机械租赁合同15篇(热)
随着法律知识的普及,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的机械租赁合同,欢迎阅读与收藏。
机械租赁合同1
签订时间:
合同编号:
签订地点:
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况:
二、设备的使用地点及工程情况:。
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租
权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任:
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的.安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用:个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:租期自年月日开始计算租金,至年月结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。
2、单价:
大写:
3、结算方式:设备租赁费按(月天小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金元
(大写:)。本设备按(月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供:负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、违约责任:
(1)在合同期间,如果甲方违约,罚款三千元。
(2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及(当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方代理人:(签章)
乙方代理人:(签章)
住址:
身份证号:
电话:
日期:
住址:
身份证号:
电话:
日期:
机械租赁合同2
甲方:________ (施工总承包或使用单位)
乙方:________ (租赁单位)
丙方:________ (安装单位)
为了确保建筑起重机械在租赁、安装、拆卸和使用过程中的安全,明确相关单位的安全管理责任,根据经甲、乙、丙三方协商同意,特此签订建筑起重机械租赁、安装、拆卸和使用安全协议书。
一、 甲方职责
甲方作为施工总承包单位应当履行下列安全职责:
(一)向丙方提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
(二)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。
(三)审核丙方和使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
(四)审核丙方制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
(五)审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
(六)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。
(七)施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
(八)建筑起重机械安装完毕后组织验收。甲方作为使用单位应当履行下列安全职责:
(一)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
(二)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
(三)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
(四)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
(五)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。
(六)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。
(七)建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用。
(八)甲方应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
(九)甲方应当(督促乙方或丙方)对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录。
(十)甲方在建筑起重机械租期结束后,应当将定期检查、维护和保养记录移交乙方。建筑起重机械租赁合同对建筑起重机械的检查、维护、保养另有约定的`,从其约定。
(十一)建筑起重机械在使用过程中需要附着的,甲方应当委托原丙方或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施,并按照安装验收程序组织验收。验收合格后方可投入使用。
(十二)建筑起重机械在使用过程中需要顶升的,甲方委托丙方或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后,即可投入使用。禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。
(十三)甲方自行购置的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。
(十四)甲方自购的建筑起重机械在首次安装前,应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。
二、 乙方职责
(一)乙方出租的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。
(二)乙方在建筑起重机械首次出租前,应当持建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。
(三)乙方应当在签订的建筑起重机械租赁合同中,明确租赁双方的安全责任,并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明,提交安装使用说明书。
(四)乙方应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录。
(五)由乙方随设备配备的起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
(六)乙方组织对设备操作人员的安全施工技术交底并签字确认。
三、 丙方职责
丙方作为从事建筑起重机械安装、拆卸活动的安装单位,应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证,并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。丙方应当履行下列安全职责:
(一)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字。
(二)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。
(三)组织安全施工技术交底并签字确认。
(四)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
(五)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报甲方和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
(六)丙方应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
(七)丙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。
(八)建筑起重机械安装完毕后,丙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。并在甲方组织验收前委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格(检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任)。检验合格的,应当出具检验合格证明,并向甲方进行安全使用说明。
