垫资协议合同
在现在的社会生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，以下是小编精心整理的垫资协议合同，欢迎大家分享。
垫资协议合同1
出卖人：合同编号：
签约地点：
买受： 签发时间： 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间
第三条 计重方式：（1）理论计重（螺纹钢、圆钢）检斤计重（线材）
第四条 检验标准、方法、地点及期限。
(一) 买受人以出卖人提供的交货清单为数量验收依据，验收数量与交货数量有异议的，
买受人应在提货当日向出卖人提出异议（书面），并保持货物原状，经双方协商一
致后解决。
(二)买受人提货后，自行复检，如有质量异议，应保持货物原状，并在提货之日起五
日内向出卖人提出异议（书面）。 第五条 标的物所有权自买受人提货时起转移，所有权转以后，毁损、灭失的风险责任由买受人承担，但买受人未履行支付价款义务的，标的'物属于出卖人所有。
第六条 本合同标的分批执行的，买受人需在提货前 2日内向出卖人提交购货清单。 第七条 交货地点为 买受人工地 运费每吨60元由 买受人 承担， 第八条 结算方式、时间、执行下列第 3.4.5 项。
(一) 现款提货。 (二) 买受人预付元，日内结清。 (三) 买受人与提货后， (四) 货款结算以现金、银行方式进行结算。
(五) 其他事项：自每次货物到达之日起开始，并
每吨加收3 元资金占用费，如超过 30 天未结清，按每吨每天加收 5 元 资金占用费；先期500吨由出卖人从第一次供货之日起垫付30天，从第31日起每吨每天3元资金占用费从第61日起每吨每天5元资金占用费直至付清所有货款及资金占用费。
第九条本合同终止条件：
(一) 合同履行完毕。
(二) 买受人如果不能按约定期支付货款，出卖人有权停止供货，并要求买受人付清所
有货款及资金占用费。
第十条 违约责任：执行以下 2 项。
(一) 双方约定有定金的，按照定金规则执行。
(二) 如果买受人不能按约定履行付款义务，按未履行价格的千分之三每日承担违约
金。
(三) 其他约定事项
第十一条合同有效期，执行以下 项。
（一）自 年 （二）本合同仅限与完工。
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列方式解决：向当地人民法院起诉。 第十三条本合同即日起生效。 第十四条 其他约定事项：
(一) 出卖人所供货物价格以发货当日我的钢铁网价为准。
(二) 如出卖方无违反合同，需方只能与本公司建立供求关系，不得与其他公司发生供求关系。
(三) 未尽事宜由双方协商解决。
垫资协议合同2
甲方(借资方)：____________________
身份证号码：______________________
联系电话：________________________
联系地址：________________________
银行账户：________________________
乙方(垫资方)：____________________
身份证号码：______________________
联系电话：________________________
联系地址：________________________
风险告知：填写完整的个人单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：_____________________
2、工程地点：_____________________
3、工程范围：总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间：定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式：_________________________。
6、承包内容：_________________________。
二、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_______天。
三、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
四、工程造价：本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的___%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙_方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
六、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金___万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的'各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章)： 乙方 (签字、盖章)：
签订日期：___年___月___日 签订日期：___年___月___日
垫资协议合同3
甲方：王某
乙方：蔡某
丙方：张某
鉴于：甲、乙、丙三方发起设立了北京某某餐饮管理有限责任公司，公司注册资本1000万元，甲方认缴资本560万元，乙方认缴资本240万元，丙方认缴资本200万元。公司正式成立前，甲、乙、丙各方均有垫资，经友好协商，各方对公司各股东前期垫资作如下处理：
一、垫资情况
1.甲方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下：
时间
支出项目
金额
凭证号
2.乙方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下：
时间
支出项目
金额
凭证号
3.丙方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下：
时间
支出项目
金额
凭证号
二、垫资票据的提供及责任
各股东将上述垫资的原始凭证及相关资料的原件全部交由公司财务入账或交公司档案保管，因票据或资料不全导致的责任，均由各股东自行承担，与公司无关。
三、垫资的认可
各股东对本协议的签署表明：对本协议第一条列明的.自己和他方的垫资时间、金额、支出项的认可，并确定本协议第一条列明各项支出均用于公司成立或运营过程中。
四、垫资的财务处理
各股东一致同意将上述各方垫资转为各自在公司的认缴资本，不足部分由各股东按照确定的出资时间补足。
五、本协议由公司财务部门具体负责实施，因公司财务处理需要，与本协议不一致的。以公司财务处理为准。
六、本协议自各方签字之日起生效。本协议一式四份，三方各持一份，公司存档一份。
甲方签字：
乙方
丙方 签字：
年 月 日 年 月 日
垫资协议合同4
编号：______________________
甲方：______________________
乙方(借款人)：______________
身份证号：__________________
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)__________________元整(小写：__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名：__________________；
账号：__________________；
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名：__________________；
账号：__________________；
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写：__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的.个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：
①委托融资申请表；
②债务声明书；
③划款委托书；
④借款借据；
⑤____________；
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。
甲方：__________________
乙方签名(指印)：________
身份证号码：____________
住址：__________________
电话：__________________
签订日期：______________
垫资协议合同5
钢材供应合同
需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司
