验收合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的验收合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
验收合同1
甲方：__________公司(以下简称为甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称'该工程')
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的.质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
验收合同2
甲方：___________
乙方：___________
签订地点：____________
(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)经过双方协商一致，签订本合同。
一、合同主要内容和要求
1.合同内容：甲方委托乙方承担 的竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》的编制和验收工作，协助甲方开展验收工作，具体包括：
1.1乙方接受甲方委托，按照国家环境监测技术规范的要求，负责编制上述项目的工作方案并组织进行项目竣工环境保护验收调查工作，编制完成《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》(电磁、水气、生态和噪声、固体废物处理两部分)。
1.2乙方代理甲方负责验收评审会务工作。
2.合同要求：
2.1 乙方提供的竣工环境保护监测验收的技术成果必须符合国家、地方和行业有关法律、法规、规程、规范及有关技术标准；
2.2乙方向甲方提供的《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》需满足行业审批要求，对编制的报告(表)结论、真实性、准确性和完整性负责。
2.3乙方对验收会提出的问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过环境保护验收。
2.4技术咨询服务的方式：委托有偿服务。
二、合同履行期限、地点、方式及成果份数
1. 履行期限：投运前，乙方应主动(甲方配合)收集委托验收项目的技术资料。工程全部投运后，乙方应在30个工作日内完成该工程的的竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》的编制工作。由于甲方原因，导致乙方不能按时完成，工作时间相应顺延。
2. 履行地点：
3. 履行方式及成果份数：乙方应按甲方的计划、进度要求完成本工程竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》的编制工作，提交成果报告(表)份数8份。
三、双方职责
1. 甲方职责
1.1配合乙方收集项目相关的技术资料。
1.2配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。
1.3按合同规定，按时向乙方拨付合同款。
2. 乙方职责
2.1按照国家及行业的规程、规范、技术标准，根据甲方要求，开展竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》的编制，在约定时间内提交成果报告(表)。协助甲方组织验收工作。
2.2委托有相应资质的.环保监测机构完成验收所需的环境监测工作并提供监测报告，承担相应费用。
2.3协助甲方组织验收工作，代理甲方上报技术成果及验收评审会务工作，负责评审、验收专家咨询费及会务费。对验收会提出的问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过环境保护验收。项目投产后3个月内应通过环境保护验收。
验收批复文件应在项目投产后3个月内取得。
四、技术情报和资料保密
本合同涉及的技术成果归双方共同所有，双方均有保密义务，遵守国家有关技术情报和保密法规和条例，未经对方允许，任何一方不得自行转让，泄露各自相关的技术成果和文件资料。
五、验收标准
乙方完成的竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》需满足甲方及环境保护行政主管部门的技术验收要求。
六、合同金额、付款方式和时间
1.甲方委托乙方承担竣工环境保护验收调查及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》的编制和协助验收工作，技术服务费总计人民币 (小写：_________ 元)。该费用包括所列工程竣工环境保护验收调查工作及《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》编制费、现场勘察费、评审验收专家咨询费及会务费，由乙方包干使用。
2.付款方式：银行转帐。
2.1 合同签订后，乙方完成《建设项目竣工环境保护验收调查报告书(表)》编制并提交至甲方后10个工作日内，将合同全额有效的增值税专用发票交到甲方财务部，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：元)，由于乙方原因造成甲方付款的延误，由乙方承担责任。开票资料如下：
2.2乙方在取得竣工环境保护验收意见后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：____________元)。
七、违约金或损失赔偿额的计算方法
违约方按照违约造成的实际后果进行赔偿。因不可抗力导致合同不能正常履行，乙方不承担责任。
八、争议解决办法
在合同履行过程中，甲乙双方如发生分歧，应本着互相谅解、平等互利的原则通过友好协商解决。如未能协商达成一致，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他(含上述条款未尽事宜)