(九)丙方应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。
(十)建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度,在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。
(十一)建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
四、违约责任
由于各自职责范围内的责任引起的伤亡、物损等事故,造成自身或第三方伤亡和财产损失的,应由责任方承担事故责任和经济赔偿;甲方对发生的各类事故,尽力协助做好抢救工作,但所需费用由责任方承担。
本协议为建筑起重机械在租赁、安装、拆卸合同的附件,随建筑起重机械在租赁、安装、拆卸合同生效而生效,建筑起重机械在租赁、安装、拆卸合同解除之日起,本协议自然失效,但因乙方违背协议,造成主合同终止,不影响本协议责任条款的效力。
本协议书一式 ________份,甲方持________ 份,乙方持________ 份,丙方持________ 份。由三方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。建筑起重机械退出施工现场后失效。
施工总承包(或使用)单位(章): ________设备租赁单位(章):________
法定代表人:________ 法定代表人:________
甲方驻现场项目经理部(章):________
甲方现场代表:________ 乙方现场代表:________
时间:________ 时间:________
电话:________ 电话:________
安装单位(章):________
法定代表人:________
甲方驻现场项目经理部(章):________
甲方现场代表:________
时间:________
电话:________
机械租赁合同3
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。
第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。
经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。
一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的.无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
机械租赁合同4
承租方:(以下简称甲方)
租方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则,双方进行了充分磋商,就工程机械设备租赁事项,乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款,以资共同遵守。
1、租赁机械详情:
1.1租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等:
1.2出租机械地点:
1.3机械使用地点:梅关大道
1.4机械租用期限:租赁期暂定10个月,预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。
1.5进场时间:9#楼塔吊自20__年8月6日起租,其他塔吊安装完毕调试合格之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间,按实际发生时间结算,但租赁价格不变,租赁不足月部分按每天566.67元计算。
1.6租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认,同时对前任工作所签署的文件予以认可。
2、租赁费用计算机付款办法:
2.1__月__台;进退场费、元/台。进退场费分三次付清,塔吊安装调试完毕后首次支付进场费10000元,主体封顶后支付10000元,余款10000元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。
2.2机械先使用后付租赁费,其租赁费每月结算一次,并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付,最后一次结算(包括续租),双方办理总租赁费汇总结算单,并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由,不按期付款(拖延支付期不大于15天,免计滞纳金),甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。
2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。
2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。
3、出租方职责和权利:
3.1提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准,必须是xx后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全),整机状况完好,每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外,如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时,甲方应及时通知乙方到现场进行抢修,确保机械正常运行,如因出租单位原因造成工程停工24小时,按实际停工时间双倍扣除台班费。
3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格),附墙材料由乙方负责,甲方配合安装。
3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证,并复印一份交甲方。
3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作,在自检合格后乙方应及时办理报批资料,甲方应予配合,并配合检测工作,同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。
3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责,按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册,确保设备处于安全可靠的运行状态。
3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证,操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定,严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。
3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故,引起的各种损失由出租方承担损失。
3.8在使用期限内,使用机械的所有权属于乙方,甲方对使用机械只有使用权,甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的`行为。在使用期限内,如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移,其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。
3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用,如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。
4、承租方职责和权利:
4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定,严禁违章指挥作业。
4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作,有权对所租机械进行监督、不定期检查,如发现安全隐患有权要求停机整改,严重的应停机使用,并按实际停工期扣除相应的台班费用。
