广告塔座承包施工协议

广告塔座承包施工协议

　　在快速变化和不断变革的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议后则有法可依，有据可寻。大家知道协议的格式吗？下面是小编整理的广告塔座承包施工协议，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称：型广告塔座

　　2、工程地点：_________

　　二、工程内容：

　　1、依据甲乙双方确认的施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为__型广告塔座。

　　2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装……面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套

　　三、承包方式和造价：

　　__型广告塔座，单价每座__元合计人民币__元，大写：__元整；本项目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工广告塔钢结构及基础施工

　　四、工程价款支付、结算方式：

　　付款方式：____________

　　合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%，计人民币__元；钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%，计人民币__元；之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价__元的__%;合计人民币__元座广告塔共计__元;3%作为乙方的保修保障金合计人民币__元，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

　　五、工程期限为天，其中加工配件_天，运输_天，安装_天。

　　六、双方责任

　　甲方责任

　　1、甲方负责广告塔的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人__元计，工期相应顺延。

　　2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

　　4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元。

　　6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

　　7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔进行处理或拍卖，同时此合同终止。

　　乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔结构安全性。广告牌设计基本风压为/㎡广告塔质保期为__年，保修期为__年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的__%赔偿甲方损失。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害或停电原因，工期顺延。

　　5、工程质量验收：

　　以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

　　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

　　7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

　　8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

　　七、违约责任：

　　如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

　　八、附属文件：

　　《钢结构广告塔主体安装质量验收表》

　　附则：____________

　　合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附属文件共同遵守。

　　本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。

　　经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。

　　本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》，省工程建设标准。验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。

　　本合同从甲方首期付款到乙方账户之日起生效。

　　甲方代表人签字：____________

　　乙方代表人签字：____________

　　日期：___________

【广告塔座承包施工协议】相关文章：

广告塔座制作合同03-20

广告塔座制作协议书01-31

【热】广告塔座制作协议书03-31

建筑施工承包施工合同02-09

建筑施工承包协议03-10

广告施工合同12-13

广告施工合同04-03

承包施工合同12-27

钢筋制作承包施工协议06-24