1.本合同条款未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至双方履行完本合同的义务责任时终止。
3. 本合同一式陆份，其中正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份；副本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(本页无正文)
甲方(盖章)：______ 乙方(盖章)：____________
企业负责人人(签字)：__ 法定代表人(签字)：____________
委托代理人(签字)：___ 委托代理人(签字)：____________
地 址：___________ 地 址：____________
开户银行：________ 开户银行：____________
帐 号：___________ 帐 号：____________
邮政编码：________ 邮政编码：____________
联系电话：_________ 联系电话：_________
传 真：___________ 传 真：____________
签字时间：__年______月______日 签字时间：__年______月______日
验收合同3
廉江市环保局：
我单位拟于×××××(地点)建设××项目(项目名称)。该项目的建设内容为：××××(项目主要建设内容)：
项目环境影响评价文件的批复时间，现主体工程、污染防治设施建设的完成情况;房地产项目应说明公建配套设施的建设完成情况;
项目是否按批准的环境影响评价文件、设计文件和批复意见的要求建成或落实;
需分步验收的项目，应说明本次拟验收的内容，需暂缓验收的配套设施的'建设情况，暂缓验收的理由、计划等;已完成分步环保验收的内容及其批文号;
污染物排放是否符合环境影响评价文件、设计文件和批复意见中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。
各项生态保护措施是否按环境影响评价文件的批复要求落实。
现呈报贵局，请予审批。
××××
×××(申请单位或申请人名称)
年 月 日
申请单位(人)地址：×××× 邮政编码：×××
联系人： ××× 联系电话： ×××
验收合同4
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了追求互惠互利和共同发展，甲乙双方决定合作开发电动车市场。经过充分的协商，达成以下协议：乙方将向甲方提供电动车专用蓄电池。
1.技术要求：
1.1外观：
蓄电池的标志应包括正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号和出厂日期等信息。同时，这些标志应该清晰可见，固定牢固，并且不易脱落；此外，电池的外观也需要保持整洁。
1.2型号：
6－dzm－10（12v12ah 10hr）。
1.3外型尺寸及重量：
6－dzm－10：长（152±2）.宽（98±2）.高（97±2）.参考重量（4.25±0.05）。
1.4使用环境温度：
胶体蓄电池具备出色的工作温度范围，能够在-20℃至50℃的环境下稳定运行。而普通铅酸蓄电池也具备可靠的工作温度范围，在-10℃至50℃的温度条件下能够正常运转。
1.5放电容量：
蓄电池在充电至满电后，经过1至4小时的静置时间，在环境温度为25±5℃的条件下，按照jb/t10262标准进行放电测试，直到达到10.50V的终止电压。根据该标准，每次放电时间应不少于130分钟，并可以进行3次循环。
1.6大电流性能：
蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1～4h，以3.0i2（a）放电5min，蓄电池端电压不低于8.4v（以12v系列为例），且导电部分不得熔断，外观无异常现象。
1.7安全性能：
蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中以0.4i2（a）连续充电5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。
1.8耐震性能：
蓄电池充满电后，将其垂直固定在一个振动台上。在环境温度保持在25±10℃的条件下，对蓄电池进行垂直振动，振幅为2，频率为16.7Hz。经过1小时的振动后，检查蓄电池，确认没有任何液体泄漏或其他异常现象，并且端电压仍然在正常范围内。
1.9电池寿命：
按2.一种充电的方法是根据jb/t10262-标准中6.11的放电要求进行操作，循环次数应达到或超过450次，适用于胶体环保型电池，而普通铅酸型电池的循环次数应达到或超过350次。
1.10端电压及组合一致性：
配对单只电压13.0v以上，2节电压差不大于0.02v；3节电压差不大于0.04v；4节电压差不大于0.05v。
1.11过放电容量恢复性能：
“胶体环保型”电池开始以jb/t10262-标准放电至接近0v之后，短接该电池两极24h，再重新充满电。重复上述5次放电、充电、短接后，该电池（组）以jb/t10262-标准放电至单节10.5v时，放出的容量应大于标称容量的90%（“普通铅酸型”大于标称容量的85%）。
2.蓄电池的使用：
2.1蓄电池的充电：
"胶体环保型"电池（以3节6-dzm-10电池组为例）的充电过程如下：首先将蓄电池串联，形成一个额定电压为36V的电池组。在充电过程中，分为三个阶段。第一阶段：恒流充电阶段，电流保持在1.5～1.8A之间，电压逐渐上升。第二阶段：电压逐渐上升到44.1V左右并保持恒定，同时电流逐渐下降至400±30mA。第三阶段：涓流浮充充电阶段，电压保持在41.5±0.5V，电流逐渐趋近于0mA。此外，也可以采用脉冲方式进行充电。脉冲充电的最大电流不超过2.2A，最高电压不超过44.5V。