4.3出租方按需要配备司机,专职指挥由甲方负责,司机应服从指挥信号,承租方对司机视线不明的吊装,应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦,对吊物的重量及高度、幅度予以告知,负责塔机吊钩以下部位的安全责任。
4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。
4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子,并负责设备接地防护工作。
4.6承租方对制作的基础质量负责,承担因基础所导致的安全责任。
4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通,应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担),确保容量60K2、基础砼强度不小于C35,并经甲方技术负责人签字确认的依据。
⑵确定塔机进场日期,提前十天书面通知乙方,并于进场日两天前做场地准备,保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下,如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车,所增加费用由甲方承担。
⑶按要求设置配电箱,并保证一机一闸一保,乙方塔机进场时,甲方需将安全可靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内,电源线需符合国家标准三相五芯,规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求,做好重复接地,排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架,并按国家规定做好周边环境的防护措施。
⑷负责按乙方提供的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工,并保证尺寸的准确性。处置妨碍塔机安全运行的障碍物。
⑸塔机进场安装时,甲方应积极配合,负责安拆塔机所需的辅助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移,而导致塔机无法安装,在可补救的情况下甲方应对乙方采取的补救措施提供相应的辅助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类情况而产生的一切费用用由甲方承担。
⑹安装塔机附墙时,甲方要搭设平台。塔机拆除时,甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础附近建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。
⑺、为乙方派驻塔机司机提供住宿和就餐方便。
⑻乙方塔机司机必须服从甲方统一管理,如有无理取闹,故意刁难现象,甲方有权向乙方领导进行反映,情节严重者甲方有权要求乙方调换塔机司机。
⑼甲方应及时将塔机在运行中出现的故障通知乙方。
⑽甲方应配备持证、熟练的指挥人员进行现场指挥,以免发生事故。在安排工作时,留出一定的设备保养时间。
⑾甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。
⑿、塔机进入施工现场后,因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的,由甲方负责赔偿。如在现场发现塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。
⒀按时向乙方支付租赁费。
⒉乙方的权利和义务
⑴合同签订生效后,负责按期给甲方提供基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机,并能保证正常使用。
⑵认真安排塔机进场计划,按时完成塔机的安装拆卸工作,让甲方能按时使用。
⑶向甲方提供塔机装、拆资质等相关技术资料。
⑷配备操作熟练持证塔机司机上岗操作,并指定现场负责人联系日常工等具体事务。
⑸负责对出租设备进行日常维修保养。租赁期间非甲方责任发生的一切维修保养费用均由乙方承担。
⑹机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的正确指挥,积极配合甲方完成生产任务,但有权拒绝违章指挥。
⑺工作中途停工及如因乙方不能控制的因素(如暴风雨雪等其它不可拒的地质恶劣天气)所造成停工的,设备租金照计。租用期间因甲方或第三方原因造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方承担。注:雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的,塔机必须停止使用,否则造成的一切损失均由甲方承担。
⑻甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的,乙方有权将所租塔机就地封存或拆回,甲方不得干涉。
⑼乙方负责进行申报检测,检测费用由乙方承担。
九、塔机安装、拆卸安全生产管理责任
⑴甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护,安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
⑵甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制教育,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
⑶施工前,甲方应保证作业区域道路畅通、平整,夜间施工提供照明设备,负责设置作业区域安全警戒线,有明显标志,并派专人监护,严禁无关人员进入现场,造成后果,由甲方负责。
⑷乙方人员必须持证上岗,严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行,如违反而引发的一切后果,均由乙方负责。
⑸施工前,甲方派 顾春华 同志负责有关安全工作并予以协助乙方,乙方派 王未 同志负责机械设备的有关安全工作,双方应经常联系、合作,预防事故发生。
⑹双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定,按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业,对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况,双方都有权拒绝执行。
⑺设备安装调试完毕后,双方一起参加验收,向有关部门申报,合格后方能投入使用。
十、违反合同处理
⑴甲方出现违章指挥,严重影响安全生产,所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。
⑵塔机司机不服从甲方现场人员的正确指挥,甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后,三日内解决。如因乙方没有按期解决,所造成的损失,经双方协商确定后,由乙方负责。
⑶因甲方的责任,塔机进场后未能及时安装使用,从进场之日起,乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任,不能如期提供塔机,由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。
十一、甲方派 顾春华 同志为现场负责人,乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等具体事务。
十二、其它
本合同未尽事宜或在履行中发生争议,由双方协商解决。协商无果,由乙方所在地法院解决。
本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
机械租赁合同5
承租方 (以下简称甲方):
出租方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等协商的原则就装载机的租用达成以下协议:
第一条:机械情况
共租赁乙方两台机械:
1、带司机的型号为520的装载机一台;
2、皮卡车一辆。
第二条:机械工作范围。该租赁机械仅用于*****整个项目工程的.建设中,具体使用范围及内容办法如下:
