是仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条是合同生效及其他

　　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价对外谈判国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：___________(签字)法定代表人：___________(签字)

　　委托代理人：___________(签字)委托代理人：___________(签字)

　　项目经理：___________(签字)项目经理：___________(签字)

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　(盖章)(盖章)

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：_______年_______月_______日鉴证日期：_______年_______月_______日

建设工程设计合同3

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　合同编号：________________

　　设计证书等级：____________

　　发包人：__________________

　　设计人：__________________

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：

　　一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

　　四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。

　　五、合同生效：本合同自__之日起生效。

　　六、合同签订：

　　合同签订时间：________年____月____日

　　合同签订地点：________

　　发包人：___________(公章)

　　设计人：___________(公章)

　　地址：__________

　　地址：____________

　　法人代表：(签名)___________

　　法人代表：(签名)____________

　　委托代理人：(签名)____________

　　开户银行：___________

　　开户银行：______________

　　帐号：____________

　　帐号：_____________

　　电话：_____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　传真：______________

　　邮政编码：_____________

　　邮政编码：______________

　　建设行政主管部门备案：_____________

　　鉴证机关或见证方：________________

　　备案号：_____________

　　经办人：___________

　　备案日期：________________

　　第二部分通用条款

　　第一章词语定义

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　1、“合同”：指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。

　　2、“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。

　　3、“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。

　　4、“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。

　　5、“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。

　　6、“定金”：指发包人与设计人订立合同之后，为了保证合同的履行，发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。

　　7、“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。

　　8、“工程”：合同约定具体内容的永久工程。

　　9、“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。

　　10、“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。

　　11、“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。

　　12、“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　13、“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二章合同文件及解释顺序

　　第二条合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组成本合同的文件和优先解释顺序如下：

　　1、本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　第三条当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第五十条约定的办法解决。

　　第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律

　　第四条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。

　　第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

　　第六条本工程设计的依据是：

　　1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书;

　　2、发包人向设计人提供的基础资料;

　　3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。

　　第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。

　　第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。

　　第四章发包人责任

　　第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

　　第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

　　第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。

　　第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)协议、合同或有关文件。

　　第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。

　　第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

　　第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理代理承担的义务或责任、代理行使的权利或工作范围，除本合同另有明确规定外，设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。

　　第五章设计人责任

　　第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。

　　第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的.项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。

　　第十八条设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。

　　第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。

　　第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。

　　第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。主体工程不得分包。

　　第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。

　　第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。

　　第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。

　　第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。

　　第六章设计工期

　　第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》，在输变电工程中，还应根据《广东省电力集团公司输变电工程建设工期定额》，协商确定设计工期。

　　第七章审查、确认

　　第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。

　　第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协议。

　　第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。

　　第三十条根据确认或会审意见，如非属设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。

　　第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。__________________

　　第八章设计文件交付、现场服务

　　第三十二条设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。

　　第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。

　　第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人月数协商确定。

　　第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件。

　　第九章合同价款与支付

　　第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：

　　1、在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。

　　2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议，设计费随之调整。

　　第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开始履行后，定金抵作设计费。

　　第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。

　　第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。

　　第十章违约责任

　　第四十一条发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

　　第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金;逾期超过____日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，但应书面通知发包人。

　　第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并按损失的大小计算减收的设计费，减收的设计费最多与损失部分的设计费相等。

　　第四十四条由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费数额相等。

　　第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条款第十七条规定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金，逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。

　　第四十六条非设计人原因发包人变更委托设计项目、规模、条件，或未按期提交资料，或提交资料错误，或对所提资料作较大修改，以致造成设计人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。

　　第四十七条根据通用条款第十条，发包人提交资料及文件超过规定期限____日以内，设计人交付设计文件时间顺延;超过规定期限____日以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。

　　第四十八条在合同履行期间，非设计人原因发包人要求终止或解除合同，设计人未开展设计工作的，不退还发包人已付的定金;设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　第四十九条合同生效后，非发包人原因、设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金。