2.2电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。
3.蓄电池的验收：
3.1验收内容：
3.1.1外观：
a外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合1.3条的规定。
电池产品均配备鲜明且牢固的正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标识。这些标志都清晰可见，确保了产品的来源和使用安全。
蓄电池的整箱包装应配备经过检验合格的证明文件，包括使用说明书和售后服务保证书。此外，包装外部必须标注正确运输的提醒标志，以确保安全运输。
3.1.2性能：
a测量电池的极性，应与正负极性标志相符。
b开箱后，电池组单节电池的`开路电压应不小于13.0v
c蓄电池经完全充电后，静置1～4h，在25±5℃环境温度以jb/t10262-标准放电至蓄电池组电压31.5v止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。
3.2检验方法：
3.2.13.1.1条采用目测、钢卷尺和秤。
3.2.23.1.2条采用数字万用表和放电仪。
3.2.3在首次供货及正常供货后的每半年间隔内，乙方将对1.5、1.7和1.9条款进行试验，并向甲方提供经国家或行业认可的书面报告。
3.2.4每个批次抽同一包装箱中的1组3只电池，按1.5；1.10条款检验（1.5条允许三个循环），若达不到上述条款要求则按检验规则加倍抽样检测，仍不合格则该批产品退货。
4.双方约定：
4.1甲方职责：
4.1.1甲方对乙方所提供的每批产品按上述规则检验，若有不合格项或质量异议，须在收货之日起10日内书面或传真提出。
4.1.2甲方在使用过程中，若因电池制造原因需要退还给乙方的情况下，应当主动通知乙方的服务人员前往现场进行逐一检测。对于不符合退货要求的电池，乙方有权拒绝接收或将已退还的电池返还给甲方。
4.1.3甲方应要求客户（经销商）认真填写好乙方所提供的售后服务保证书上的有关内容，以便乙方掌握电池的有效使用期和建立好客户档案。
4.2乙方责任：
4.2.1乙方所提供给甲方的产品之质量必须符合上述技术要求。
4.2.2以3×6－dzm－10电池组为例，甲方电动车最大电流不超过13.0a，正常工作电流在环境温度25±2℃、风力1～2级的平坦路面上，以70～75公斤的负载不大于7a；乙方产品使用天数与续行里程的关系使用天数（12月计）90天180天270天360天
放电时间110min 105 min 95 min 72 min
参考续行里程35～55 km 30～50 km 20～40 km 15～35 km
使用天数（15月计）90天180天270天360天450天
放电时间120 min 110 min 105 min 95 min 72 min
参考续行里程40～60 km 35～55 km 30～50km 20～40km 15～35km
注：在环境温度25±5℃、车辆和道路状况正常的条件下，进行参考里程测试。该测试限定最高车速为20km/h，并且载重负荷不得超过75kg。参考里程还会受到电机效率、控制器控制参数以及其他整车配置的影响。
4.2.3乙方产品在正常使用情况下质保期如下：
（1）普通铅酸型和代胶体环保型电池出厂后15个月内，或使用12个月内有效。
（2）代胶体环保型电池出厂后18个月内，或使用15个月内有效。只要以上两个条件中的任何一条满足，即表示超过质保期。如果在质保期内发生以下问题：①短路；②断路；③反极；④大面积脱粉，并经甲、乙双方确认后，电池容量不达到标称容量的60%，乙方将负责修理或更换电池。否则，不享受质保服务。（其他规格型号的电池质保期将根据双方另行约定）。
4.2.4根据甲方上月退还的电池数量，乙方每月将向甲方返还相同规格型号的电池。经双方确认，这些退回的电池均为乙方责任范围内的数量。
甲方在电池出厂后的8个月内，若发现电池容量明显下降至额定容量80％以下（包括但不限于漏酸、短路等故障），乙方将负责更换全新电池，并重新计算质保期。
技术质量验收协议
如果电池在出厂后8个月以外但仍在质保期内发生容量明显下降至额定容量60％以下（或漏酸、短路等故障），乙方将负责更换维护电池，所更换的电池标称容量应在80%以上。原使用电池的三包期从其出厂日期起累计续保。
4.2.5乙方负责回收甲方过质保期的“华富”废旧电池，回收方法和价格另订。
4.2.6中国国内电动车的生产商负责向买家提供由中国人民保险公司承担的产品信誉和产品责任保险。
4.3本协议为双方供货合同的附件，具有同等效力，履行地为佳邮，解释权由乙方保留。
5.其它约定：
甲方：乙方：
代表：代表：
电话：电话：
传真：传真：
日期：__年__月__日
日期：__年__月__日
验收合同5
甲方：________
乙方：________
一：共同协议：
1、乙方按甲方的要求，承揽甲方中亨国际手机城监控工程的安装调试，并保证该系统使用性能符合甲方的要求。
2、产品的单位名称、规格、单位、单价、数量以甲方确认为准
3、乙方不得向甲方提供假、次、伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达、完成。相应的功能符合甲方要求。
4、乙方负责为甲方提供优良的售后服务。
5、合同期内甲方应积极配合乙方开展安装调试工作，并积极与乙方沟通，相互理解信任。
6、产品在中亨手机城安装并调试，双方签字后乙方协助甲方正常使用，双方签字2天后，由甲方负责保管，如发生遗失和人为损坏与乙方无关。
7、严密组织，精心施工。施工过程中确保安全。乙方施工人员在施工中的'生产安全由乙方自己负责、
8、施工过程中如有新的建议，双方另行协商解决。
9、合同生效后，甲方不得透露设备价格，乙方不得透露甲方所有系统名称以相应的功能。
10、施工过程中如遇到水泥地面开槽，由乙方负责施工、
11、合同签定二个礼拜内进场施工，施工工期8个工作日。