1、装载机,根据甲方施工需要,在甲方施工场地范围内或甲方认可的需要使用装载机的施工项目内容中使用机械;
2、皮卡车,甲方工作人员可以在有司机的情况下使用或者甲方工作人员认可的个人或者几个人可以在有司机的情况下使用;
3、在甲方不认可的施工项目中使用任何机械甲方有权扣去相关费用,按时计费250元/小时;
4、当装载机司机没有装载机任务情况下,甲方人员有权差遣装载机司机驾驶皮卡车外出执行任务。
第三条 计费标准
两个机械组合租赁费用按月计算,每月共为 元整(该费用包括司机工资);甲方使用皮卡车外出时,过路费用及停车费用均有甲方承担,乙方使用时甲方概不负责任何费用。
第四条 机械燃油方式
甲乙双方经协商决定,两个机械燃油费用均为甲方负责。
第五条 付款方式
按月结,每月25日结算挂账,一周内支付。
第六条 维护养护责任
一切机械修理养护费用由乙方全部承担(不包括皮卡车交通事故)。
第七条 双方责任
1.因不可抗拒原因导致机械损毁和造成损失的甲方不承担责任。
2.机械工作时由于乙方机械司机操作过失造成的一切事故由乙方承担,甲方不承担任何责任及费用,如若甲方人员操作造成的损失甲方承担相关费用。
第八条 本合同未尽事项,由甲乙双方另行议定,并补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
本合同自甲乙双方签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同6
承租人:______________
出租人:______________
行业确认证书号:________
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:
第一条机械设备租赁及租金计算与支付
1、机械设备租赁及租金计算明细
2、机械设备租赁及租金计算表
机械名称:_________________
数量:_______________________
规格/型号:_______________________
生产厂商:_______________________
租赁期限/起止时间:___________
租金标准
租金小计
3、机械设备操作人员工资计算表
工种类别:___________________
人数:__________________________
月工资:__________________________
工作期限/起止时间:____________
4、租金计算。机械设备租金每月合计____________________元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资,租金每月共计____________________元。不足月的尾数________日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用________日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。
支付方式:____________________。
支付时间:____________________。
第二条项目名称、使用地点
项目名称:____________________。
使用地点:____________________。
第三条租赁期限
1、因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前______日内,续签合同。
2、租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算少于____个月,按____个月结算租赁费。
3、本合同签定之日起____________日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用________日甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用________日。停用日须经双方书面确认。
4、由于甲方的原因,造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用________日为验收合格时间或组织验收时间。
5、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条保证金
1、合同签订后甲方向乙方支付____________________元作为本合同的履约保证金。
2、甲方应在机械设备进场前____________日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。
3、其他约定:________________。
第五条机械设备操作、维护与修理
1、双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。
2、因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/________日内未能修复的,自故障发生第____________日起免收租金直至机械设备恢复正常作业________日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。
3、双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:_______________。
第六条双方权利义务
甲方权利义务
1、有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
2、有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。
3、按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4、为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。
5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。
6、甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____________日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
7、负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的`吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
8、按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
9、未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。
乙方权利义务
1、有权按照合同约定按月收取租金。
2、机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。
3、负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照等。
4、负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。
5、按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。
6、负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
7、机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置。
8、租赁期满后_____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条双方安全责任
甲方安全责任
1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2、施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3、甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4、甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
乙方安全责任