供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下：
一、 工程名称及地点： 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部
二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
1、 物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
2、 规格型号：以需方预算规格为准。
3、 预算钢材数量：（ 1000吨 ）
三、 数量、运输、验收规定
1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
2、 未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合格。
四、 钢材价格及付款方式规定.
第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，直至结清所欠款项。
第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。
五、 违约责任界定
1、 经双方协商，甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清，每次甲方需现款转账支付货款（甲方若使用银行承兑汇票付款，愿意承担为此产生的贴现利息），超过三天（3天）后未结清，乙方有权停止供货，结算款应每天每吨加收3元违约金，直至结清。
2、 乙方所供钢材如出现不合格产品，应积极地做出调换该批产品的`工作，不得影响甲方的正常施工，否则视为违约，应承担该批产品总值的千分之二的违约金。
3、 甲、乙双方在履行本合同时，甲方不得擅自购进他人钢材，否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人，向乙方提供上述人员的身份证复印件，指定收货人为： 身份证号： ，打欠条人： 身份证号：，对账人： ，身份证号：。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
七、 争议的解决。
1、
2、 双方如有异议，可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同，应立即付清所欠款项，并支付合同违约金拾万元整。
八、 其他事项
1、
2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。
注：1、本合同签订地点为郑州市。
2、自发货之日起生效。
3、甲方付清货款后本合同自动作废。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
代表人： 代表人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：年月 日签订时间：年 月 日
垫资协议合同6
甲方：
乙方：
根据乙方在 施工需求，现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识，甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
一、产品名称：
柴油。
二、质量要求：
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品，符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
三、供货方式
乙方随时可以联系甲方送油。
四、产品价格：
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
五、售后质量保证
在乙方施工期间，甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任，乙方有权将不合格油料清退出场，费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时，甲方应承担一切经济损失。
六、货款的支付与结算
1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款，经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期，结清所有油款。
2，结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款
七、甲乙双方的权利与义务
1.在符合支付油款条件时，乙方未能及时支付，乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式：油款*0.3%*天数(天数以送油之日算起)，如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金，甲方有权单方面终止供油，乙方并负相应的违约责任。
2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的'柴油的质量不出现任何问题。
3.甲方有责任在柴油出现质量问题时，及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用，在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。
4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶，甲方有权延迟向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
八、其他
1.甲方向乙方施工工地送油时，乙方应协助甲方做好安全防范工作，诺发生意外事故，造成人员伤亡和财产损失的，由责任方负全部责任。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议，甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时，可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
垫资协议合同7
甲方：
签约地点：
乙方： 签约日期: 年 月 日
为明确甲、乙双方权利义务，根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥，同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同，以资双方信守执行。
一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下：
1、乙方垫资品牌为XXXX水泥，品种为32.5散装、42.5散装，数量以甲方实际需要为准。
2、甲方所需水泥提货数量需提前2日 告知乙方，数量特别大时需提前5日 告知乙方，以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。
3、乙方为甲方进行垫资，垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算 每吨收取20元 作为垫资利润。
4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责，从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商，协商情况为以运输合同约定为准 。
5、垫资结算方式为月结，即当月合计垫资金额于次月20 日前一次性付清款项。
二、计量验收及合理损耗规定：
1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准，包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的，应在收货时提出，乙方应立即复核，若确属乙方原因应予以更换。
2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准，合理磅差率 为3 ‰，合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出，由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测，若确属乙方原因，以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的，视为甲方对该批次交货量无异议。