12、乙方在施工过程中确保工程质量，在保证质量的同时也要保证工程进度（确保在规定时间内基本把工程结束，让甲方尽早使用该系统）。
二：付款方式：
1、安装调试结束一次性付清。
三：维修保养：
1、本监控系统保修期为壹年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计、保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，乙方需适当向甲方收费。
4、甲方要求软硬件功能的改进，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务、免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费、以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路，零件）后造成损坏。非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障、
四：本合同一式两份，甲已双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
验收合同6
甲方：_________________________
乙方：_________________________
为明确双方责任，确保门式起重机的拆、运、维修、安装、验收工作顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，议定如下条款，共同遵守执行：
第一部分
一、乙方工作范围
1、甲方在____公司购买的三台门式起重机型号：——拆、运、维修、安装(基础预埋铁以上部分)、验收，(不包括除锈、喷涂)。
2、乙方拆、运前应现场了解情况，做出拆、运、吊装方案，双方对设备现状予以确认。乙方须对在拆运中的设备负责。道路运输过程中如有违章，乙方自行解决一切事宜，不得以任何理由提出让甲方补贴费用。
3、乙方须对——起重机的跨度改造(跨度改成——)负责，甲方只负责改造所需材料费，其余规费由乙方负责，免费培训操作人员、维修人员。在甲方协助下办理过户工作。
4、从____调出设备的原始资料(甲方配合)并提供完整的设备验收资料。费用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到预付款，起重机拆、运工期为30日。
2、安装工期，自土建施工验收合格交付乙方的'次日起50日内安装调试结束交付甲方试用，验收期限根据____特种设备研究院分院约定。(不可抗拒自然灾害、甲方未按合同约定付款、停电、工期顺延)。
第二部分
一、合同金额
1、本合同总造价：(人民币) 万元 ￥：____元。
二、付款条件
1、合同签订生效甲方预付乙方合同总金额20%，乙方拆、运至甲方现场，甲10个工作日内支付乙方合同总金额30%，否则乙方有权延期安装。乙方安装、调试、交付甲方试用付合同金额30%;否则乙方有权延期验收。验收合格取证、结束交付甲方使用10个工作日内，甲方付给乙方15%，否则乙方有权停止甲方使用。余5%作为安装质保金使用合合格6个月后10个工作日内支付(合同款项付清时乙方开具劳务发票)
第三部分
一、 甲方权利义务
1、乙方进入甲方场地施工的人员，甲方有现场安全管理、监督的权利，施工过程中，因情况紧急或可能存在重大安全隐患情况下，可单方阻止工程施工，待双方妥善协商后，安全隐患排除继续施工。
2、检查乙方进场施工人员的劳动合同、相关工种的资格证书、施工方应当投保的保险。
3、乙方安装调试结束后配合验收工作。
4、免费提供施工现场的用电及配电装置、叉车、验收用吊具。焊接设备。
5.免费提供改造及轨道安装的气体、焊接材料、钢板。
6、按合同约定支付合同款项。
二、 乙方权利义务
1、对本合同施工过程中发生的设备财产损坏能修复的修复，不能修复赔偿。对乙方施工人员人身安全负责，乙方必须投保能涵盖施工设备、施工现场人员人身安全的保险。
2、在安装施工前应进行设备检查，对部件损坏能够修复的有乙方进行修复，不能修复的经甲方确认进行更换人工费用由乙方承担。充分考虑施工中的确需要更换零部件及材料，本部分价款不包括在合同总价中。乙方负责列出清单及报价单交甲方购买。
3、在吊装、安装施工前对甲方购进的零部件及材料进行质量检验和确认，确保不会造成设备的功效减损和安全隐患。
4、乙方施工人员凭甲方发放的进出厂证件进场作业。
5、乙方必须与进场施工人员签订规范符合劳动法的劳动合同。
第四部分
一、工程验收标准
1、验收依据：起重机械安装改造维修监督检验规则(TSGQ7016-20__)
二、售后服务
1、对甲方提出的技术咨询及技术服务负责。
2、在设备运行过程中出现的质量问题，通过电话或传真沟通解决如解决不了，乙方在24小时内派员带所需零部件到甲方公司实地解决，收取费用按市场价。
三、违约责任
1、如乙方在约定时间内不能按期结束交付试用，违约金每迟交一周(一周按7天计算，不足7天按一周，超过7天，不足两周算两周)按合同价的0.3%计算，但违约金的最高限额为合同价的20/%。延期两周以上，甲方可解除合同并采取必要的补救措施。
2、如甲方未按照本合同规定的时间付款，应以实际欠款额为基数，按银行同期贷款的利率赔偿乙方的利息损失。
第五部分
一、争议解决
1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，提交____仲裁委员会裁决。
2、仲裁裁决结果，对双方均具有约束力。
3、仲裁裁决费由败诉方承担。
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同，应提前通知对方进行协商，但由此修改所造成的损失与费用，由修改提出方承担。
2、甲方购买的起重机如因质量问题需改造，甲乙双方另行协商，工期则顺延。
3、 此合同不尽之处，双方协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同一并具有法律效力。