1、负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。
2、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3、当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
双方共同安全责任
1、本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。
2、机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条违约责任
甲方违约责任:
1、甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____________日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2、按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____________日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________________元。
3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4、其他约定:____________________。
乙方违约责任:______________
1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。
2、乙方未按合同约定________日期提供机械设备的,应按照每逾期一________日每台次________________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。
3、在合同期间因乙方原因导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________________元/日的违约金。累计停工超过____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4、乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________________元的标准向甲方支付违约金。
5、其他约定:____________________。
第九条不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之________日起日内向对方当事人提供证明。
第十条争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。
1、向_________人民法院提起诉讼
2、向_________仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他条款
1、本合同自双方签字并盖章之________日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同签订地:____________。
5、其他约定:____________。
承租人____________出租人____________
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:___________法定代表人:___________
委托代理人:___________委托代理人:___________
电话:_______________电话:_______________
传真:_______________传真:_______________
开户银行:___________开户银行:___________
帐号:_______________帐号:_______________
机械租赁合同7
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
1、工程内容:平洛河31#、33#桥桩基钻孔、混凝土浇筑及相关工作。
2、工程单价:直径1.8m桩基320元/m3,其中机械租赁费100元/m3,人工费220元/m3;直径1.6m桩基330元/m3,其中机械租赁费100元/m3,人工费230元/m3;直径1.4m桩基340元/m3,其中机械租赁费110元/m3,人工费230元/m3;此单价为综合单价,包括的内容:
①提供钻机、护筒、枕木及其它相关设备与机具等;
②负责混凝土浇筑及钻孔、混凝土浇筑过程中的相关工作;
③钢筋笼到场后由乙方派人配合吊装。
3、工程量: 以施工图中设计数量为结算依据。
4、甲方责任
4.1、负责三通一平,负责提供灌桩混凝土。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系,解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付,并按合同规定办理结算。
5、乙方负责
5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员,并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员,乙方不能以任何借口推托,否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时、征地拆迁不到位造成乙方停工或窝工,甲方补助乙方钻机及人员误工费:累计600元/台/天。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业,保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故,乙方应负主要经济赔偿责任。
5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故,按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。
5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度,接受甲方的领导、监督检查与指导。
5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训,特殊工种必须持证上岗。
5.7、乙方劳务人员应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品,如造成损失,应按价赔偿。
5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资,如出现倒卖甲方供应的材料物资行为,甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。
5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。
5.10、施工过程中,乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题,全部由乙方负责处理,并全部承担相应责任与费用。
6.劳务费结算与支付
6.1结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料,保险费,税金等劳务费用。
6.1.1计件作业项目:以施工图中设计数量为结算依据,以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。
6.1.2有下列情况之一者不予结算和支付。
未经监理工程师检查确认的计件量。
因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。
6.2支付:实行按月结算支付:
7、安全及文明施工管理
7.1严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。
7.2乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。
8、变更与解除:本合同生效后,甲乙双方均不得随意变更与解除,遇有下列情况之一的,允许变更和解除:
8.1由于本合同所涉及的工程停建,使之无法履行。
8.2因不可抗力使合同无法履行。
8.3乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同,影响甲方工程项目安全、质量、工期的`,甲方有权变更或解除合同,乙方必须做好配合工作。