甲方指定收货人验收的，收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认，指定收货人对数量有异议的，亦应在收货时提出，否则，视为甲方对该批次交货量无异议。
三、发票的出具及货款的支付：
1、每月5 日前，由双方对上月水泥提货 所发生的供货数量和金额进行汇总，并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的提货数量和磅单为准。
2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方，所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方，因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。
3、甲方应在次月20日前 一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润，否则甲方有权停止供货，并追究相应的违约责任。
四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法：
1、质量要求：乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。
2、特殊质量要求：
3、验收方法：以□乙方 ■乙方供货厂商 同编号出厂产品检验报告验收，并委托□乙方 ■乙方供货厂商 抽样。
4、提出异议期限：如甲方对质量有异议，应在收货后四十日内向乙方提出书面异议，否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。
5、解决质量异议的方法：
出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决，由此所发生的.一切费用由败诉方承担。
五、违约责任：
1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求，乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。
2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划，给乙方造成的经济损失由甲方承担，甲方因此造成损失自行承担。
3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项，乙方有权解除合同，由此造成的一切损失由甲方承担。同时，甲方除应立即偿清所欠款项外，每延迟付款一日，则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3% 作为违约金，2个月内偿清所有垫资款及违约金。（注：如2个月内未能付清所有垫资款及违约金，需要以厂房做为抵押还清所欠债务。）
六、解决纠纷的方式：
协商解决，协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。
七、其他约定：
1、本合同自双方签字（甲方为自然人时）盖章（甲方为法人和或经济组织）之日起生效，有效期至年月日止。
2、本合同一式2 份，甲、乙双方各执1 份。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代 表： 代 表：
地址: 地址:
垫资协议合同8
甲方：___________________________
乙方(借款人)：__________________
身份证号：____________________
鉴于乙方拟向_________银行_________支行(以下简称为” 贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
(一)垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB______________) 甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名：__________________
账号：__________________
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放到以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出犋划款授权委托书:
户名：__________________
账号：__________________
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将2方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则,经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲防有权利按垫资金额的_________% (千分之____________)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
(二)乙方贷款事项
2.21乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB___________________)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足Z方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
(三)保证及违约责任
3.1亿方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的'全部代垫款的，乙方愿意接受_________市_________区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;方也可凭借款借据向_________市_________区法院申请支付令， 乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
(四)通用事项
4.1其他约定(如无需填写"本项空白”)
4.2下列第_项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤__________________。
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖璋之日起生效。
甲方：__________________
乙方签名(指印) :__________________
身份证号码:__________________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期：__________________
垫资协议合同9
甲方：
乙方：
为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。
一、租赁土地位臵、面积、用途
甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为____亩。
二、租赁期限
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。
三、租金计算标准及交付方法
1、租金计算标准：____元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的`要求。
2、租金交付方法：
四、甲方的权利和义务
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。
五、乙方的权利和义务
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。
六、违约责任
双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
七、特殊规定
如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除，发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字后生效。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
签订日期：
垫资协议合同10
转让方：_______________(以下简称甲方)
