城镇公园工程设计合同书

时间:2024-04-27 09:36:08 设计 我要投稿
  • 相关推荐

城镇公园工程设计合同书

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编整理的城镇公园工程设计合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

城镇公园工程设计合同书

  发包人:_____________________(以下称甲方)

  承包方:_____________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本着绿化工程设计事项协商一致,订立本合同,共同执行。

  一、设计工程概况

  工程名称:_____________________

  工程地点:_____________________

  设计及交图时间期限:___________

  二、工程设计费

  ______________元/平米

  三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  _________________________________________________

  设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间

  _________________________________________________

  四、费用

  4.1双方商定,本合同的设计费为______________

  4.2此项工程设计完工后,如由乙方施工,另行签订施工合同。设计费则由乙方承担,已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。

  五、支付方式

  5.1本合同生效三天内,发包人向设计人支付设计费总额的_______%

  5.2设计人提交费总额的_______%,计_______;之后,发包人经图纸会审后,在施工期间向设计人支付总设计费的_______%,计_______,施工完成后,发包人结清余款_______%,计_______不留尾款。

  六、双方责任

  6.1发包人责任

  6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限_______天以内,设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定_______天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交的资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  6.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行计,按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  6.2.2设计合理使用年限为_______年。

  6.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_______﹪。

  6.2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的千分之_______。

  6.2.5设计人支付设计文件后,根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。

  6.2.6在合同约定期限,乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的,经甲方(发包人)在合理期限催告,乙方仍不能履行并完成本合同义务的,甲方有权解除合同,因此给甲方造成损失的,乙方负责据实赔偿。

  6.2.7出现6.2.6条款情形的,本合同第6.1.3条款对甲方不具约束力。

  七、保密

  双方都应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  八、仲裁

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_______种方式解决;

  (1)提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。

  (2)依法向人民法院起诉。

  九、合同生效及其他

  9.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  9.2本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。

  9.3发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  9.5本合同双方签字盖章及生效,一式_______份,发包人_______份,设计人_______份。

  9.6双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。

  9.7未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充本协议与本合同具有同等效力。

  发包人名称:______________(盖章) 设计人名称:______________(盖章)

  法定代表人:______________(签字) 法定代表人:______________(签字)

  委托代理人:______________

  日期:_____________________

【城镇公园工程设计合同书】相关文章:

工程设计合同书07-04

工程设计合同书09-01

城镇房屋租赁合同书03-12

建设工程设计合同书06-25

人防工程设计合同书01-03

景观工程设计合同书09-09

工程设计施工合同书03-06

建设工程设计合同书03-06

委托工程设计合同书03-27

景观工程设计合同书模板07-01