9、违约责任
9.1甲方原因造成的质量问题而返工重做的,甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金
9.2因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修,返修所需成本、人工费全部由乙方承担。
9.3甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法权益的,乙方及乙方劳务人员有权
9.4合同一方故意或者过失违反合同,致使合同不能履行或者不能完全履行,并给另一方造成经济损失的,依规定或者约定承担赔偿责任。
10、争议的解决办法:在履约合同过程中,如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;如协商不成,可通过以下方式进行解决。
10.1、向(工程所在地)仲裁委员会提请仲裁;
10.2、向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。
11、附则
11.1本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
11.2本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效,完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。
11.3本合同未尽事宜,经双方协商后可签订补充合同。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
机械租赁合同8
合同编号:_________________
出租人:_________________
承租人:_________________
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致签订本合同。
第一条:
公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期,又急需使用的设备,租赁费按整月计算。
第二条:收取各种设备租金的计价标准:
物品名称:_________________
规格:_________________
单位:_________________
价格:_________________
备注:_________________
租赁费的支付方式和期限:租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算,每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日
第三条:押金
原则上按所租设备成本收取,押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算,先交押金后提货。
第四条:租赁物交付的时间,地点及验收方法
本合同双方签字后,由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送,运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收,并办理机械完好手续,送还时应清刷干净,否则应加收清除费用。
第五条:租赁物资的保管维护与使用
一、承租人对租赁物资要妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏,丢失的,承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。
二、承租方所租的物资不得调换,否则按租赁物价格表赔偿。
三、承租方不得在租赁物品上打眼焊接,握弯,否则按本条第一款赔偿方式赔偿。
第六条:
承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让转租给第三人,也不得变卖或作抵押品。
第七条:
出租方在合同期内,不得要求承租方提前交回租赁物,否则承担违约责任。
第八条:违约责任
1、不按时交纳租赁费,应向出租人缴付租赁费日5‰的违约金,如超过30天不能缴付租赁费,出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金,造成设备供应不足或供应不及时,出租方不承担责任。
2、如承租人转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿还全部租金20%的`违约金,并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。
3、工程完工结算时,对丢失的设备,可暂按赔偿结算,对赔偿金不能在一个月内付清的承租方,出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。
第九条:租赁物价格
钢模板丢失每平方160元,模板堵头丢失每个1.5元,模板卡丢失每个0.4元,钢架板丢失每块150元,钢架管丢失每米12元,底座丢失每个5元,扣件丢失每3.80元,螺丝丢失每套0.4元,其他酌情办理。
第十条:
本合同在履行过程发生的争议,由双方当事人协商解决,调解不成一方可向人民法院起诉。
第十一条:
本合同未尽事项,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十二条:
本合同一式________份,合同双方各执_________份,本合同附件或附注都属合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人(盖章):_________________承租人(盖章):_________________
地址:_________________地址:_________________
法人代表(签字):_________________法人代表(签字):_________________
承办人:_________________承办人:_________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
帐号:_________________帐号:_________________
电话:_________________电话:_________________
签订日期:____年_____月_____日签订日期:____年_____月_____日
签订地点:_________________签订地点:_________________
担保人(盖章):_________________签订日期:____年_____月_____日签订地点:_________________
机械租赁合同9
甲方:(以下简称:甲方)
乙方:(以下简称:乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《建筑工程安全生产管理条例》的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就租赁建设工程机械的有关事宜达成如下协议:
一、甲方租赁乙方63T塔吊二台
租赁费每月2万元/台×2台=4万元
1、使用地点:东丽区津滨大道天山路交口
2、项目名称:三晃电子办公大楼(万新大厦工程)
3、起租日期:20xx年3月15日
二、乙方租赁甲方40T塔吊一台、二台电梯
租赁费塔吊每月1.5万/台电梯1.3万元×2台=2.6万元
1、使用地点:东丽区雪山路
2、项目名称:东丽区万新村城中村还迁小区工程
3、起租日期:塔吊20xx年5月7日
京港电梯20xx年3月21日
宝达电梯20xx年4月1日
4、机械设备进场费:
塔吊为15000元电梯为13000×2台=26000元
合计进场费:41000元整
三、由于历史原因乙方租甲方一台电梯
使用地点:东丽区雪山路
起租日期:20xx年3月12日
租金:每月13万/台
四、双方就设备租赁有关事项说明
1、本协议是双方租赁设备的真实意思表示,乙方挂靠在和平建工及天津市万新建筑安装工程有限公司,所签订的合同只限于合同备案、检查之用,不作为正式合同。
2、甲乙双方各自承担机械设备的检测费用。
3、甲乙双方在机械设备租赁的天数上,不足一月的'按月租金除以30天后乘以实际天数计算。
4、甲方在万新大厦租赁使用乙方机械设备,乙方在东丽雪山路工程所租赁使用甲方的机械设备,各自所产生的租赁费用可以相互冲减,最后按实际发生清算。