　　第十一章争议与索赔

　　第五十条双方因履行合同发生争议时，应通过友好协商解决，协商不能达成协议的，可向电力行业主管部门或见证方请求调解;若调解不成，按专用条款的约定，向双方约定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

　　除仲裁裁决或法院判决另有规定外，仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方承担。

　　在仲裁或法院审理期间，除与争议有关的部分外，双方应继续履行合同规定的其他义务。

　　第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔理由及相关证据，并按以下程序进行：

　　1、索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后____日内，向对方发出索赔通知;

　　2、对方在接到索赔通知后____日内应给予书面答复，并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据;

　　3、对方在接到索赔通知后____日内未予书面答复，应视为该项索赔已经认可。

　　第十二章合同的变更与解除

　　第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

　　第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的，按本合同通用条款第五十条关于争议的约定处理。

　　第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　第十三章其它

　　第五十五条当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　第五十六条保险(如有时)：发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

　　第五十七条设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

　　第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变更协议，补充或变更协议与合同具有同等法律效力。

　　第五十九条合同履行的有效期限：本合同自生效之日起至双方义务履行完毕时止。

　　第六十条合同份数：由双方签字盖章生效的合同，正本为2份;

　　电网工程设计合同，由见证方签字盖章后生效，正本为3份。____

　　正本由签字各方分别保存，并按专用条款规定制作副本份数。

　　第六十一条本合同生效后，应按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证。合同副本报送建设主管部门备案、工商行政管理部门鉴证的工作由发包人负责完成。

　　第三部分专用条款

　　第一条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是__________________________________

　　第二条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料及提供时间为：____________________________________________

　　第三条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为：__________________________________________________

　　第四条应由发包人对设计人予以协助、配合的工作主要是________

　　第五条在____________________________情况下，发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的__________________项目，可不经设计人同意。

　　第六条设计监理代理承担的义务或责任以及代理行使的权利或工作范围分别是：__________________________________________

　　第七条发包人在进行本工程的施工招标、设备招标工作时，设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问题。

　　第八条分包单位：__________________________________

　　分包部分设计工作内容：__________________________________

　　第九条在发电工程设计中，应由设计人予以协助和配合的主要工作是：____________________________________________________

　　第十条在输变电工程设计中，应由设计人与有关单位联系、协商、谈判的主要工作包括：________________________________________________

　　第十一条本工程的设计工期：__________________________

　　第十二条其它服务(包括但不限于)：根据发包人要求，设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作：

　　1、比合同规定的工期提前交付设计文件;

　　2、增加设计文件份数超过合同规定的部分;

　　3、配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货，编制设备材料规范书，参加设备材料招投标工作;

　　4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作;

　　5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时，继续发生的现场服务;

　　6、现场服务过程中不属设计人原因造成的超过所定设计人现场服务人月数部分。

　　第十三条设计人向发包人交付设计文件的项目、方式、时间、地点、份数：______________________________________________________

　　第十四条设计人对现场服务的安排：____________________现场设计代表在工地现场服务的能力应当是：________________________

　　其在工地现场服务的方式为：________________________________

　　其在工地现场服务的及时性是指：____________________________

　　第十五条在土建施工、设备安装和调试阶段，设计人现场服

　　务人月数确定为：______________________________________人月。

　　第十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为：______________________________

　　第十七条合同价款的调整按：__________________________

　　当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时，双方的共同理解是：______________________________________________________

　　第十八条合同定金数额：______________________________

　　定金的支付时间：________________________________________

　　定金的支付方式：________________________________________

　　第十九条合同价款的支付金额、支付时间、支付方式：________________

　　第二十条其它支付：按专用条款第三十一条的各项，详细列出：______________________________________________________

