建筑工程施工简易合同
在不断进步的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的建筑工程施工简易合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方__________________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:____________________
二、地点:____________________
三、承包方式:______________________________
四、工程承包内容:______________________________
五、合同价款:______________________________
六、付款方式:______________________________
七、总工期要求__________个工作日。
八、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
九、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款_______元。
十、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十一、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十二、本合同一式__________份,甲方__________份,乙方__________份,双方签字盖章后生效。
甲方代表:__________乙方代表:__________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
【建筑工程施工简易合同】相关文章:
简易建筑工程施工合同03-08
简易工程施工合同11-22
简易的工程施工合同07-01
工程施工简易合同范本08-03
简易建筑工程合同12-07
简易的建筑施工合同(精选13篇)06-29
简易建筑施工合同7篇06-25
简易建筑施工合同范本12-11
建筑幕墙工程施工合同06-24