五、本协议一式肆份,各持贰份
六、本合同未尽事宜双方可协商补充协议,补充协议与本合同具
有同等法律效力
甲方:(公章)
乙方:(公章)
签约日期:
机械租赁合同10
甲方(承租方):_______________ 乙方(出租方):_______________
根据《民法典》的有关规定,为明确双方权利义务关系,经双方协商,现达成如下协议:
一、 租赁机械名称及规格型号:
乙方向甲方提供吊车_____辆,车号为__________ ,型号:_______________,配备操作人员两名。
二、 双方的义务:
1、甲方负责安排乙方出车;
2、乙方应遵守甲方及业主规定的各项管理制度和规范;
3、乙方必须服从甲方的统一安排,持证上岗,保证甲方用车。行车安全、第三者安全责任险由乙方负责;
4、乙方自带的随车司机,搞好机械设备的日常维护保养工作,保证车辆的完好,每月正常维修不超过壹天;
5、甲、乙双方应做好各自的安全防护和管理,因乙方所派司机驾驶不当或违章作业造成损坏和事故的`由出租人自负,如果致使甲方不能按合同规定正常使用租赁车辆,甲方不负担此期间的租金,乙方应承担每日租金等额的违约金。
6、乙方必须保证24小时随叫随到,保证甲方用车。
三、 租赁期限:
乙方车辆进场后按月租赁,从甲方正式使用之日起计算,即自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、 车辆施工内容、地点:由甲方统一安排。
五、 租赁费用:租金_______________元/月__________元/月),月末支付,燃油和司机的吃、住费用由甲方承担,其它一切费用均由乙方承担。
六、 违约责任:
1、 乙方不服从甲方统一安排,违章操作造成甲方损失的,须照价进行赔偿;
2、 乙方月维修时间如连续超过两天,每超过一天扣一天的租金,影响甲方使用的,甲方可终止合同,通知乙方退场;
3、 乙方不得擅自将车掉回,否则将按半月的租金额赔偿甲方。
七、 因本合同发生争议,按合同法规定办理,向甲方所在地陕西省宝鸡市申请仲裁或宝鸡市人民法院提出诉讼。
八、 本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,其他未进事宜,由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同11
承租方(甲方):
出租方(乙方):
经甲乙双方友好商定,关于乙方向甲方提供设备租赁事宜,依照《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商签订本合同。
一、租赁地点:
二、租赁内容:详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。
三、租赁方式:乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它租赁项目。
四、租赁期限:____年____月____日至____年____月____日。
五、合同价款:本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。
六、付款方式:
合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项,租赁结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。
七、甲方工作:
1、尽可能为乙方提供安装的便利条件:即施工、电力、时间、场地等,以保证正常施工;
2、按合同约定的期限支付工程款项;
3、保证现场器材的安全。
八、乙方工作:
1、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。
2、提供技术人员在现场进行协调及支持。
3、在指定时间内完成安装与拆卸。
九、维护方式:
1、乙方向甲方提供的器材,若因以下原因造成的'器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费),若损坏的器材已无法修复,甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。
(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。
(2)设备因欠佳的环境而导致的故障,如过高的输入电压等。
十、违约责任:
1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求,由乙方免费更换,如对甲方造成损失,乙方应负责赔偿。
2、如因客户原因,甲方须更改此次活动的时间、地点,须至少提前24小时通知乙方,如因甲方原因取消此次活动,甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿;如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行,甲乙双方均不承担责任,甲方须支付乙方已发生费用。
3、如因乙方原因,未能及时安装和调试清单所列器材,致使甲方活动未能正常进行,对甲方造成的损失,乙方应根据甲方的损失程度,支付相应的经济补偿。
十一、争议:
本合同履行双方发生争议时,应积极通过友好协商方式解决,协商不成,任何一方均可通过法律途径解决争议。
十二、其它条款:
1、本合同自双方签字之日起生效。
2、本合同未列事项,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
出租人(盖章): 承租人(盖章):
地址: 地址:
法人代表(签字): 法人代表(签字):
承办人: 承办人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
担保人(盖章):
签订日期: 年 月 日
签订地点:
机械租赁合同12
承租方:陕西XX
(以下简称甲方)
出租方:麻城特种设备服务部(以下简称乙方)
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,木着公平、诚信、互惠互利的基本原则,拟定设备租赁事宜,双方协商签订下列合同条款,以明确双方的权利和义务关系,使本合同全面、真实、完整履行。
第条:租赁设备名称、规格、型号:70吨吊管机
第二条:设备使用地点:麻____市
第二条:租赁设备期限:________年____月____日至________年____月____日止。
1、设备启用时间双方拟定为:设备经乙方安装调试完毕为起租口。设备进场的时间以合同或电话通知为准,租赁时间按月计算。(不足1个月按1个月计算)。
2、设备使用完后如停租,甲方必须通知乙方达到现场,如因甲方原因款未结清,场地、道路或其它物体障碍使乙方设备无法顺利出场时,则视同甲方继续使用乙方设备。租期顺延,租金连续计算至乙方设备出场之日止。
第四条:租赁价格、进出场费支付方式
1、租赁价格:以月租方式计算,每月租金为:人民币18万元。每月到期支付,甲方提供司机的食宿,甲方自配司机,负责小型维修和紧XX(如甲方提供司机其工资不计甲方自行支付)。
2、甲方支付设备进、出场、安装、拆卸、运输、汽车吊装、检测费、办证、维修等费为人民币3万元整。
3、双方签订合同后,乙方设备到场,甲方即付进场安装费人民币3万元整,乙方开始作前期准备,并按合同规定时间进场安装。
第五条:双方的权利和义务
一、乙方的权利和义务
1、合同期间乙方权益受到不法侵害,设备缺乏安全保障,遭到损坏、丢失,乙方有权要求按重置价格赔偿并有权中止合同,有权要求甲方继续履行合同,有权依法维护乙方的合法权益。
2、负责设备的维护、保养,当设备发生故障接甲方通知后,应即时赶往现场修理,机械出现大型故障保证在三天内恢复正常工作,一般故障36小时内恢复正常工作。
二、甲方的权利和义务
1、甲方享有设备的使用权,未经乙方书面许可,甲方不得转移使用地点、转租
第三方使用或当自有财产抵押,不得在设备上增加或拆除部件。
2、负责设备基础设计和施工,做好施工隐蔽记录及质量检验记录,并组织基础验收工作,切实做好基础后排水措施,确保设备基础与安全性和可靠性。
3、甲方不准安排与乙方安、拆、维修工作相关交叉的作业内容同时进行施工。
4、设备运转未达到应有的'设备效率及设计指标甲方有权要求乙方再行调试,使其符合设备参数要求。
5、遵守设备安全操作规程,不强迫指令操作人员违章作业,承担违章操作所造成的损失,禁止私自调改各种安全限位器。
6、甲方负责吊钩以下和指挥不当所造成的安全事故,并承担相关经济法律责任。
7、负责做好乙方设备进出场前后准备工作,负责场地的平整,为乙方设备进出场提供必需条件。