4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签订并加盖公章后生效。
5、本合同一式肆，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：(公章) _________________________
乙方：(公章)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
签定日期 ： _________________________
签订日期：_________________________
验收合同7
编号：________________
甲方：__________________________
乙方：物业管理有限公司
根据甲乙双方签订的物业管理委托合同书的有关规定，甲方将xx年xx月日将物业的`设备设施交与乙方(详见物业交接清单)，乙方同意接收甲方交来以上设备设施，对于遗留问题，双方将另行签署物业交接备忘录。
附：(1)物业交接清单________张。
(2)物业交接备忘录一份。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______日
工程交接验收汇总表
序号_______交接验收表名称_______移交人_______接收人_______交接日期_______备注_______
物业交接验收备忘录
编号：
根据物业交接报告(交接编号)，双方在交接xx小区的设备或设施中，尚有以下问题没有交清，特签订此备忘录，甲方同意在xx年xx月xx日之前，将上述问题解决，若到期仍不能解决，乙方有权采取乙方认为应该采取的办法解决，直至交接工作全部完成。
遗留问题如下：________________________
问题原因：________________________
解决办法：________________________
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______年_______月
附件3：交接验收的各类表格(由管理处根据小区交接验收的实际情况，在草拟《物业接管验收方案》时，在此表格的基础上进行选择、修改、补充。
验收合同8
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
工程地址：
第一条 验收项目
1. 墙、顶面乳胶漆 合格 □ 不合格 □ 备注
2. 卧室石膏线 合格 □ 不合格 □ 备注
3. 客厅吊顶 合格 □ 不合格 □ 备注
4. 进户门套 合格 □ 不合格 □ 备注
5. 卧室门、门套 合格 □ 不合格 □ 备注
6. 卧室窗套 合格 □ 不合格 □ 备注
7. 阳台垭口 合格 □ 不合格 □ 备注
8. 进户门上吊柜 合格 □ 不合格 □ 备注
9. 阳台电脑桌、书架 合格 □ 不合格 □ 备注
10. 厨卫铝扣板吊顶 合格 □ 不合格 □ 备注
11. 影视墙隔板 合格 □ 不合格 □ 备注
12. 水电 合格 □ 不合格 □ 备注 备注：
第二条 约定事项
1. 乙方须对以上装修项目承担质量保修（附质量保修卡），主材保修期为壹年，装饰装修保修期为贰年，水、电、防渗漏工程保修期为伍年。
2. 乙方包工包料（不包括甲方自行购买之部分材料）工程，保修期内因质量原因所产生的'材料费、人工费均由乙方承担。
3. 在甲方发现工程出现质量问题并电话或网络通知乙方后7日内（节假日包括在内），乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方承担。
4. 保修范围： 就装修工程所涉及全部项目（以上验收项目）的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
5. 本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（盖章）：
______年_ 月 _ 日 设计师（签字）：
工长（签字）：
_______年______月_____日
验收合同9
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲、乙双方根据《合同法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用互利的原则，结合本消防项目具体情况，达成协约如下：
一、工程概况：
1、验收办证名称：
2、工程办证地点：
二、工程验收办证范围：
1、《消防工程设计审核合格证》及网上备案申报如随机抽取应办理取得《消防工程验收合格意见书》
2、提供设计图和消费审核合格图。
三、承包总价款：
1、合同总价款：贰万伍仟元（￥）
含（①装饰平面、天花、隔断、地面电箱图纸、及盖装房甲级设计资质出图章。②消防烟感、喷淋、消防栓、手报广播系统布置图纸及盖消防设计甲级资质出图章。）③消防报建费用。④电器检测费。⑤办证费用。
2、假如随机抽查，抽中甲方需多支付地毡及天花材料检测费共10000 元。
四、付款方式：
1、合同签定后，甲方支付乙方工程款总造价50%，即人民币壹万贰仟伍佰元正 。
2、取得《消防工程验收合格证》 或网上备案证号，甲方支付乙方工程款总造价 50%，即人民币壹万贰仟伍佰元正。
五、办证时间：
设计社会意见书为15 个工作日，出齐所有图纸并加盖出图章为5 天，申请办理验收现时间为5 天，随机抽查时间为15 个工作日。
六、违约责任与处理：
如乙方因素，不能办妥《消防工程验收合格证》乙方需向甲方付违约金贰万伍仟元正。
七、其他：
1、今后双方签定的.补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、补充协议与本协议有抵触的，应以本协议书准则。
2、本协议履行地为本工程所在地。
