民房建筑施工合同

时间:2024-03-11 16:17:35 建筑/建材/工程/家居 我要投稿

民房建筑施工合同

  随着人们法律意识的建立,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的民房建筑施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

民房建筑施工合同

民房建筑施工合同1

  甲方:(房屋方)

  身份证号:

  乙方:(承包方)

  身份证号:

  甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用的原则,经双方同意,就下列房屋建筑施工承包事项,签订本合同,共同遵守。

  一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。

  二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用电用水。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料(如:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。

  三、承建项目:乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的.建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  四、质量要求:乙方必须按甲方提供的施工图按图施工,如有尺寸改动,必须经双方协商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  五、工程款结算方式:总工程完工每平方米元正(整)。主体工程每平方米(),装修工程每平方米()。每层倒水泥混凝土楼面完成,预付款()。

  六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。

  七、工期要求:本工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在_____年月_日前完成本工程,完工时间不能超过xx天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

  八、施工安全:乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定,严格按安全标准规范施工,指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

  九、本工程完工后,双方验收一个月内结完全部工程款。

  十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方签名:

  乙方签名:

  签订日期:

  签订日期:

民房建筑施工合同2

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲方现有私人住宅一幢需要建,经甲乙双方协商交由乙方张正发承揽施工,为明确双方权利义务,订立如下协议:

  一、承包方式:采用包工不包料,甲方保障材料供应,乙方负责施工。

  二、价款:按建筑面积每平方米270元(贰佰柒拾元整)计价,该价款已经包括该幢房屋水、电安装,化粪池建在院子内,污水处理必须与公共设施相连接,必须处理与相连房屋墙缝防水部分等费用。(楼顶和卫生间防水膏油施工,门窗安装由甲方负责,乙方配合)

  三、建筑面积计算方式:按照国家规定的建筑面积计算方法进行计算。

  四、验收标准:达到国家验收标准。

  五、保质期:从房屋验收之日起一年。

  六、价款支付和时间:开工时,由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整),一层顶浇完后支付10000.00(壹万元整),二层顶浇完后3日内支付10000.00(壹万元整),三层顶浇完后3日内支付10000.00(壹万元整),四层封顶后5日内支付20xx0.00(贰万元整)。其余款项等全部工程验收结束后支付30000.00(叁万元整),剩余部分等一年保质期满后全部支付。

  七、工程时间:20xx年10月14日至20xx年2月28日,若因特殊原因(政府行为或甲方原因)按照停工天数顺延工期。

  八、乙方必须严格按照甲方提供的图纸及甲方意图施工。

  九、第四层房顶全部贴地板砖,外墙前后贴瓷砖

  十、 甲方权利、义务

  1. 甲方提供图纸,保证建筑材料的及时供应,支付工程款,承担施工中的水、电费用和做防水层费用。

  2. 工程质量监督权力。甲方(含聘请的工程技术人员)有权监督乙方施工工程中的每一个环节;遇有重要部分和隐蔽工程部位,在隐蔽前甲方应进行验收,验收不合格或乙方不按图纸及更改要求施工,甲方有权要求乙方返工,乙方不得拒绝。

  3. 因乙方不按期完工或不按质量施工,以及无故停工的,甲方书面通知3日仍不改正或施工的,甲方可以将所剩余工程收回发包给他人。

  4. 不属于甲方支付的税收和费用,甲方拒绝支付,乙方自负。

  十一、乙方权利、义务

  1. 乙方严格按照设计图纸和更改要求以及施工操作规范质量标准进行施工,不得浪费材料和偷工减料,确保工程质量;若因不按照相关要求施工,和经过甲方验收不合格,造成工程返工的应承担返工材料费和工时费。

  2. 自带施工所需建筑工具、用具,包括模板、机械等,如:沙浆搅拌机、混凝土搅拌机、震动器、电焊机、抽水机等。

  3. 乙方负责施工工程中所需的水、电架设和水、电安全管理,甲方除支付水、电费外,因乙方对水、电管理不善所导致的'一切后果由乙方承担责任。

  4. 重要部位和隐蔽工程部分,乙方在施工前和隐蔽前应通知甲方进行验收合格后方可继续施工,不得以任何理由擅自施工。

  5. 乙方对所需要的材料提前做出计划,并在合理期限内通知甲方备料,不得无计划而影响甲方备料。

  6. 乙方负责整个工地施工人员及周围人、畜安全,若发生工伤事故及伤害他人事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料损失的,由乙方赔偿。