8、甲方必须提供设备装、拆告知安监及检测部门所需要的相关技术资料。
第六条:违约责任
1、双方严格履行合同条款,违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。
2、甲方必须按合同规定的时间,金额结清每月租金,否则乙方有权按甲方所欠租金金额每天收取10%滞纳金并停止使用,租金续计。
第七条:其它
1、合同未尽事宜,双方协商一致后可补充合同条款,补充条款与本合同具同等到效力。
2、乙方收取一切费用均不含税金,如甲方需要税票另外加收税金。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方签字:
________年____月____日
乙方签字:
________年____月____日
机械租赁合同13
甲方:__________
乙方:__________
依据《民法典》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就汽车起重机机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格:
25T汽车起重机
第二条租赁期限
设备租赁期限自_____年_____月_____日至_____年_____月______日。
第三条租金及进出场费
设备租赁价格:吊运一车管材__________元;进出场费/_____元,由承租方支付。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:__________
2.工作内容:调运管件、安放到指定位置
3.施工地点:
第六条技术安全要求:甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作,到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效,保证设备的安全。
第七条双方义务和责任
1.甲方的义务和责任:密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排,但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求,如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的'一切损失由甲方承担。
2.乙方的义务和责任:严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。
第八条争议的处理:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向当地法院起诉。
第九条其他约定事项:本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。
第十条合同效力:本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
机械租赁合同14
出租人(简称甲方):_______________
承租人(简称乙方):_______________
根据《民法典》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备,甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:种 类 数量 押金标准 计量单位 租金单价(元)赔偿价(元)________∕天13。00元∕___ ____∕天4。00元∕只应收押金(共计):____特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法:乙方应将租赁物用于承建_________________工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表,以便甲方按时、按量的供应。
五、租赁期限:________年____月____日至________年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前____日内,重新订立租赁合同。
六、租金应按月支付,乙方应在每月____日之前向甲方提交上____月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
七、经双方协商,乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写)________元,甲方收到押金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续。赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。
八、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派____为提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方或者提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。
十、租赁期间,租赁物资的.维修由乙方负责,费用由乙方承担。
十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失的,应按照以下标准由乙方向甲方支付赔偿金:材料缺损的,________________赔偿。未经甲方书面同意,乙方不得将钢管截断使用。否则按照钢管缺损处理。
十三、违约责任:
①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条第
②款的规定承担违约责任。
④其他违约行为:________________________________。
十四、保证人________就乙方的合同义务向甲方提供担保,保证乙方履行本合同义务,如乙方违约,保证人按照《民法典》的规定对乙方的违约行为承担保证责任。
十五、本合同未作规定的,按照《民法典》的规定执行。
十六、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向甲方住所地人民法院起诉。
十七、本合同一式___份,甲、乙双方各执___份,保证人执___份。
十八、本合同自甲、乙双方(及保证人)签字或者盖章后生效。
出租人(盖章): 承租人(盖章):
地址: 地址:
法人代表(签字): 法人代表(签字):
承办人: 承办人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
担保人(盖章):
签订日期: 年 月 日
签订地点:
机械租赁合同15
承租方:
出租方:
根据有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方同意签定本合同。
一:租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准:
二.设备使用地点和进出场时间及费用:
1.乙方设备自20xx年 9 月25日到场,自20xx年 9 月26日开始计收台班费用。
2.施工地点:
3.进场费:500元,出场费500元。
三.班制及结算:
1.台班计算方法:每8小时为壹个台班,不足8小时按壹个台班计算(台班计时为8小时,包括整备2小时)。
2.结算方式:甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。
四.权利和义务
1.甲方权利和义务
(1)机械开始工作前,负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。
(2)保障乙方设备安全进出场道路畅通,并保证乙方机械设备及人员驻场期间的`完好和安全。
(3)不得将乙方机械转租第三者,并由甲方解决司机的食宿问题。
2.乙方权利和义务
(1)乙方根据甲方要求,在规定的时间内进入施工现场。
(2)当甲方违章指挥强制作业时,乙方工作人员有权拒绝执行。
五.其他约定事项:
六.本合同一式 份,合同双方各执 份。
出租方(章); 承租方(章);
日期: 日期:
【机械租赁合同】相关文章:
机械租赁合同05-10
租赁机械合同03-23
机械租赁合同12-14
机械租赁合同06-26
机械租赁合同[精选]07-17
(精选)机械租赁合同07-16
机械租赁合同(精选)07-16
(精选)机械租赁合同07-19
机械租赁合同[经典]07-26
[经典]机械租赁合同07-24