3、本协议一式二份，双方各执一份，双方自签字之日起生效。
甲方： __________________________乙方： ________________________
签定日期：
验收合同10
一、技术服务合同的类型有哪些
1、技术开发合同
是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。包括委托开发合同和合作开发合同。技术开发合同应当采用书面形式。当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化，可参照技术开发合同的规定订立合同。
2、技术转让合同
是指当事人就专利权转让、专利申请权转让、非专利技术转让、专利实施许可及技术引进所订立的合同。包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式。
3、技术咨询合同
是指当事人一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等咨询服务，另一方支付咨询报酬的合同。
4、技术服务合同
是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。不包括建设工程的勘察、设计、施工合同和承揽合同。
二、技术服务合同的验收标准
看合同是按何种合同条件签的，一般按合同的工期、费用、质量、安全，及服务质量来验收
1、遵守法律、法规，维护公共次序的原则。《合同法》第7条规定：当事人订立、履行合同应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不多扰乱社会经济次序，损害社会公共利益。这是合同当事人订立合同所必需履行遵守的基本原则。
2、自愿、平等、公平、诚实信用的原则。自愿、平等、公平、诚实信用的原则是《合同法》总则中确定的民事法律关系准则，这些原则适用于订立、履行各类合同。
3、有利于科学技术进步，促进科技成果转化、推广和应用的原则。有利于科学技术进步，促进科技成果转化、推广和应用的`原则上我国法律确定技术合同规范、设计技术合同机构时的指导思想，也是技术合同的特有原则。
三、技术服务合同纠纷怎么处理
第四十二条当事人将技术合同和其他合同内容或者将不同类型的技术合同内容订立在一个合同中的，应当根据当事人争议的权利义务内容，确定案件的性质和案由。
技术合同名称与约定的权利义务关系不一致的，应当按照约定的权利义务内容，确定合同的类型和案由。
技术转让合同中约定让与人负责包销或者回购受让人实施合同标的技术制造的产品，仅因让与人不履行或者不能全部履行包销或者回购义务引起纠纷，不涉及技术问题的，应当按照包销或者回购条款约定的权利义务内容确定案由。
第四十三条技术合同纠纷案件一般由中级以上人民法院管辖。
各高级人民法院根据本辖区的实际情况并报经最高人民法院批准，可以指定若干基层人民法院管辖第一审技术合同纠纷案件。
验收合同11
如何做好先签订装修合同后验收?装修公司和消费者在签订装修合同时候，签订交工时间表，当中要约定超时的违约责任，提高延期违约金的比例。业主要封闭装饰面前验收隐蔽工程等。
每到春天装修旺季，由于装修的业主太多，装修公司往往忙不过来，因此最容易出现延长工期、装修质量打折扣等问题，给业主带来烦恼和遗憾。那么，该如何避免这类问题的发生，以保证装修质量?对此，相关业内人士建议，较为有效的办法是事先签订好装修合同，事后做好验收工作，从而保障自己的合法权益不受侵害。
第一，正规装修公司在与消费者签订合同的同时，还会签订一份交工时间表，业主除了要求装修公司详细列明工程的.进度外，还要约定超时的违约责任，并将延期违约金的比例提高至每天总款项的1%以上，这样可以最大限度地保障自身的权益。
第二，合同中会附上一份材料说明单，其中详细标明了所用材料的品牌、规格和质量等级，业主和装修公司都应根据该说明单对材料进行验收，具体验收的项目包括品牌、规格、数量等。如果业主验收的材料合格，则验收人应在验收单上签字，反之则应拒绝签字，并与装修公司协商解决。
第三，对于隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的管线工程和结构工程)，业主必须在装修工人封闭装饰面之前进行验收，其中管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程包括用于固定、支撑房屋荷载的内部构造，具体包括水路、电路、防水等。验收时，业主、工程监理、施工单位负责人都应参与，验收合格且业主签字后，方可进行后续施工。
第四，装修公司会在工程竣工验收后结算尾款，为避免出现增项漏项错算等情况，业主验收时要对装修过程中出现的增减项目进行测量和核实，并与装修合同和图纸仔细核对。验收时，应着重检查施工项目是否全部完成、家装设计是否达到预期效果等。验收完成后，业主还应与装修公司签订保修协议。
验收合同12
甲方：_________________
乙方：_________________
1、协议内容：_________________经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的'调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，
2、资料总费用：_________________资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计：_________________15.5万元大写：_________________壹拾伍万伍仟元整
3、付款方式：_________________首付资料费伍万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。
4、甲方责任：_________________甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任：_________________