　　第二十一条争议的解决程序为：____________________________

　　第二十二条合同履行的有效期限：________________________

　　第二十三条合同副本份数为______份，其中发包人____份，设计人____份。

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

建设工程设计合同4

　　发包人：_____________

　　设计人：______________

　　发包人委托设计人承担人防地下室设计，工程地点为______________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条、本合同签订依据。

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条、设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书。2.2发包人提交的基础资料。

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：

　　《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。

　　第三条、合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书;

　　3.2发包人要求及委托书;

　　第四条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)4.1本工程人防地下室建筑面积暂定___________平方米。

　　4.2设计人承担人防地下室的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的人防设计(包括方案、初步设计阶段、施工设计阶段及平战转预案编制)。不包含平时功能及消防设计。

　　第五条、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　5.1方案设计阶段：规划局批准的建筑方案图纸(总平面、各层平面、剖面)电子文件。

　　5.2初步设计阶段：建筑初步设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面;风、水、电地下室平面)电子文件。

　　5.3施工设计阶段：建筑施工图设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面、风、水、电地下室平面)电子文件;地质勘察报告。

　　第六条、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间6.1方案阶段：人防地下室建筑平面图二份。时间：________个工作日。

　　6.2初步设计阶段：人防地下室各专业初步设计图纸四套。时间：____________个工作日。

　　6.3施工设计阶段：人防地下室各专业施工设计图纸八套。时间：______________个工作日。

　　6.4提供设计图纸同时，提交初步设计审查及施工图审查所需计算书、电子文件及其它相关资料。

　　6.5设计图交付地点为_____________

　　第七条、费用

　　7.1双方商定，本合同的设计单价为￥_____________平方米，总费用暂定为￥__________万元。

　　7.2最终结算总费用为实际人防设计面积设计单价____________。

　　第八条、支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2设计人提交初步设计图纸后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计￥_________。

　　8.3设计人提交施工设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_________________%，计￥_____________。

　　8.4人防验收通过后三天内，发包人支付设计费总额的_______________%，计￥______________

　　第九条、双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人提交上述资料及文件超过规定期限________天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志，未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的.逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。设计人负责按发包人提供要求进行设计并获报建及验收。

　　9.2.2设计合理使用年限为_________年。

　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或设计错误造成工程返工，设计人除负责采取补救措施外，还应赔偿发包人实际损失。

　　9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题，配合人防设备安装及施工过程中隐蔽工程验收，参加竣工验收。

　　9.2.7设计人积极做好人防地下室从设计到施工过程中与人防办、建设方、上部设计院、土建施工方、监理、人防专业厂家等多个相关单位的专业技术协调与咨询工作。

　　9.2.8设计人协助发包人办理人防专业的报批和验收工作。

　　第十条、保密

　　第十一条、诉讼

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向当地人民法院起诉。

　　第十二、合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.5本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人和设计人各执二份。

　　12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________(盖章)设计人名称：__________(盖章)

　　法定代表人：____________法定代表人： ____________

　　签约代表：______________签约代表：________________

　　电话：__________________电话：______________

　　传真：__________________传真： ______________

　　开户银行：______________开户银行：_____________

　　银行账号：_____________

　　日期：____________日期：_____________

建设工程设计合同5

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：(由设计方编填)

　　设计证书等级：

　　发包方：

　　设计方：

　　发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同

　　第1条本合同依据下列文件签订

　　(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件

　　第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2

　　表4-2设计项目内容

　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资___(万元)___费率(%)估算设计费___(元)___层数建筑面积___(平方米)方案初设计施工图

　　第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件

　　表4-3发包方应提供的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示

　　表4-4设计方应交付的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示

　　表4-5设计费支付进度

　　付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)

　　第一次付费20%定金本合同签订后三日内

　　第二次付费

　　第三次付费

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;