  十二、未尽事宜双方本着公平、合理原则进行协商。价款支付、工程竣工期限,双方均不得违反,否则支付对方5%的违约金。

  本合同一式二份,由双方共同签字后即发生法律效力,双方不得任意更改、违反,否则应承担相应法律责任。

  甲方: 乙方:

  年月日:

民房建筑施工合同3

  甲方(户主):

  住址:

  乙方(承包人):

  住址:

  甲方私人居住楼委托给乙方承包施工,经双方友好协商达成如下协议。

  一、承包方式:

  包工不包料。

  二、承包价:

  按每平方米元计算,本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。

  三、付款方法:

  工程开工甲方预付元,结构结束(屋面盖好)预付元,余款年春节前结清。

  四、工期:

  开工日期为农历____月____日(____月____日)开工,施工日历天天即________年____月____日竣工。

  五、质量:

  乙方施工中应注重质量,施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改,如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

  六、安全管理:

  施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全,如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

  七、双方责任和义务:

  甲方:

  ①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

  乙方:

  ①负责建筑施工的.垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

  ②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供,否则甲方不负有责任。

  ③承包范围:按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

  八、本合同一式叁份,双方签字后生效,工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

民房建筑施工合同4

  甲方:____________身份证号:____________(以下简称甲方)

  乙方:____________身份证号:____________(以下简称乙方)

  经双方友好协商,甲方同意将铺面住房建筑施工承包给乙方,现将有关事项签订如下协议。

  第一条:本工程从地圈梁以上建筑层高六层,实行包工不包料,按建筑面积计算,每平方米工____元整。

  第二条:乙方工资内容:

  墙体砌筑钢筋帮扎(所有砼、梁、柱、板)混凝浇捣(含地面)内外墙粉刷(含六层抹面)建筑框架搭设与拆除。洗石灰屋顶栏边砌与粉刷

  第三条:甲方提供水电、材料到铺面门口的水泥路边上,工程的水、电费由甲方负责。

  第四条:质量的安全要求

  1、乙方必须严格按甲方的建筑设计图规范要求施工,如未按质量规范要求施工而影响工程质量,甲方有权要求乙方无条件返工,并赔偿因返工给甲方造成的损失。

  2、乙方必须增强安全意识,强化安全管理。加强安全防患,严格按安全施工规范操作。在施工中还必须设身处地为他人着想,确保施工万无一失。乙方必须为每位工作人员购买人身意外保险。如在施工中工作人员出现的工伤事故,乙方负全部责任,甲方一概不负责。

  第五条:付款方式

  甲方根据乙方施工进度分期付款。第一层甲方在乙方完成工程后按进度付工资的.百分之八十,其余楼面每层完工都依进度付工资的百分之六十。建筑工程符合建筑设计图的要求全部完工,工资全部付清。

  第六条:工期要求:本工程乙方必须在20____________年____________月前全部完工。不能拖延,停滞甲方进度,否则,甲方收取乙方的停滞金伍千元。

  第七条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后具有法律效力,双方共同遵守,自觉履行。如有违约,违约方应负责赔偿因违约给对方造成的损失。

  甲方签字:____________

  乙方签字:____________

  ______年______月______日:____________

民房建筑施工合同5

  甲方:_______________姓名:_______________身份证号码:________________

  乙方:_______________姓名:_______________身份证号码:________________

  甲方在建房屋一栋,由乙方承包施工。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本合同。

  一、用具设备

  二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的'要求承建。主要包括主体房屋三层、单独两间院内平房、院墙、大门楼。

  三、工程工期

  1、甲方规定动工时间为________年_____月____日至________年_____月______日,乙方不得提前和推后。

  2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方总施工费____%。

  四、

  五、承包价格付款方式每平方米_________人民币大写:_______________元整_,建筑面积按竣工后实际测量为准。工程全部完工,交验完毕付到____%,预留___%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

