- 相关推荐
企业办公楼建设施工承包协议
在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到协议的重要性，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编帮大家整理的企业办公楼建设施工承包协议，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方：___________
乙方：___________
依照《中华人民共和国民法典》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：
第一条：工程概况
1、工程名称：___________
2、工程地点：___________
3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。
4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。
5、承包方式：包工、包料。
6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。
7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。
第二条：双方责任和义务
1、甲方责任和义务
（1）向乙方提供设备、材料的存放地点；
（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作；
（3）按合同约定向乙方支付工程款。
（4）在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。
2、乙方责任和义务
（1）施工过程中的用水，用电由甲方提供；
（2）乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。
（3）乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担；
（4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料；
第三条：工期约定
1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工；
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失；
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。
第四条：工程质量及保修约定
1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求；
2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。
3、本工程保修期为壹年。
第五条：付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。
第六条：合同履约保证
1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。
2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。
第七条：争议的解决办法
1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决；
2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。
第八条：其他
1、本合同甲方委托；乙方委托为项目责任人，电话：___________双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应；
2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力；
3、本合同其他未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》规定执行；
4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。
5、双方确认的《工程预（决）算表》是本合同的有效组成部分。
6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。
甲方（盖章）签字：____________
乙方（盖章）签字：____________
【企业办公楼建设施工承包协议】相关文章：
企业办公楼建设施工协议04-09
承包办公楼建设工程项目施工协议04-09
办公楼建筑施工承包协议04-09
承包办公楼建设工程项目施工协议书04-03
办公楼建设工程项目施工协议04-09
公司办公楼建设工程项目承包协议04-09
建设工程承包施工合同12-14
办公楼施工总承包合同07-05
企业办公楼中央空调安装施工协议04-09