　　4.本合同履行后定金抵作设计费

　　第6条双方责任

　　(1)发包方责任

　　①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间

　　②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费

　　③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费

　　④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费

　　⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件

　　⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔

　　(2)设计方责任

　　①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责

　　②设计合理使用年限为年

　　③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件

　　④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定

　　⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔

　　第7条违约责任

　　(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费

　　(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费

　　(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%

　　(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的`设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二

　　(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金

　　第8条其他相关事宜

　　(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同

　　(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费

　　(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担

　　(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付

　　(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用

　　(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决

　　(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉

　　(8)本合同一式份发包方份设计方份

　　(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效

　　(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止

　　(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力

　　(12)其他约定事项

　　发包方名称：

　　设计方名称：

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　建设行政主管部门备案：

　　鉴证意见：

　　(盖章)

　　备案号：

　　经办人：

　　备案日期：____年___月____日

　　鉴证日期：____年___月____日

建设工程设计合同6

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，

　　特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的.条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

建设工程设计合同7

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1、1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1、3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2、1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2、2发包人提交的基础资料

　　2、3设计人采用的主要技术标准是：________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3、1合同书

　　3、2中标函（文件）

　　3、3发包人要求及委托书

　　3、4投标书

　　第四条就是本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　________________________________________________________

　　第五条是发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条是设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条是费用

　　7、1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7、2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条是支付方式

　　8、1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8、2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8、3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条是双方责任

　　9、1发包人责任

　　9、1、1发包人按本合同第五条规定的`内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　9、1、2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9、1、3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9、1、4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9、1、5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9、1、6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9、1、7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9、1、8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9、1、9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9、2设计人责任

　　9、2、1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9、1、1、9、1、2、9、1、4、9、1、5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9、2、2设计合理使用年限为_______________年。

　　9、2、3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9、2、4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9、2、5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9、2、6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9、2、7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条是保密

　　第十一条是仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条是合同生效及其他

　　12、1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12、2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12、3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12、4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12、5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12、6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12、7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12、8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12、9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12、10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：___________年___________月___________日鉴证日期：___________年___________月___________日

建设工程设计合同8

　　发包人：__________________ 设计人：___________________

　　发包人委托设计人承担__________________________工程设计，工程地点为__________________，

　　经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：

　　__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间

　　___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条变更及工程费的调整

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的'设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_____%。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　第十一条仲裁

　　第十二条合同生效及其他

　　1.发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　2.设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　3.本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　5.发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　6.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　8.本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______________ 承包人名称：_______________

　　法定代表人：_____(签字) 法定代表人：_____(签字)

　　委托代理人：_____(签字) 委托代理人：_____(签字)

　　住所：_______________ 住所：_______________

　　邮政编码：_______________ 邮政编码：_______________

　　电话：_______________ 电话：_______________

　　传真：_______________ 传真：_______________

　　开户银行：_______________ 开户银行：_______________

　　银行帐号：_______________ 银行帐号：_______________

　　建设行政主管部门备案：_______________ 鉴证意见：_______________

　　备案号：_______________ 经办人：_______________

　　备案日期：_____年_____月_____日鉴证日期：_____年_____月_____日

建设工程设计合同9

　　工程名称：______________________

　　工程地点：______________________

　　合同编号：______________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________

　　发包人：________________________

　　设计人：________________________

　　签订日期：______________________

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局监制

　　二0XX年三月

　　发包人：____________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1．3 建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2．1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2．2 发包人提交的基础资料

　　2．3 设计人采用的主要技术标准是：____________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3．1 合同书

　　3．2 中标函（文件）

　　3．3 发包人要求及委托书

　　3．4 投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）_________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________

　　第七条费用

　　7．1 双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7．2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8．1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8．2 设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计____________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。

　　8．3 双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9．1 发包人责任

　　9．1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的'交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9．1．2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9．1．3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9．1．4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9．1．5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9．1．6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9．1．7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9．1．8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。

　　9．1．9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9．2 设计人责任

　　9．2．1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2 、9．1．4、9．1．5

　　规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9．2．2 设计合理使用年限为______________________年。