受让方：_______________(以下简称乙方)
甲方现将的土地与乙方合作开发建房，为明确双方的权、责、利，特订协议如下：
一、宅基地概况：宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的良田(约_______________个平方)。
二、合作方式：甲方宅基地与乙方合作开发建房，乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方，另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。
三、付款方式：签订合同付，其余部分待动动工付清元_______________。
四、权利与责任：甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用，乙方享有该条路的永久性使用权，但无所有权，甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的`不得无理取闹，遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责，乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量，甲方的两套住房享有乙方房屋的同等权利。甲方不负责所有的建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电，但所发生的费用概由乙方负责。
五、乙方所给甲方的两套住房，乙方不负责房产证件手续。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
________年_______月_____日
垫资协议合同11
甲方：_____________法定代表人：_____________
乙方：_______________法定代表人：_______________
鉴于：甲方为具有资质的工程公司，乙方为甲方在____________ 项目(下称__________项目)的.实际施工单位，乙方于 _______年___ 月进场施工，并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方账户汇入工程垫资款 _______元，用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方账户汇入工程垫资款 ________元，用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定，阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后，甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商，达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的 ________个工作日内，向乙方归还工程垫资款_________ 元及利润分成(资金占用费、施工费)_______ 元，共计 ___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后，甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后，甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方，直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金，适用本条第一款，甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款，甲方需按总金额__________ %/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务，乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜，双方另行协商约定。
七、本协议一式两份，签署后生效。
甲方(盖章)：_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字)：______________
签署日期：___________年 _______月 ________日
乙方(盖章)：_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字)：______________
签署日期：___________年 _______月 ________日
垫资协议合同12
甲方（发包方）：
地址：
法定代表人:
身份证号：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
身份证号：
联系电话：
甲、乙双方为有效开展生产经营，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条合作事项
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经
营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况
（一）名称： ；
（二）地址：；
（三）经济性质：；
（四）法定代表人： ；
（五）年生产能力：；
（六）采矿许可证号：；
（七）爆破许可证号： ；
（八）生产情况（或建设情况）：第三条 承包期限
本合同约定的承包经营期限为 年。即从 年 月日起，至年 月 日止。期限届满需要继续承包的，双方另行协商，乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条 承包方式
（一）甲方将自己拥有的采石场发包给乙方，甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通，乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售，乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
（二）承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核 算承包经营费用各自承担。
第五条 承包单价和支付方式
（一）承包工程单价
1、土石方承包生产单价人民币/立方，此承包单价以石灰石硬度为准，当土石硬度高于石灰石，单价另算。
2、大理石承包单价：乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5-1.0米长条石人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元；长条石为1.5-2米单价为人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元；2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方（开采条石设备甲方投入）的单价标准（该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)
3、付款结算方式：甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准)；甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款，该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
（二）保证金及支付标准和反还模式
1、保证金为人 ，其中土石方场地为人民
币 ，生产大理石场地人民币 。
2、合同签定后工人进场，乙方先交拾万元的信誉金给甲方，进场正常施工。甲方满足每天( 小时一班)生产量土方达到 立方，大理石条石达到 立方以上，乙方补足人民币 元(壹佰万元整)保证金，如生产量达不到，乙方不向甲方支付保证金，进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金，甲方应在乙方井场安全生产个月后，开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条 甲方的权利与义务
（一）甲方的权利
1.甲方有权维护砂石场及公司的利益不受损害。乙方在生产经营 中有危及砂石场及甲方公司声誉及其他利益的，甲方有权要求纠 正或予以制止；