(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方：_________________委托人：_________________
乙方：_________________委托人：_________________
验收合同13
项目名称：____________
委托方(甲方)：____________
受托方(乙方)：____________
签订时间：________年______月
根据项目的建设需要，甲方( )委托乙方( )对该项目进行水保监理验收工作，甲乙双方就水保监理验收技术服务达成如下协议，共同遵守：
第一条设计内容及要求
1.项目名称：
2.工作内容：
3.服务范围：
第二条工作进度
1.工作前提条件：甲方正式委托后15个工作日内乙方入场开展水保监理工作。
2.工作进度：乙方入场开展水保监理工作后，须按技术规范要求提交监理报告。项目建设竣工后，乙方须提交水保验收报告，并协助甲方组织竣工水保验收并通过有关主管部门的验收。
第三条甲方责任
1.根据乙方提交清单，向乙方及时提供工作所需的有关文件和基础资料，并由双方交接签收；
2.及时对乙方提供的工作成果进行验收；
3.按合同规定及时向乙方支付技术服务费用；
4.配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。
第四条乙方责任
1.按照现行最新的国家相关规范、标准和技术条件开展水保监理工作，并按合同规定时间和数量向甲方提供成果，乙方交付的技术成果需满足通过有关水行政主管部门的验收要求。
2.根据监理结果向甲方提出整改意见，在甲方整改后完善、提交监理总结报告及水保验收报告。
3.协助甲方组织竣工水保验收会，报告质量需满足通过工程验收要求。
第五条技术成果验收
双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1.乙方提交工作成果的形式：按规范要求向甲方提交监理报告，并于工程通过竣工水保验收后20日内提交最终的水保监测总结报告及水保验收报告纸质版8套、电子版(PDF版本)1份。如甲方在乙方提交上述成果后要求加出报告，则乙方按每本报告300元计取出版费用。
2.工作成果的验收标准及方法：报告的编制质量通过验收组评审，项目获得有关水行政主管部门水保验收通过。
第六条知识产权及使用
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提供的合同成果所完成的.新的技术成果归甲方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
第七条违约责任
1.乙方提供的报告质量不合格，乙方应免费给予补充完善使其达到质量合格，符合合同要求。如报告经乙方两次完善后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用，相关损失由乙方承担。
2.乙方应遵守第六条的约定，如侵犯甲方权益，应支付甲方本合同额的20%作为违约赔偿。
3.乙方未按期提交工作成果，每逾期一日，应按合同总额的千分之五承担逾期违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用，相关损失由乙方承担。
第八条双方联系人
双方确定，在本合同有效期内，甲方指定以下人员为甲方联系人：____________
姓名：____________
乙方指定以下人员为乙方联系人：____________
姓名：____________
项目联系人承担以下责任：就本项技术服务过程联系、协调。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，因未及时通知对方并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。
第九条技术服务费及支付方式
1.技术服务费总额：本项目技术服务费总费用(大写)____元)(含税)。
2.支付方式：
2.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同额的40%，计人民币(小写：____元)；
2.2风机吊装全部完成，甲方向乙方支付合同额的40%，计人民币(小写：____元)；
2.3本项目取得通过水保验收后7日内，甲方向乙方支付合同额的20%，计人民币(小写：____元)。
甲方凭乙方出具的等额有效增值税专用发票向乙方支付上述费用。否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。
甲方应将技术服务费汇入乙方指定的开户行和账号，乙方开户银行和账号为：____________
户名：____________
开户银行：____________
帐号：________________
第十条解决争议方法
在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成，确定提交南宁仲裁委员会仲裁。
第十一条不可抗力
凡因不可抗力导致各方不能依协议履行其义务时，双方应协商确定是否部分履行、迟延履行或不履行，但不可抗力发生方必须及时告知协议对方，且在不可抗力事件发生后七日内提供由不可抗力事件发生地区有关政府部门出具的有效证明。如果当事人一方违约在先，在迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十二条补充协议
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力。
第十三条合同生效
本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
(以下无合同正文)
甲方：____________