  六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方施工费中扣除。房屋建成后一年内,若出现屋顶、墙体炸裂;墙体倾斜等质量问题的,乙方必须进行免费维修,并且甲方不再付给乙方全部质量保证金。

  七、安全生产及其它安全施工,杜绝一切不安全事故。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金____万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。承包方式包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章):_______________乙方签字(章):_______________

  签字日期:_______________

民房建筑施工合同6

  甲方(户主):住址:

  乙方(承包人):住址:

  甲方私人居住楼委托给乙方承包施工,经双方友好协商达成如下协议。

  一、承包方式:包工不包料。

  二、承包价:按每平方米元计算,本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。

  三、付款方法:工程开工甲方预付元,结构结束(屋面盖好)预付元,余款年春节前结清。

  四、工期:开工日期为农历月日(月日)开工,施工日历天天即年月日竣工。

  五、质量:乙方施工中应注重质量,施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改,如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

  六、安全管理:施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全,如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

  七、双方责任和义务:

  甲方:

  ①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

  乙方:

  ①负责建筑施工的.垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

  ②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供,否则甲方不负有责任。

  ③承包范围:按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

  八、本合同一式叁份,双方签字后生效,工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

民房建筑施工合同7

  甲方建房者:

  乙方承包者:

  以下简称甲乙双方,经友好协商达成如下协议:

  1、甲方与乙方商议,甲方计划拆旧建平房工程,以的方式承包给乙方做建房工程。

  2、具体协议如下:

  (1)瓦工部分:基础由自然地面下挖公分,打地圈梁为,套子为c,地梁主筋根,套子间隔c;外墙为墙,屋内隔断为墙;打顶钢筋为,间隔c。打顶水泥抹光,不包括防水工程。

  (2)装修做法:外墙水泥砂浆抹光。屋内水泥砂浆抹光,大檐水泥砂浆抹光;屋内顶棚用插板;地面镶砖ca;2;,价格每平米不超过元;屋内顶棚和墙面998腻子粉两遍,不包括内墙涂料。屋内灯具只要按上灯泡亮就算完工。其余不包括组合柱、上圈梁、外墙保温、外墙涂料、前脸镶砖等。屋内不包括坐便、洗手池、窗帘、厨房用具等。

  3、结算方式:按基础外皮墙体长度乘以宽度计算每平米元结算。

  4、付款方式:分三次付清所有款项,

  1)工人进场时,甲方预付给乙方材料款占全部的.30%。

  2)主体长完墙时,甲方需向乙方预支付打顶费用占全部款项的30%。

  3)拆模时,甲方需向乙方支付装修预付款以及安装窗户的费用占全部的20%。

  4)完工后____日内,甲方需向乙方支付剩余全部款项的20%

  5)另注:乙方在承建甲方工程过程中需使用人工费可与甲方商议,临时支取使用。

  5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程质量等问题,乙方的施工人员在施工过程中出现事故由乙方负责,甲方不需要承担任何责任。

  6、甲方对乙方有质量监督的责任,当发现工程质量问题应及时与乙方进行有效沟通,并核实质量问题,友好协商解决问题,尽量避免施工材料的损失和浪费,并使该质量问题得到有效改善。当乙方尽最大努力达到甲方满意成果时,甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各种费用。

  7、甲方在施工过程中,需要自行支付乙方所用铅丝。

  此协议一式两份,一经签字,即可生效!

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

民房建筑施工合同8

  甲方:___ (以下简称甲方)

  乙方:___ (以下简称乙方)

  为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国民法典》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。

  一、工程概况

  (一)工程名称:___

  (二)工程地点:___

  (三)施工内容及范围:___

  (四)工程质量:___

  (五)工期:___

  (六)合作方式:___

  由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。

  二、项目管理模式

  (一) 项目合同管理

  1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工作的指导、监督、协调、检查。

  2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。

  3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。

  (二) 项目班子管理

  1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。

  2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。

  三、项目管理费用及保证金

  1、乙方按工程结算总造价的 向甲方交纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。对严格按照公司质量、环境、职业健康安全三项整合认证工作要求管理和创优夺杯的工程项目可返还 管理费做为奖励。