2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
（二）甲方的义务
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项，不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路，均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐，甲方向乙方先行垫资采购油料，价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担，并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购，此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的`采石场相关的证照、手续必须齐备，并且不存 在法律瑕疵；如乙方进场后，因甲方证照原因，造成乙方不能按时生产或减产损失的，甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权；
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作，发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾，如3日内不能调解好矛盾的，甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务
（一）乙方的权利
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权；
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产；
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
（二）乙方的义务
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行；
2、乙方应当自行组建生产队伍，健全劳动用工制度，严格 劳动安全管理，并应接受甲方的监督检查；
3、严格按照本合同的约定；
4、对承包期间产生的劳动用工成本（包括保险费用）及安全事故承担责任；（一）在本合同履行过程中，经双方协商一致可以变更或解除合同；
（二）在本合同履行过程中，如遇国家政策发生重大变化，或者 发生不可抗力致合同目的不能实现时，可以变更或解除合同。
第九条违约责任
（一）1、合同生效后，甲、乙双方应严格履行合同，否则，应当承担违约责任；以保证金的基准，加倍赔付责任。
2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期间提出和乙方解除合同。如甲方要单方解除合同
的，除赔偿双倍保证金外，还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
（二）任何一方违约，守约方可以解除合同，造成损失的，还 可要求赔偿。
第十条场地问题
（一）甲方平场地平完交予乙方。
（二）乙方自行平场地，甲方负责平整场地所有费用。 第十一条 补充协议
本合同未尽事宜，甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条 争议解决方式
在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应尽量协商解决。协 商解决不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条 合同的生效本合同一式贰份，甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同， 双方各执一份。
甲方（盖章）乙方（签字）：
董事长（签字）： 代理人（签字）：
签订时间： 年 月 日 签订地点：篇二：劳务承包合同
务承 包
年月日
垫资协议合同13
协议有效期：自____年__月__日至____年__月__日
甲方：（借款人）
身份证号码：__________________
联系方式：__________________
地址：__________________
乙方：（出资人）
身份证号码：__________________
联系方式：__________________
地址：__________________
鉴于：
甲方因_____需要资金，无法在短时间内筹措到全部资金，向乙方申请垫资支持，乙方同意出资___元用于本次项目，双方达成以下协议：
一、本协议所约定的资金用于_____项目的支持，若因甲方违约导致项目无法完成，甲方应当向乙方支付全部本金及利息。
二、本协议所借资金使用期限为__天，自本协议签署之日起计算，若因特殊原因无法按时归还，甲方需另行与乙方协商。
三、甲方应按期向乙方支付所借资金及利息。本协议约定的年利率为__%，利息计算方式为___。
四、甲方应当妥善保管可能涉及到乙方利益的'重要资产及有价证券等，对其提供保管，不得转让、抵押或以其他方式处置。
五、本协议签署后，甲方应立即按照协议约定的时间及金额向乙方支付首期利息及所借资金的部分贷款，以示诚信。
六、甲方应在本协议效力期内不得以私人借贷、非法途径或其他方式向任何其他人或单位借取资金，否则视为违约并承担相应法律责任。
七、本协议一旦签署即生效，并不可撤销，双方应当严格遵守协议约定的所有内容。
八、本协议的任何争议均应当首先通过友好协商解决，协商不成的可以向有管辖权的人民法院起诉解决。
九、甲方向乙方支付房产抵押款人民币____元，押每平方金额___元，押银行地址：__________________。
十、本协议自签署之日起生效，至经过双方协商同意解除为止。
甲方签字： 身份证号码：____________________
联系方式：____________________
地址：____________________
乙方签字： 身份证号码：____________________
联系方式：____________________
地址：____________________
___年___月___日
___年___月___日
垫资协议合同14
发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）
承包方（全称）： （以下简称乙方）
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的`防渗漏为5年；
3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；
4。装修工程为2年；
5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年月日年月日
垫资协议合同15
甲方： 乙方：
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为 公司代垫资人民币 ，只用于 ,专款专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要单据文件： ，完全由甲方掌控此垫资款。
三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的`，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额： 固定收益，金额为：￥16000.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险） 。
六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条，将乙方移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。
七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
八：本协议一式贰
双方各执一份自双方
双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字： 乙方（法人）签字：
年 月 日 年 月 日
【垫资协议合同】相关文章：
短期垫资协议02-20
乡村医生为病人垫资的医疗门诊费用07-13
贷资施工合同书08-31
资管法律服务合同02-27
在北京开人力资源或信息咨询工资垫资10万，全下来多少钱？07-12
协议离职（资遣）后，还能进富士康吗？07-12
三资企业指的是哪三资06-22
资管和信托的区别-什么是资管和信托06-26
垫球比赛作文05-31