- 相关推荐
建筑楼房刮白施工合同
随着人们对法律的了解日益加深,合同在生活中的使用越来越广泛,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的建筑楼房刮白施工合同,欢迎大家分享。
建设单位(甲方):_________________
施工单位(乙方):_________________
甲乙双方就工程 楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
___________
二、工程地点:
___________
三、工程项目内容:
_____________
本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。
五、工程造价
约为人民币:________元
六、付款方式
1.合同签订后乙方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额___________ 预付款。
2.开工后,甲方按工程进度至中途,支付乙方工程总额__________预付款,工程完工,甲方验收合格再支付给乙方工程总额____________(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备:
______ 本工程所需的工程材料由___方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由___方提供,施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工(乙)方负责。
5.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________
代表人:_________________代表人:__________________
电话:___________ 电话:___________
日期:________________
【建筑楼房刮白施工合同】相关文章:
楼房建筑施工合同5篇07-07
楼房承包施工合同范文07-05
楼房建筑结构合同书09-10
建筑楼房租赁合同书04-24
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工配合施工合同06-25
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-19