  2、管理费支付时间:___甲方负责对乙方实际完成的工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其它约定的费用。

  3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

  4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

  5、甲乙双方约定:___乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7‰建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。

  四、项目管理人员构成及工资标准

  1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为、 。

  2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:___(含五类保险) ,乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。

  3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。

  4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目管理人员为、 。

  五、财务管理

  (一)资金管理

  1、工程资金必须统一划拨到甲方指定帐户或共管帐户。项目每笔资金到帐后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。

  2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不得挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。

  3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而受到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。

  (二)账务管理

  1、工程开工前,乙方必须按工程承包合同价的万分之七交纳建账保证金。

  2、项目开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后,返还建账保证金。

  3、乙方须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算,否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工程尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。

  4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。

  (三)税收管理

  1、依法纳税是每一个公民的义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建税、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。 工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的',需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。

  2、工会经费按四川省人民政府川办(20__)187号《关于经费和工会筹备金由地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。

  3、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

  六、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

  (一) 工程质量管理

  1、甲乙双方约定:___乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  2、乙方须严格按甲方要求,精心组织、精心施工,自觉接受委派人员的质量监督、质量检查。积极开展质量、环境、职业健康安全三项整合认证工作,认真配合公司三项整合认证工作的安排和检查,创优夺杯。

  3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。

  (二)工程职业健康安全管理

  1、甲乙双方约定:___乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5‰)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。

  3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。

  4、乙方在施工中如发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

  5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。

  (三) 环境、标化管理

  1、甲乙双方约定:___乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。

  2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

  3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切损失和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切经济损失。

  (四) 进度管理

  1、甲乙双方约定:___乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将该保证金返还乙方。否则,予以扣罚。

  2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。

  3、经业主同意的工期顺延,甲方对乙方也相应顺延。

  (五)工程资料管理

  乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发[20__]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 ( 2-5 ) 万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交一份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。

  六、生产要素管理

  乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。

  七、违约责任

  1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

  2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资、环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1%进行处罚。 同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结帐的余额直接代扣代付。

  3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。

  4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的1%进行处罚。

  5、乙方因劳动合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。

  6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  八、争议解决方式

  在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

  九、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。

  十、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。

  十一、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  甲方:___ 乙方:___

  法定表人 法定代表人 或委托代理人:___

  电话/传真:___ 或委托代理人:___ 电话/传真:___

  签订日期:___ 年 月 日 签订日期:___ 年 月 日

民房建筑施工合同9

  反诉人(本诉被告):_________________许__________,男,汉族,出生于_______年_____月_______日,住址_______________省_______________县_______________乡立志村队。

  被反诉人(本诉原告):_________________肖_____,男,汉族,出生于_______年_____月_______日,住址:_________________省_______________县_______________镇_______________村.

  本诉被告:_________________沈阳_______________房地产有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________沈阳市_______________区_______________中路27号;

  本诉被告:_________________江苏省_______________建设集团有限公司,住所地:_________________省苏州市黄__________路。

  反诉请求

  1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币______元;

  2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用。

  事实与理由

  ________年____月____日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同,即被反诉人承包反诉人做“亚_____________”_______号楼的外墙粘砖的人工费。反诉人在被反诉人没有完工的'情况下,提前履行了支付人工费的义务,可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务,而中途私自退场,且已做完的部分工程多处不合格,导致反诉人返工。被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达_______元。反诉人多次找到被反诉人要求赔偿,可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院。反诉人为了维护自己的合法权益,特依法向贵院提出反诉请求,请求贵院依法支持反诉人的诉求。

此致

  _____________区人民法院

  反诉人:_________________

  ________年____月____日

【民房建筑施工合同】相关文章:

民房建筑施工合同6篇04-10

民房建筑施工合同(6篇)04-10

民房建筑施工合同(精选6篇)04-10

民房建筑施工承包合同05-02

民房建筑施工承包合同02-04

民房建筑施工合同电子版(精选12篇)06-30

民房建筑施工承包合同2篇01-14

民房建筑包工合同02-01

民房建筑的合同范本01-10

民房建筑工程合同11-18