　　9．2．3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9．2．4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__________％。

　　9．2．5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9．2．6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9．2．7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目

　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　第十一条仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12．1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12．2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12．3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12．4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12．5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12．6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12．7 本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人___________份，设计人__________份。

　　12．8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12．9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12．10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：__________________ 设计人名称：________________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）__________ 法定代表人：（签字）________

　　委托代理人：（签字）__________ 委托代理人：（签字）________

　　项目经理：（签字）____________ 项目经理：（签字）__________

　　住所：________________________ 住所：______________________

　　邮政编码：____________________ 邮政编码：__________________

　　电话：________________________ 电话：______________________

　　传真：________________________ 传真：______________________

　　开户银行：____________________ 开户银行：__________________

　　银行帐号：____________________ 银行帐号：__________________

　　建设行政主管部门备案：________ 鉴证意见：__________________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：______________________ 经办人：____________________

　　备案日期：_______年____月____日鉴证日期：____年____月____日

建设工程设计合同10

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　合同编号：___________

　　设计证书等级：_________

　　签订日期：___________

　　发包人：________________________

　　设计人：________________________

　　发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容：

　　名称：________________________;规模：__________________________;

　　阶段：________________________;投资：__________________________;

　　设计费:______________________;序号：__________________________;

　　分项目名称：__________________;建设规模：______________________;

　　设计阶段及内容：______________;估算总投资：____________________;

　　费率%：______________________;估算设计费：____________________;

　　层数：________________________;建筑面积：______________________;

　　方案初步设计：________________;施工图(万元)：_________________;

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

　　序号：________________________;资料及文件名称：________________;

　　份数：________________________;提交日期：______________________;

　　有关事宜：____________________;

　　第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：

　　序号：________________________;资料及文件名称：________________;

　　份数：________________________;提交日期：______________________;

　　有关事宜：____________________;

　　第五条本合同设计收费估算为___元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)

　　第一次付费20%定金___________本合同签订后三日内

　　第二次付费________________________________________

　　第三次付费________________________________________

　　第四次付费________________________________________

　　第五次付费________________________________________

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3设计合理使用年限为______年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的.一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应及时协商解决;协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　8.8本合同一式____份，发包人_____份，设计人______份。

　　8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到相关主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.12其他约定事项：

　　发包人名称(盖章)：_____________________设计人名称(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_____________________法定代表人(签字)：_______________

　　委托代理人(签字)：_____________________委托代理人(签字)：_______________

　　住所：__________邮政编码：_______住所：_________邮政编码：________

　　电话：__________传真：_________电话：_________传真：__________

　　开户银行：________银行帐号：_______开户银行：________银行帐号：________

建设工程设计合同11

　　甲方：___________（改造农户）

　　乙方：_____________（施工单位）

　　为确保危房（危险土窑洞）改造工程质量安全，达到相关技术标准，经双方协商达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：____________

　　2、工程规模：_________间平方米

　　3、改造方式：_______（新建/改造）

　　二、建设期限

　　乙方必须于_________年____月____日前完成工程建设的所有工程量。

　　三、甲方责任

　　甲方负责监督工程进度及质量，负责协调处理现场存在的问题，保证乙方施工顺利进行。

　　四、乙方责任

　　1、乙方必须服从甲方日常监管和县建设行政主管部门以及乡镇、村管理人员的监督检查和技术指导，不得违反乡村建设规划。

　　2、乙方必须按照甲方提供的设计图纸施工，严格执行国家建设工程技术标准，保质保量按时完成本项工程。

　　3、乙方必须遵守甲方制定的施工安全管理和现场管理规定，实行安全文明施工，采取必要的安全措施；若发生任何不安全事故，责任均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　4、乙方在施工过程中，不得毁坏路面以及公共设施，不得随意损坏路旁树木，不得随意堆放建筑垃圾。