法定代表人/委托代理人(签名)：____________
项目联系人：____________
单位地址：_________
电话：____________
开户名称：____________
开户银行：____________
银行帐号：____________
签订时间：________年______月______日
乙方：___________
法定代表人/委托代理人(签名)：____________
项目联系人：____________
单位地址：_________
电话：____________
传真：____________
开户名称：____________
开户银行：____________
银行帐号：____________
签订时间：________年______月______日
验收合同14
项 目 名 称： 20xx年市级特色效益农业资金项目
委 托 方（甲方）： 石柱县农业委员会
受 托 方（乙方）：
签 订 地 点： 石柱县农业委员会
签 订 日 期： 20xx年 月 日
委托方（甲方）：石柱县农业委员会
受托方（乙方）：
本合同经甲乙双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》与国家发改委、重庆市物价局的有关收费标准，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方独立承担“20xx年市级特色效益农业资金项目”县级验收事宜，具体验收内容以20xx年1月21日“采购第三方验收20xx年市级特色效益农业资金项目”验收内容为准。
第二条 为保证乙方能顺利开展项目验收工作，甲方应协调项目实施业主积极配合乙方工作；甲方应为乙方验收工作提供必要的工作条件，并指定专人负责联络；甲方应协助项目业主向乙方提供与项目验收有关的基础数据、图纸资料、文字材料及相关附件等资料及竣工资料。提供的相关资料应真实、有效。
在不影响乙方正常开展工作的情况下，甲方有权就本合同的执行情况进行检查和监督。
第三条 甲方应支持乙方按照国家和地方有关项目管理、验收规定开展验收工作，让乙方完成验收工作具有公正性和科学性。
第四条 乙方应按国家和地方有关项目管理、验收规定，组建由相关专业工程技术人员、财务人员及有关专家为成员的验收组，按照项目验收相关技术及质量要求，按时完成验收工作，其成果内容应符合国家、地方的法律、法规要求与行业的.技术标准和要求。
第五条 验收方式及成果
乙方应按甲方及项目相关验收标准制定验收方案，并严格按照验收方案组织验收工作，确保工程投资效益。项目验收结束后，乙方应向甲方提供以下成果：
1、石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）建设内容完成结果及完成投资汇总表。
2、石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）建设内容完成量及完成投资详细清单表。
3、编制《石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）县级验收总结》。
4、向甲方提供《石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）县级验收报告及验收意见》，所有资料一式5份。
第六条 本合同签订后，甲方按照单个项目的完成情况通知乙方进行验收。在验收前向乙方提供项目验收所有必要的基础资料，包括项目计划资金批复文件、竣工资料等。乙方在收到资料后要认真核对资料的完整性和真实性，对资料不齐或对资料有异议的应及时提出，协助项目业主及时修改。确保在接到通知后20天内按时完成验收工作，并向甲方提交验收成果。
第七条 资料保密、保管要求
1、甲方提供给乙方的基础资料，乙方必须保守秘密，不得提供给第三方。落实专人保管制度，防止资料丢失和损毁。验收结束后提交成果时一并退还全部基础资料。
2、乙方提交的项目验收成果，必须保证不能侵犯第三人的权利，若侵犯第三人的权利，产生的一切后果由乙方承担。
3、乙方提交的项目验收成果，非经甲方书面同意，不得向第三人提供。
第八条 本验收工作为有偿服务，经甲乙双方商定，由甲方支付给乙方验收费 万元（最高限价3.222万元，大写叁万贰仟贰佰贰拾元整，正式合同以最终中标价为准）。
第九条 费用支付方式
1、本项目报酬：验收费 万元。
2、报酬分二次支付，支付进度详见下表：
3、乙方的开户银行名称及帐号
开户银行：
帐 号：
开 户 名：
第十条 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
第十一条 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方（盖章）：
单位名称：
法人代表：
委托代理人：
乙方（盖章）：
单位名称：
法人代表：
委托代理人：
20xx年 月 日
验收合同15
【案情简介】
20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。
合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
【意见分歧】
案件审理过程中，存在两种不同意见：
第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
【案例评析】
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的.物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。
【验收合同】相关文章：
工程完成验收合同05-05
合同工程完工验收07-01
验收的报告03-18
申请验收的报告06-23
验收优秀报告12-19
验收报告02-04
验收会议纪要03-23
申请项目验收的请示06-23
申请项目验收的报告06-23
验收申请报告07-04