　　五、付款和结算办法

　　1、付款方式：

　　2、结算方式：以实际工程量结算。

　　3、本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。

　　4、承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。

　　六、安全施工

　　1、乙方应对施工过程中的安全负责，应全面关照施工现场家庭成员的`安全，保持其施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。

　　2、在施工过程中乙方应采取有效、合理措施，保护好周围环境。

　　七、其它事项

　　本协议一式三份，由甲乙双方各一份，所在乡镇备案一份，双方签字后方可生效。

　　甲方签字（盖章）：______________乙方签字（盖章）：_______________

　　__________年____月____日_______年____月____日

建设工程设计合同12

　　工程名称：工程地点:合同编号：

　　设计证书等级：发包人：

　　承包人：

　　签订日期：年月日

　　发包人：承包人：

　　发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

　　1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

　　1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围：

　　2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计（完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计），包括但不限于以下内容：估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资（万元）估算设计费（元）1、承包人承担的设计任务和工作：XX道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计，配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场配合服务。 2、在工程建设过程中，因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，双方根据本合同另行签订补充协议。 3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作一定扣减。

　　第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）

　　序号1 2 3 4

　　资料及文件名称立项文件地形图、红线图勘察资料本地块规划条件份数1 1 1 1提交日期合同签订后3天内合同签订后3天内相应设计阶段开始前相应设计阶段开始前有关事宜第四条承包人应向发包人交付的成果数量及进度要求：序号资料及文件名称份数1 2 3 4 方案设计文件初步设计文件8 8提交日期合同签订后10个工作日提交有关事宜1、本项目因实际情况的限制，在方案批准后2方案审查合格后10个工作日日内未提交地勘资料，提交工程工期顺延。自提交初步设计批准后10个工作日地勘资料的10个工作提交日，承包人提供全套初施工图设计文件提交后5个步设计文件。工作日提交2、如不进行初步设计，设计资料及概算资料的电子版文件1份施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。施工图设计文件12设计概算书6 5其他文件资料1若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。第五条合同价款与支付5．1设计费用

　　本合同设计收费签约合同价：人民币：（￥元），大写：（）（本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准）。 5．2支付方式

　　发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。 5. 3支付时间

　　发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

　　付费次序第一次付费第二次付费占合同价设计费% 10% 20%付费基数付费时间（由交付设计文件所决定）（万元）（万元）签约合同价签约合同价1.9合同签订后30日内支付。 3.8 方案或初步设计审查合格后，并提交成果资料后30日内支付。施工图审查合格并提交设计成果资付费额第三次付费30%签约合同价5.7料且项目施工招标控制价评审完成后30日内支付。第四次付费第五次付费30% 10%签约合同价审计审定金额5.7工程竣工验收合格后30日内支付。剩余款项项目结算审计完成30个日内支付。第六条双方责任6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的.时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

　　6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

　　6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

　　6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

　　6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

　　6.2承包人责任：

　　6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

　　6.2.3设计合理使用年限为50年。

　　6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。 6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

　　（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

　　（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

　　（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

　　（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

　　若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

　　6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

　　6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

　　6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

　　6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

　　6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

　　6.5人员保证与变更：

　　（1）承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

　　（2）如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

　　（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

　　第七条违约责任7.1发包人违约责任

　　（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

　　（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（1万元以下范围内）增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　7.2承包人违约责任

　　（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

　　（2）承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

　　（3）承包人未能按期提交成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包

　　人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

　　（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

　　（5）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

　　（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

　　（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

　　第八条其他

　　8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

　　8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依法向合同签订所在地（成都市成华区）法院起诉。

　　8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。 8.7本合同经双方签章之日正式生效。

　　8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

　　发包人名称：承包人名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　经办人：

　　审核人：

　　委托代理人：经办人：审核人：签订日期：

建设工程设计合同13

　　订立合同双方：

　　建设单位：____，以下简称甲方;

　　设计单位：____，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的.时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其它_________________________________。

　　本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：

　　代表人：____代表人：____

　　联系人：____联系人：____

　　通讯处：____通讯处：____

　　电话或电报：____电话或电报：____

　　开户银行：____开户银行：____

　　帐号：____帐号：______

　　年__月__日订

　　附：

　　(1)____设计项目收费表：

　　(2)____工程设计补充协议书。

　　____设计项目收费表

　　附件1(表)

　　项目编号

　　项目名称

　　单位(㎡)

　　设计内容

　　单位造价(元/㎡)

　　工程款量

　　投资估算(元)

　　设计费收费率(%)设计费

　　本工程委托设计共项㎡，投资估算总计元，估计设计费总计元，签订合同时由甲方付给乙方设计费50%，暂按元拨付。

　　注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。

　　建设单位：(盖章)设计单位：(盖章)

　　基建负责人：基建负责人：

　　签订收费协议________年____月____日

　　附件2____工程设计补充协议书

　　本协议依据号建筑设计合同签订，为原合同的附件。

　　业经需编制设计，双方协定：

　　一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料(表)：

　　序号

　　文件和资料名称

　　交付日期(或期间)

　　二、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件(表)：

　　序号

　　设计文件名称和内容

　　交付日期

　　建设单位：(盖章)设计单位：(盖章)

　　基建负责人设计室主任：

　　签订协议日期________年____月____日

建设工程设计合同14

　　项目名称：_________

　　项目建设地点：_________

　　合同编号：_________

　　(由承接方编填)

　　委托方：_________

　　承接方：_________

　　签订日期：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　承接方(乙方)：_________

　　甲方委托乙方承担___工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：_________

　　1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：

　　第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件：

　　第五条甲方应支付合同项目的设计费为_________元(取费计算标准详见表)。

　　设计费的支付方法为：

　　5.1本合同生效后_________天内，甲方支付设计费总额的20%，计_________元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费)；

　　5.2乙方提交_________设计文件后_________天内，甲方支付设计费总额的______%，计_________元。

　　5.3乙方提交全部设计文件后_________天内，甲方付清其余的设计费，计_________元。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方责任：_________

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；

　　6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的`，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

　　6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费；

　　6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费；

　　6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；

　　6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.2乙方责任：_________

　　6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；

　　6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等；

　　6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；

　　6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金；

　　6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收____元咨询服务费；

　　6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第七条其他

　　7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

　　7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

　　7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　委托方单位名称：_________承接方单位名称：_________

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　单位地址：_________单位地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行帐号：_________银行帐号：_________

　　签订合同代表(签字)：_________签订合同代表(签字)：_________

　　日期：_________日期：_________

　　______年______月______日______年______月______日

　　建设行政主管部门工商行政管理部门

　　审查意见鉴证意见

　　(盖章) (盖章)

　　审查号：_________审查号：_________

　　审查日期：_________审查日期：_________

　　______年______月______日______年______月______日

建设工程设计合同15

　　发包人：

　　住所：

　　法定代表人：

　　统一社会信用代码：

　　联系电话：

　　设计人：

　　住所：

　　法定代表人：

　　统一社会信用代码：

　　联系电话：

　　发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表

　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元) 费率% 估算设计费(元)

　　层数建筑面积(m2) 方案初步设计施工图

　　说明

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

　　序号资料文件名称份数提交日期有关事宜

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　序号资料文件名称份数提交日期有关事宜

　　第五条本合同设计收费估算为元人民币，大写：。设计费支付进度详见下表。

　　付费次序占总设计费付费额(元) 付费时间

　　(由交付设计文件所决定)

　　第一次付费

　　第二次付费

　　第三次付费

　　第四次付费

　　第五次付费

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任：

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

　　6.2.3设计合理使用年限为年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第七条违约责任

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的`全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额 %的逾期违约金。逾期超过天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 %。

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

　　第八条其他

　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁;