水电分包合同（优选）
在人民愈发重视法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的水电分包合同，欢迎大家分享。
水电分包合同1
甲方：
乙方：
甲乙双遵照平等、互利、共赢的原则，达成以下水、电、施工协议，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：
四、承包方式：包工包料，一次性包死。
五、承包价款：楼内水电每平方 元，楼内消防每平方 元，楼外水、电、消防另计，总价款约 万元。
六、正负零出来退50%保证金，6层封顶 后剩余保证金全部退完。
七、付款方式：基础到正负零付总价款的'30%，6层封顶付总价款的35%，主体完工付总价款的13%，室内穿线完工付总价款的10%，全部竣工付总价款的10%，余2%工程维修金一年内结清。
八、质量要求：所用材料均为合格产品，不合格不得使用。
九、施工工期：随整体施工同步进行。
十、合同已经签字，甲乙双方共同遵守，若一方违约，违约方必须赔偿对方30万元违约金。
十一、若甲方不按合同及时足额付款，后拖延一天按总价款日10%赔偿给乙方。
十二、质量保修期：按国家规定执行水电暖保修时间，一年内若不验收，可以证明无任何质量问题。甲方就无条件及时结清维修保证金。
十三、双方自合同签订之日起甲方若未按合同规定执行，应付乙方违约金每月4万元。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
水电分包合同2
甲方：
乙方：
一、工程范围及造价
(1)工程范围
____市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。
(2)按________年预算结算材料人工按现行____省建筑工程材料价格信息表作决算，总价下浮10%结算。
二、付款方式
1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方，之后每月按月进度80%支付，工程完工后支付到90%，资料决算完后支付到97%，预留3%作为保修金，保修期到________年满后一次性付清尾款。
2、乙方进场施工，向甲方支付50万元工程保证金，工程保证金到工程施工至转换层，甲方退还50万元工程保证金。
三、工期
乙方应在甲乙双方合同签订后____日内即进场施工，具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求，乙方承报相应的施工进度计划，并保证在甲方总体进度计划的安
装的工期内，完成合同工程内容。
四、工程质量保证
1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。
2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求，并应满足国家其它相关规范要求，通过消防验收。
3、系统安装并交付使用后，乙方对于本系统提供________年维修服务，维修期由系统安装验收合格之日起计算，在维修期内，乙方提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件，凡不正常使用而造成的部件损坏，乙方所提供的部件费用由甲方负责。
4、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格，至
第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。
五、安装与验收
(一)甲方负责
1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。
2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。
3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。
4、负责协调乙方与其它施工单位的关系。
5、甲方工程技术人员应积极监督，配合乙方施工工作。
6、工程完工时，甲方应当及时提供其它与消防有关的设备，材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。
7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。
(二)乙方责任
1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。
2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。
3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。
4、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收，并保证验收合格。
5、为甲方工作人员提供技术培训，使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。
6、负责________年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。
7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的________动，安全及操作规章制度，文明施工，负责乙方工作人员的.人生安全责任。
六、技术资料
乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书壹套。
七、不可抗力
由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时，责任不在乙方，但乙方应立即将情况通知甲方，并在不可抗力发生后____日内出具权威部门证明，送至甲方取认可。在确认有必要时，双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。
八、合同生效、变更、终止及其它
1、本合同由甲乙双方授权代表在中国____市签署，并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的________年保修服务结束之后，本合同将立即自然终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。
4、甲乙双方任何一方未经另一方同意，不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的
第三者。
5、在甲乙双方协调同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做某此变更，甲乙双方将签署补充协议。
九、违约责任、争议的解决
1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
双方在履行合同中发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、附件
消防工程图和工程量清单，水电布置施工图及弱电施工图。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
授权委托人：
授权委托人：
联系人：
联系人：
联系电话：
联系电话：
____日期：
____日期：
水电分包合同3
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装分包事项协商一致，订立本协议。
1、工程概况
1.1、工程名称：金干项目(名企公馆)二期16#、17#楼工程。
1.2、工程地点：成都市成华区龙潭镇以南，紧临成都市过境主干道三环路的外侧，成南立交和龙潭立交之间。
1.3、建筑面积：地下约5000平方米，地上约29431平方米。
2、工作范围和内容
2.1、该工程施工图纸所包含的所有水电安装分部分项工程、施工过程中所有临时用水用电配套工程，以及甲方按技术特点委托的其他工程。
2.2、乙方对承包范围内的工程内容实行自主经营，独立核算、自负盈亏，承担与分包内容有关的债权债务。乙方自行组织管理和技术班子，负责组织调配人力、资金、物资、机械设备等生产要素，
2.3、乙方负责范围内所有施工资料、签证文件、检验试验、竣工决算、专项施工方案的编制和实施，以及建设单位发包合同约定的、与乙方相关的所有承建方义务。
2.4、服从甲方统一协调管理。乙方应按甲方要求向其他分包协作单位提供本专业范围的技术和管理服务。乙方应负责按施工方案要求进行套管预埋、开孔后收口、建渣清理等。
3、工期
3.1、服从甲方施工工期总体安排，满足甲方总网络进度计划的要求。要求水电安装工程任一施工项目均不导致总工期的延长。
3.2、工期已经包含各分包工程的穿插施工、主体阶段插入装修作业、节假日、冬夏气候和雨季天气、施工场地、隐蔽前检查、图纸变更以及报审版和实施版的特殊作业安排、签证办理、材料进场、水电供应、垂直运输、层高、难易程度以及其他非不可抗力因素。
3.3、乙方原因延误工期，按总包合同产生的违约金向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4、工程质量
4.1、质量标准：图纸要求的现行国家或行业质量检验评定标准，总承包合同约定，同时并满足建设单位、监理、质检站及甲方过程检查验收要求。
4.2、质量等级：高分合格，验收一次性达标。
4.3、工程质量的措施费用、相关补救维修费用已经包含在协议单价内。
4.4、质量未达到标准乙方负责整改，由此造成的工程拖延和费用增加由乙方负责，并
4.5、每道工序开始乙方必须在现场做技术安全交底，每道工序结束乙方必须作自检并纠偏合格结论后方可报甲方验收，上道工序不合格不准进行下步工序施工，产生工期等损失乙方负责。
4.6、乙方对涉及临时给水、施工供电的技术和安全提供可行的方案，报项目部和监理单位审批执行。并应在符合安检要求前提下进行管理和保持。
5、承包方式
5.1、甲方按14.43 %(管理费10%，企业所得税1%，建安税3.43%)的固定比例从乙方分部分项工程决算产值中提取管理、配合、临设措施、保险、文明施工、所得税和利润。
5.2、乙方提供临时给水供电的技术负责和维护管理(包括所有用电作业时段的值班)的技术操作人员并不向甲方收取费用。乙方全权负责施工用电安全管理并不向甲方收取费用，甲方提供管理配合。临时水电材料甲方提供。
5.3、因建设单位报审版、实施版版本不同造成相关工程范围、施工方案、工程量不同，无论有多大程度变化，本协议的执行方式不变更。
5.4、本协议甲乙双方没有任何经济签证。
6、决算和价款
6.1、决算方式建设单位发包合同执行。
6.2、价款支付：
6.2.1、主体15层完成前甲方不付款，其后付款周期按建设单位支付周期。
6.2.2、付款比例为产值的80%(以建设单位审核为准)。其他不同阶段的付款和质保金的预留按照建设单位发包合同。
7、履约保证金
7.1、乙方向甲方缴纳30万元履约保证金。建设单位未收取甲方履约保证金时，甲方不向乙方收取或扣取，但其工程产值的30万视为履约保证金，在乙方严重违约时按本协议与履约保证金有关的条款执行。
7.2、履约保证金在竣工验收合格后返还给乙方。履约保证金不计息。
7.3、在乙方发生违约情节时，甲方有权根据乙方违约对甲方造成的损失、危害、及增加的风险程度，以及乙方纠正的态度，从履约保证金中扣取一定金额作为对甲方损失的赔偿。乙方认可甲方有处罚的权力。乙方可以通过证明自己的行为或后果对甲方没有任何伤害，并已经采取有效防范措施为由要求减轻或取消处罚。
8、民工及工资监督管理
8.1、乙方为履行本协议雇佣的工人属于乙方管理并支付工资。乙方承诺按时足额支付
8.2、乙方接受甲方为支付的工程款进行的监督。
8.3、乙方将雇佣人员名单以及身份证、特种作业复印件交甲方存档。用工必须符合国家和相关部门的规定，并订立劳动合同，约定劳资双方包括劳动保护、劳动报酬、劳动纪律等的责任、权利和义务。非专业技术人员不得执行专业技术工作，禁止雇佣无身份证、语言不能沟通或低素质的非熟练工。
8.4、乙方雇佣工人任何影响甲方生产秩序的行为，包括但不限于静坐围攻管理人员、人身威胁甲方项目部人员、拉闸断电、影响建设单位工作和销售，视为乙方组织，无论何种情况，相关人员即刻出场不得再用，甲方根据恶劣程度、影响和损失给予追偿损失并处罚20__~20__0元。
9、现场安全文明管理
9.1、因甲供材料不合格、违章指挥造成的安全事故责任由甲方负责。
9.2、乙方人员工地外的任何事故和事件由乙方负责。
9.3、必须建立安全急救预案，保持预案状态。安全事故必须无条件急救，同时第一时间报告甲方项目部。不得以任何理由延误抢救。如果因乙方逃避由甲方出面救援，甲方将视为乙方违约，在乙方赔偿金额外追加20__~5000元的处罚。事故处理必须执行“三不放过”原则。
9.4、乙方人员完全服从项目部的安全教育、技术交底、监督和管理。
9.5、甲方对现场安全和文明规定进行教育交底，乙方必须完全配合执行。甲方视乙方人员的违规为乙方的责任，以处罚乙方的方式执行。对多次(三次以上)的类似违规加倍处罚。
9.6、工完料净场清。其他专业完工后乙方进行的开孔，乙方应负责建渣的清理和恢复。乙方施工组织不合理造成的返工还应负责所用材料。
9.7、乙方有权拒绝执行甲方管理人员的违章指挥，对甲方安全防护设施的.缺陷提出建议。
9.8、不得私自拆除安全围护设施。
9.9、严格执行经项目部同意的用电管理制度。必须落实保证用电安全、专业管理和节约用电。
9.10、其余安全教育和交底内容。
9.11、乙方服从甲方生活区管理制度。
9.12、乙方必须对所有进场的电气设备进行电气专业安全检查、资料符合检查并统一登记、管理，确保符合安全技术标准，需要检测、试验、备案的必须符合相关管理程序。甲方授权乙方有权拒绝不符合安全标准的设备进场。
10、工程技术管理
10.1、甲方将建设单位提供的水电施工图纸交与乙方。涉及设计变更、签证文件、技
10.2、乙方应参与图纸会审和设计意图交底。乙方应主动获取国家验收标准、行业技术规范。
10.3、乙方应完全负责本工程的电气安全技术和技术管理。甲方配合乙方监督执行电气安全管理制度。
11、双方权利、义务
11.1、甲方权利
11.1.1、有权监督乙方履行各项合同义务。
11.1.2、有权审批乙方编制的技术、进度、材料、劳务组织、协调计划。
11.1.3、有权对工程质量、进度、安全、现场文明进行监督，对乙方采购材料及隐蔽工程进行验收，要求乙方进行合适的调整或完善，以实现以交工目标为主的质量、进度和环保要求。
11.1.4、有权根据工程需要要求乙方撤换派驻施工场地的不能履行责任及不服从管理协调的代表、管理人员以及工人。在乙方明显不能履行合同时(进度影响总体施工进度，质量达不到交工要求，安全及现场文明管理混乱，协调组织和管理服从达不到约定要求，以及可预见对甲方将造成形象、经济损失的其他情况)，有权采取有利于工程进展的经济和组织措施，直至勒令乙方退场清算。
11.1.5、有权对乙方雇佣不合格技术人员或采用不合规技术方法进行纠正和处罚。 11.1.6、解释本协议，划定各专业分包范围、区域、工序交接配合责任，界定未配合责任和未保护责任。
11.2、乙方权利
11.2.1、有权监督甲方履行各项合同义务。
11.2.2、乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
11.2.3、针对甲方做出的处罚，乙方有权提出事件非乙方本意失误、同时能够补救挽回、并已经积极展开减少损失的努力，请求减轻或取消处罚。
11.3、双方均无权拒绝签收对方正常的工作函件和技术经济资料。
11.4、甲方义务
11.4.1、按约定向乙方支付工程款。
11.4.2、提供生产生活条件，协调其余分包单位等合同履行的基本条件。
11.4.3、向乙方提供除合同价款的施工主合同所有责任义务描述，提供完全的技术图文资料和技术交底。
11.4.4、保证符合国家相关的安全、环境保护和劳动保护规定。
11.4.5、对乙方管理电气安全予以配合。
11.5、乙方义务
11.5.1、制定并组织落实施工进度计划、材料组织计划、劳务组织计划、场地规划和机械仪器计划。
11.5.2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产、文明生产和垃圾处理等管理规定。
11.5.3、安全施工
11.5.3.1、施工现场禁止引领无关人员进入施工现场，禁止无安全措施作业。进场人员应进行安全教育，应严格安全防护和防触电措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。
11.5.3.2、发生伤亡事故，应在第一时间报甲方，并按应急救援预案的要求处理。甲方应提供抢救的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。乙方劳务人员的责任由乙方承担。
11.5.3.3、按工程及安全需要提供充足照明和合适的动力电源接点，应与甲方协商用电安全的措施和管理办法，经过同意后实施。
11.5.3.4、使用、租赁或借用生活设施时要履行保护责任，产生不合理污染、破坏必须完好恢复或赔偿。不得留宿非本工程施工人员和家属。应制定专用防火和防触电措施，以确保建筑物内财产和人身安全。
11.5.3.5、工程施工过程及已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方负责成品保护工作。甲方协调明确其他分包方的保护责任。
11.5.3.6、即使工程款已经支付完毕，仍应配合甲方履行与建设单位主合同中的保修义务。
11.5.3.7、施工作业期间乙方管理人员必须在现场，同时保持24小时的通讯畅通以及即时到位。主要协调管理人员外出必须提前向甲方请假，并另外授权管理人员。
11.5.3.8、在甲方与建设单位主合同中约定由甲方承担的，本协议中与乙方水电安装分包相关的甲方义务，自动转为乙方应该履行的义务。
11.5.4、法律规定和本协议其他需要达到、满足的义务。
12、奖励、违约追究及其他
12.1、甲方根据具体情况制定的符合安全文明规范的制度经现场学习通报后，具有同样合同效力，乙方必须严格遵守。除特别严重的、恶意不服从管理的情况，管理制度的警告性处罚单人项一般不超过100元。
12.2、施工时，若未达到甲方有关部门质量要求应返工。若返工造成材料损失，由乙方负责赔偿，并在结算款中扣除。建设单位要求的返工或修整，乙方无条件接受且立即整改。
12.3、乙方在施工中若质量、工期无力按承诺执行而影响整个工程的交付，甲方有权参照4.4条处理。乙方接到退场通知后应在三日内无条件退场，退场后再与甲方协商善后
12.4、甲乙双方管理人员禁止出现非正常工作上的经济关系，如经发现甲乙双方管理人员存在不正当的经济来往并(或可能)对甲方造成经济或其他损失，视为乙方违约。甲方有权视情节进行纠正、处以工程款总额的0.2~1%的违约金直至解除本合同，同时甲方将对自己的管理人员进行处罚或辞退。
12.5、甲方施工组织管理的现场会议、发出的文函，均属于本协议附件，视为有效予以执行。
12.6、乙方完全履行本协议其他条款，按以下条款进行奖励：
12.6.1、无触电事故、安全用电检查全部合格、无治安事件、现场文明、电气安全管理措施及时落实整改率100%，结算款奖励20__元。
12.6.2、受建设单位奖励，因乙方管理和行为结果的奖金直接归乙方。
12.7、双方如有争议，应本作协商的态度进行解决。协商不成，可以提起诉讼。甲方只与乙方存在合同关系。乙方如果采取或纵容所用工人采取过激形式讨要工程款，甲方视为乙方违约。乙方人员不服从管理和调度，有权直接处罚乙方直至要求乙方辞退该人员。
12.8、乙方派驻现场全权负责的管理人员为 ，其签认的在本协议范围的技术、经济等文函票据，乙方认可。
12.9、本协议一式五份，甲方三份，乙方二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电分包合同4
从法律关系上分析，分包有两种情况：
1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。
2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中，这两种分包合同被广泛地使用，但它们的法律效果很不相同。在分别承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负责，相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中，承包人共同地对筹建单位负责，承包人之间发生连带之债的法律关系。
水电工程分包合同：
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用 元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的.双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-XX并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1. 工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2. 乙方承包内容：
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米(套内面积)
第六条 违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：
乙方签字：
签字日期：
水电分包合同5
发包方：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，为明确在合同履行期间甲乙双方的权利义务和责任，经双方协商一致同意签定合同，以资共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及分包形式
1、工程地点：临汾华洲路
2、工程名称：晨元集团久鑫花园小区
3、分包范围及内容：根据总包合同、施工图纸工作内容，水、电、暖、通安装中所有工作及调试。
4、分包方式：专业承包(包工、包料)，根据总包合同所有设备材料由施工承包方(乙方)自行采购。采购材料、设备的正式发票抵工程款，工资部分造册支付。
二、施工合同期：根据甲方与建设方签定合同工期的进度执行。
三、约定质量标准，根据与建设方的总合同执行。
四、结算依据取费标准、付款方式：
(一)双方同意：乙方按专业承包水电安装工程，付款方式的权利和义务以甲方与建设单位签订的总包合同执行的条件执行，具体条款如下：
1、按合同价格系用可调价格合同，合同价款调整方法，以工程设计变更、联系单、签证单、暂订价、信息价的依据调整结算，按工程直接费97%进行结算。如果乙方在施工过程中在进度、质量、安全管理以及与项目部的配合管理上没有重大问题。加工程直接费1%作为奖励。
2、乙方施工至±0.00，经业主签认完成工程的工程量，开始支付进度款。进度款比例按土建总合同付款比例执行。
3、乙方在每个月的二十五日提交本月完成工程量，经建设方审定，在建设方工程进度款支付到位后三天内支付乙方上个月的进度款。
4、在工程竣工验收合格后三个月内付至工程直接费的82%。在与建设单位完成竣工决算审计后，暂扣合同总价5%作为保修金，保修期满一个月内一次性付清。
(二)乙方按工程总造价82%结算，(按审计后总价为准，施工中的用水、用电、水泥、砂、砖等辅材由甲方负责)，交公司的管理费、其它规费及税金由甲方自己负责交纳。
五、乙方在签订本协议后提交保证叁十万元人民币给甲方，不计利息。A栋主体封顶退回保证金;在20xx年7月底前退回壹佰万元;在20xx年9月底前全部退还。
六、甲方责任
1、在本工程行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作;
2、甲方按协议及履行工程款的`支付;
3、提供本工程必要的工程资料(图纸、技术规范等)和施工条件;
4、负责提供必要的存放材料场地、协助乙方设置
5、进场前对乙方所承包的工程作详细的技术、质量、安全交底;
6、甲方提供乙方施工现场用水、用电、临时用房、(办公用具自负);
7、负责施工过程的土建各专业配合协调工作;
8、负责工程的质量和进度的监督、验收;
9、配合乙方做好工程洽商，变更和工程结算时期工作。
七、乙方责任
1、搞好工程现场自身管理并服从甲方在施工现场的统一管理，遵守甲方现场的一切管理规定(包括施工总进度协调管理规定等)，遵守与其他专业的配合工作，否则甲方有权按相关项目管理制度给予处罚。
2、对自身的施工任务要精心管理，按程序施工。完成部分由专业施工人员及质检员填写质检单，交甲方验收。
3、成品保护：已竣工工程未交付验收前，乙方应负责已完成工程的保护工作。保护期间发生损失，承包人应无偿修复。
4、向甲方提供月度工程质量及相应进度统计报表。
5、严格执行安全操作规格、防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸做法说明施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。
6、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的，乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。
7、乙方接受甲方现有的预留、预埋的前期工作：如有变更、双方确认，乙方为施工现场无条件提供水暖、电工，做好施工用水，用电和施工期间保修;执勤工作;临时用水，用电的材料由甲方提供，乙方负责安装(工资按实际签证单结算)。
8、做好工程每月的统计和下月的计划工程量统计工作，每月的25号前报甲方项目部，项目部统一报建设单位、监理审核。逾期将视乙方自动放弃本月工程量的统计工作。
9、安排各类材料设备的进场计划(包括建设单位协助提供部分)。
10、按质监部门的规定，准确、完整、及时与工程进度同步完成技术资料，不得有弄虚作假等情况出现。随时按照项目部的要求完善。
11、工程所需要的设备、工具由乙方自行解决。
12、乙方所用材料、设备必须符合设计及规范要求，及时提供材料的合格证，由建设单位、监理、项目部验收认可后方可使用。
13、乙方应确保工程治安、杜绝各类案件的发生。若出现违法违规行为，所造成的后果由乙方负责。
14、乙方施工过程中造成的土建修补由乙方负责，及时修补并达到监理对工程质量的要求，如达不到要求，则由甲方派人修补，其工资由乙方负责。
15、乙方施工过程
16、对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，考试合格后方可上岗。新工人进场，必须先到项目部进行身份登记，提交一寸照片四张。签订《劳动合同》，领取胸卡。未进行身份登记、未领取胸卡的，视为非本项目部职工。在每月的工资发放时不予发放。班组所有职工在本项目的考勤表张贴到项目部施工员办公室，项目部分管施工员进行监督。每月的考勤表经班组长签字、施工员签字后，原件保存项目部。
八、质量及技术要求
1、乙方自己采购的材料设备，必须提供材料及辅助材料的质量保证书或出厂合格证，有复试要求的必须进行复试，材料报审经监理认可。
2、技术要求：按照施工图纸设计施工。施工材料规格及性能必须符合国家及山西省质量行业标准。
3、按照建设单位要求提供竣工资料的竣工图。
九、违约责任
1、甲方不能及时向乙方发出必须的指令或不及时确认的批准乙方提出的报告，以及不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项等其他违约行为，应由甲方承担违约责任。由于建设单位不能按时支付工程款产生的甲方不能及时支付，而建设单位有相应补偿时，安装享受同比例补偿的权利。
2、乙方不按甲方指令，拖延工期，质量达不到设计的规范要求，或发生其它违约行为，应由乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、除非甲乙双方协议将合同终止，或因一方违约使用使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、其他
1、《建筑安装安全生产协议》、《施工现场治安协议》、《规范用工协议》和《廉洁协议》作为合同附件，同时签订。
2、一方承包的工程不得以任何形式再次转包给其他施工单位，一经发现立即终止合同，并由乙方承担违约责任。
3、在合同执行过程中如遇争议时，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约，将承担违约责任。
4、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本(二)份，甲乙双方各执一份。
5、本合同自双方签字日起生效工程竣工验收，工程价款结清支付完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同6
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：
一、承包形式：
单包，即包工不包料(相关材料和辅材和大型工具全部由甲方提供，乙方负责小型工具)
二、承包价格：
按甲乙双方协商决定，水电安装总面积 平米。
PVC和JDG混合轻工价格 平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)
三、工程进度：
按甲乙双方及开发商要求，总工程期 天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)
四、安全：
甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时向甲方反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。
五、付款方式：
施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼/次付款。
施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款
1、预埋期间标准二层封顶拨总轻工款 %即 元。
2、主体封顶拨总轻工款 %即 元。
3、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %即 元。
4、给排水完成给排水完成拨总轻工款 %即 元。
5、穿线完成拨总轻工款 %即 元。
6、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %即 元。
7、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款 %即 元，除 %即 元维修保证金外，剩余款项一次付清。
8、进度完成以后不论总建筑单位或土建项目部拨不拨款，甲方必须在工程进度完成后 天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失
9、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿
六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担
七、违约责任
甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付 元作为违约金。
此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电分包合同7
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：
一工程概况
工程名称工程地点
建筑面积结构形式
工程工期开工日期
质量目标竣工日期
二承包方式：
包工包料（含所有辅助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三工程承包范围
1．承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2．具体工作内容：
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。
四施工用具管理：
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五质量要求
1．按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
六双方职责与权限
㈠甲方：
1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
3.提供住宿方便（住房及水电费由乙方自行解决）。
4.制定施工计划。
5.进行技术交底、安全交底。
6.提供水电暖完整完整图纸2套（竣工图一套）。
㈡乙方：
1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
3.乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七合同价款
1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为 元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。
2.工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮１５%作为甲方的综合管理费用（含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。
八付款方式
1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％支付乙方工程价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的３０％的８０％支付乙方工程价款。
2.安装阶段：一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的１０％的８０％，甲方支付给乙方工程款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。
3.工程竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的文件规定及所完成的`工程量（工程总造价下浮１５%）结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价（下浮１５%后）的95%，留5%作为工程质量保修金。
4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金（无利息）给乙方。
5.乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至1０层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
8．如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。
附注：每平方米承包总价的分项比例为：１、主体 ３０％ ２、水 １０％ ３、电 ３０％ ４、暖 ３０％。
九安全责任
乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日
水电分包合同8
工程承包人：__________（简称甲方）
劳务分包人：__________（简称乙方）
为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。
一、劳务分包工作对象
1、工程名称：__________
2、工程地点：__________
3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）
二、工程分包项目：
1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。
2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外21米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。
三、合同价格
1、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积__________按照__________元/m结算。
2、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。
四、质量及工期
1、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励__________元。如遇不可抗拒因素，工期顺延。
2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的.劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。
3、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。
4、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。
5、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的__________%支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的__________%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价__________%；剩余的__________%月后付清。
6、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。
7、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。
五、责任承担
在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。
六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。
七、合同份数
本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
甲方代表：__________
身份证号码：__________身份证号码：__________
联系电话：__________联系电话：__________
__________年__________月__________日
水电分包合同9
甲方：______________________(法定代表人或委托代理人)
乙方：______________________(法定代表人或委托代理人)
合同承包范围：会所、幼儿园工程(距外墙1.5米内)工程施工图纸所涉及的采暖、给排水、电气、卫工程工作内容。
一、工作内容：
所承揽范围内所有给排水管道安装、暖气系统安装与调试和管道保温、照明系统、动力系统、弱电预留、消防预留、防雷接地系统的施工。
二、承包方式：
采用耗材及中小型工机具连同劳务费用平米包干的承包方式。
三、合同内容：
1、负责全工程竣工交验管理、资料报表汇聚移交;临水临电安装、管理维护。给排水管道安装、暖气系统安装与调试、管道保温。照明、动力、弱电及防雷接地工程。现场清理、照明系统预留及配管穿带线、动力系统预留及配管穿带线、弱电系统预留及配管穿带线、低于配电箱及配电柜安装、照明器具安装、照明及动力系统调试、防雷接地工程等所有施工内容及竣工清理、工程交验、工程竣工后维修等所有工作。
2、其他：
1)承包区域内、生活区及现场内甲方指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运、材料码放，包括政府部门、甲方公司各部门及业主检查时临时性的卫生清扫。
2)施工人员的后勤保障、食堂卫生、宿舍的整理、日常卫生清理。
3)到达绥中“安全文明工地”所需发生的临杂用工
4)过路盒(包括盖板)、所有明装箱(包括弱电箱)后背盒安装
5)图纸规定的内容及时洽商变更
6)所施工程及相关工程的成品保护。
四、合同金额
1、合同金额：本合同施工面积为___m2,(幼儿园、管理用房)合同单价为___元/m2(其中包括人工费用、中小型机械费、辅料费、临水临电费用)合同总金额为___元
2、合同单价中包括乙方施工人员进出场费用、现场材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通费、工资及工资附加费、抢工费、工具费、成品保护费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、差旅费、冬雨季施工降效及施工不可预见状况产生的其他费用。
3、各种低值易耗品及工机具包干范围：
1)手工工具：线坠、卷尺、水平尺、钢锯弓、钢锯条、各种钻头、油漆刷、油漆小桶、螺丝刀、可丝钳、各种扳手、剪刀、各种锤子、斧子、喷灯、电工工具、焊工工具、剥线钳、压线钳、液压钳等所有手工工具。
2)中小型机械及配件：弯管机、弯管器、套丝机、套丝板、眼里架、压力钳、手推车及修理配件、手电钻、各种电锤及钻头、切割机、切割片。云石机、云石片、空压机、磨光机、磨光片及相应配件、风镐及配件、倒链、电焊机、开孔器邓所有中小型机械及配件。
3)测试机具：绝缘摇表、接地摇表、电压表、电流表、万用表等所有测试工具。
4)各种损耗性材料：塑料彩带、塑料胀管、尼龙绑带、壁纸刀、电焊条、电焊钳、电焊帽、电焊手套、焊帽镜片、喷灯及燃料、钢锯弓、钢锯条、砂轮片、锤子、錾子、圆锉、扁锉、各种螺栓、水平尺、水平管、油漆桶、油漆刷、酒精、防锈漆、石笔、粉笔、毛笔、手电筒、电池、麻绳、油麻、各种胶带、口哨、砂布、砂纸、锹把、镐把、锤把、各种清洗剂、棉丝、小白线、水管、水桶、小扫把、标志漆、塑料布等所有低值易耗品。
5)本工程直接用于工程的主要材料(详见下列清单)由甲方负责供应，其包括在下列清单内所需要使用的损耗性材料(含变更洽商增加部分)由乙方负责供应，并包括在综合单价内。
6)劳保用品：安全帽、安全带所有劳保用品均有乙方自行采购，如：水靴、风镜、防护镜、雨衣、手套、口罩等
7)平米包干单价实行一次包死，即包括水电工程以及完成此承包内容的所有工作在内的工程平米单价，乙方施工范围内不产生任何杂工，同时乙方应义务承担现场文明安全施工所产生的临杂用工。
8)乙方确定的施工现场负责人及技术负责人，专门技术人员必须以书面形式通知甲方其姓名、身份、所承担的工作。
五、工期要求：
乙方必须按甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期。
六、质量要求：
1、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验及控制。
2、乙方质检员必须按照国家。地区和甲方的质量标准进行自检，配合甲方质检员进行联检。如果达不到验收标准，返工修补所发生的工费、材料费由乙方负责，甲方视情况适当给予罚款，严重时甲方有权责令乙方无条件立即退场，乙方不得以任何理由干扰后期施工。
3、甲方将不定期进行抽检，抽检办法由甲方质检员确定人，乙方质检员应积极配合检查。
4、每月由甲方质检及技术人员对已完工程部分进行检查验收，并填写分项工程质量检验评定表。
5、严禁出现断筋、割筋等破坏建筑结构的行为。
6、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。
七、安全文明施工要求：
1、乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》，进入现场必须佩带安全帽，高空作业系安全带。
2、所有工人进场前须进行安全教育，对内配置专职安全员持证监督作业。乙方应对由于乙方原因所造成的安全事故负全责，发现隐患应及时处理解决。
3、甲、乙双方安全员对施工人员定期进行安全教育，不定期进行安全抽检。
4、特殊作业人员须持有关部门签发的特殊工种操作证，严格执行操作规程，否则出现安全事故，甲方概不负责。
5、乙方施工人员必须具备身份证、暂住证、就业证三证，甲方将不定期抽查，如发现不具备三证者，甲方将进行处罚。
6、进场工人须执行现场各项安全管理规定，杜绝违章作业。
7、杜绝重伤以上师傅发生，如发生责任在施工队，甲方对乙方将给与重罚，乙方常丹所有损失。
8、以创建”葫芦岛市文明安全施工样板工地”为目标，乙方人员应同甲方一起共同努力，做到“文明施工、安全生产”，不得以任何理由与周围居民发生纠纷，因此而引起的直接或者间接损失，责任由乙方自行负责。
9、后勤实行“公寓化”管理，乙方人员应着同意服装进入施工现场，保证食糖、宿舍卫生，做到宿舍床铺干净统一，生活用品摆放整齐，甲方将不定期对乙方后勤进行抽查，实行奖罚制度，杜绝发生食物中毒、煤气中毒事件。
10、乙方人员应严格遵守甲方各项管理制度，若现场不符合文明施工的要求甲方有权派人清理，所产生的一切费用由乙方承担。
八、材料要求:
1、乙方施工人员在施工时，材料使用应精打细算、以样板间用量为准，限额发料，厉行节约，做到量才而用，不得大材小用，对于浪费材料、乱割乱锯等现象，甲方一经发现，将按原材料市场价格的两倍经营处罚。
2、所有乙方使用的材料在进场时由乙方点验，签收并直接发给乙方保管。对不合格的材料，乙方有义务、有权利拒收，如乙方收取不合格材料所造成的损失由乙方自行负责。甲方技术室、预算室进行审核，材料进场由甲乙双方共同参与收料，发给乙方使用。
3、为保证工程质量，甲方有权检查乙方所采购的辅料是否合格，若甲方人员在检查中发现乙方采购的材料不合格，甲方有权责令乙方停止使用，并由乙方赔偿由于不合格材料所引起的各种损失。
4、部分辅料、劳保用品和小型工机具若由甲方购买时，甲方将按采购价从乙方工费中扣除。
九、结算办法
1、甲方派出的工程经理、工长及专业技术人员临时指派施工队伍完成合同以外的工程任务时，派工人仅确认已完成工程的部位和数量，派工人无权确认已完工程量所需工日和费用，甲方派出的成本经理根据合同条款进行审核所需工日和费用并经项目确认后方可生效。
2、每月根据月完成的施工面积和经甲方工程、技术。质检人员签认的验收合格单，甲方对乙方上月完成的工程量进行一次劳务结算。
3、乙方所施工合同以外的施工内容，按20xx年《辽宁省将设工程预算定额》中人工费的全额、辅料及机械费的100%进行核算。
十、付款方式：
1、生活费支付。按每人每月1000元支付生活费用及零用费。
2、完工结算：乙方应在开发商确认完工验收通过一周内，向甲方提交工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，一个月内办理完工结算。托因乙方原因造成结算延迟，甲方将以自行确认量为准，视同乙方自愿放弃向甲方核对工程量的权利，也放弃了由此可能增加的费用。
3、年底按照完成工程量全部支付劳务费时乙方应向甲方出具收据凭证，甲方以现金形式付给乙方劳务费。
十一、甲方义务：
甲方向乙方提供用水、用电、住宿、客房、办公用房、厕所，并向乙方提供按规定要求的'便利条件。
十二、乙方义务：
1、乙方应严格按照国家规范及市属有关规定组织施工，并对期工程质量、工期、安全全面负责。
2、乙方在本合同签订时，需出具本企业的各项有效证件，如营业执照。
3、乙方向甲方提供其管理机构名单及施工人员花名册两份，并按甲方要求办理施工人员各种必备证件
4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力。
十三、工程管理：
1、在未得到甲方的书面认可，乙方以任何形式和理由将工程的部分或全部装包给他人，甲方将对乙方按总建筑面积以1元/m2进行罚款。
2、在甲方认为工程已经受到威胁或即将产生损失时，经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，甲方有权变更或者终止合同内容(或要求乙方退场或部分人员退场)，乙方应予接受，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
3、乙方人员无论在生活区、现场或者其他场所应遵守葫芦岛市有关规定，凡打架斗殴。滋生闹事、盗窃财物及聚众赌博，均处以罚款，清洁严重者，交司法机关处理。由此带来的负面影响及经济损失，将由乙方承担。
4、施工现场严禁打架，没发生一次打架事件，首先对双方各处以罚款，然后惊醒处理，查明原因后，视情节对责任方再另行处罚。
5、乙方人员应爱护甲方现场各种材料和施工机具，不得无故破坏或拿出现场，一经发现，按甲方有关规定处理，如发现外来人员破坏工地财物或其他危险情况者，及时制止或报甲方管理人员，甲方将按照实际情况予以奖励。
十四、其他事项：
1、由于实行平米包干承包方式，乙方所施工程中任何工程量，均包含在合同单价中，不另行计算。
2、合同在甲方与业主合同的基础上订立，如甲方与业主的合同发生重大变更时，双方应协商解决。
3、甲方关于安全文明施工条款及奖罚规定作为合同附件与合同正文及补充条款同具有法律效力。
4、乙方管理机构名单作为合同附件，已经确认后的施工人员应保持相对稳定，主要管理人员变动应征得甲方的同意。
5、合同正文与补充条款矛盾之处，以补充条款为准。
6、合同未尽事宜，双方另行商定。
7、正义解决：凡与合同或合同有关的任何争议，双方商定确定对双方均具有约束力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同10
发包方：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国审计师报考条件民法通则》、《中华人民共和国合同模板格式合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，为明确在合同履行期间甲乙双方的权利义务和责任，经双方协商一致同意签定合同，以资共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及分包形式
1、工程地点：临汾华洲路
天气预扱
2、工程名称：晨元集团久鑫花园小区
3、分包服务礼仪范围及内容：根据总包合同、施工图纸工作内容，水、电、暖、通安装中所有工作及调试。
4、分包方式：专业承包(包工、包料)，根据总包合同模板简单合同所有设备材料由施工承包方(乙方)自行采购。采购材料、设备的正式发票抵工程款，工资部分造册支付。
二、施工合同期：根据甲方与建设方时间的朋友签定合同服务工期的进度执质保金的返还时间规定行。
三、约定质量标准，根据与建设方的总合同执行。
四、结算依据取费标准、付款方式：
(一)双方同意：乙方按专业承包水电安装工程，付款方式的权利和义务以甲方与建设单位签订的总包合同执行的条件执行，具体条款如下：
1、按合同价格系用可调价格合同，合同价款调整方法，以工程设计变更、联系单、签证单、暂订价、信息价的依据调整结算，按工程直接费97%进行结算。如果乙方在施工过程中在进度、质量、安全管理以服务行业的服务理念及与项目部的配合管理上没有重大问题。加工程直接费1%作为奖励。
2、乙方施工至±0.00，经业主签认完成工程的工程量，开始审计师和会计师哪个好支付进度款。进度款比例按土建总合同付款比例执行。审计是做什么的
3、乙方在每个月的二十五日提交本月完成工程量，经建设方审定，在建设方工程进度款成都中医药大学支付到位后三天内支付乙方上个月的进度款。
4、在工程竣工验收合格后三个月内付至工程直接费的82%。在与建设单位完成竣工决算审计后，暂扣合同总价5%作为保修金，保修期满一个月内一次性付清。
(二)乙方按工程总造价82%结算审计工资一般是多少，(按审计后总价为准，施工中的用水、用电天气预报下载、水泥、砂、砖等辅材由甲方负责)，交公司的管理费、其它规费及税金由甲方自己负责交纳。
五、乙方在签订本协议后提交保证叁十万元审计报告人民币给甲方，不计利息。A栋主体封顶退回保证金;在2009年7月底前退回壹佰万元;在2009年9月底前全部退还。
六、甲方责任
1、在本工程行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作;
2、甲方按天气预报30天查询协议及履行工程款的支付;
3、提供本工程必要的工程资料(图纸、绝不饶恕技术规范等)和施工条件;
4、负责提供必要的存放材料场地、协助乙方设置安全设施，保护现场运输道路畅通;
&装修房子的步骤流程#13;
5、进场前对乙方所装修图片承包的工程作详细的技术、质量、安全交底;
6、甲方提供乙方施工现场用考试文案水、用电、临时用房、(办公用具自负);
&成都中医药大学#13;
7、负责施工过程的土建各专业配合协调工作;
8、负责成都工程的质量和进度的监督、验收;
9、配合审计师报考条件乙方做好工程洽商，变更和工程结算时期工作。
七、乙方责任
1、搞好工程现场自身管理并服从甲方在施工现场的统质保金会计分录一管理，遵守甲方现场的一切管理规定(包括施工总进度协调管理规定等)，遵守与其他专业的配合工作，否则甲方有权按相关项目管理制度给予处罚。
2、对自身的施工任务要精心管理，按程序施工。完成部分由专业施工人员及质检员填写质检单，交甲方验收。
3、成品保护：已竣工工程未交付验收前，乙方应负责已完成工程的保护工作。保护期间发生损失，承包人应无偿修复。
4、向甲方提供月度工程质量及相应进度统计报表。
5、严格执行安全操作规格、防火安全规定，环境保劳动合同模板护规定。严格按照图纸做法说明施工服务员岗位职责和要求，做好各项质阅读小报量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。
6、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。采取必要的安全防护措施，消审计报告除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事考试故的，乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。
7、乙方接受甲方现有的预留、预埋的前期工作：如有变更、双方确认，乙方为施工现场无条件提供水暖、电工，做好施工用水，用电和施工期间保修;执勤工作三天减肥10斤;临时用水，用电的材料由甲方提供，乙方负责安装(工资按实际签证单结算)。
8、做好工程每月的统计和下月的计划工程量统计工作，每月的25号前报甲方阅读小报项目部，项目部统一报建设单位、监理审核。逾期将视乙方自动放弃本月工程量的装修公司统计工作。
9、考试宝安排各类材料设备的进场计划(包括建设单位协助提供部分)。
10、按质监部门的规定，准确、完整、及时与工程考试进度同步完成技术资料，不得有弄虚作假等情况出现。随时按照项天气预报下载目部的要求完善。
11、工程所需要的设备、工具由乙方自行解决。
12、乙方所用材料、设备必须符合设计及规范要求，及时提供材料的合格事件营销证，由建设单位、监理、项目部验收认可后方可使用。
13、乙方应确天气之子保工程治安、杜绝各类案件的发生。若出现违法违规行为，所造成的'后果由乙方负责。
14、乙方施工过程中造成的土建绝不放过修服务英文补由乙方负责，及时修补并达到监理对工程质量的要求，如达不到要求，则由甲方派成都疫情人修补，其工资由乙方负责。
1服务行业5、乙方施工过程中三天两检必须严格做好落手清工作。
16、对劳务人员服务行业的服务理念进入现场施工，必须进行三级安全教育，考试合格后方可上岗。新工人进场，必须先到项目部进行身份登记，提交一寸照片四张。签订《劳动合同》，领取胸卡。未进行身份登记、未领取胸卡的，视为非本项目部职工。在每月的工资发放时不予发三天减肥10斤放。班组所有职工在本项目的考勤表张贴到项目部施工员办公室，项目部分管施工员进行监督。每月的考勤表经班组长签字、施工员签字后，原件保存项目部。
八、质量及任和平技术要求
1、乙方自己采购的材料设备，必须提供材料及辅助材料的质量保证书或出厂合格证，有复试要求的必须进行复试审计工资一般是多少，材料报审经监理认可。
2、技术要求：按照施工图纸设计施工。施工材料规格及性能必须符合国家及山西省质量行业标准。
服务理念和服务宗旨
3、按照建设单位要求提供竣工资料的竣工图。
九、违约责任
1、甲方不能及时向乙方发出必须的指令或不及时确认的批准乙方提出的报告，以及不按合同约定履行自事件己的各项义务、支付款项等其时间的朋友2022跨年演讲他违约行为，应由甲方承担考试资料网违约责任。时间的朋友2022跨年演讲由于建设单位不能按时阅读记录卡支考试祝福语付工程款产生的甲装修效果图图片大全方不能及时支付，而建设单位有相应补偿时，安装享受同比例补偿的权利。
2、乙方不按甲方指令时间是让人猝不及防的东西，拖延工期，质量事件脉络达不到设计的规范考试祝福语要求，或发生其它违约行为，应由乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
三天断根的鼻炎偏方
3、除非甲乙双方协议将合同终止绝不放弃，或因一方违约使用使合同无法履行，违约方承担考试文案上述违约责任后仍阅读记录卡应继续履行合同。
十、其他
1、《建筑安装安全生产协议》、《施工现场治安协议》、《规范用工协议》和《廉洁协议》作为合同附件，同时签订。
2、一方承包的工程不得以任何形式再次转包给其他施工单位，一经发现立即终止合同，并由乙方承担违约责任。
3、在合同执行过程中如遇争议时，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约，将承担违约责任。
4、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本(二)份，甲乙双方各执一份。
5、本合同自双方签字日起生效工程竣工验收，工程价款结清支时间简史付完毕后失效。审计师和会计师哪个好
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：__装修风格_______
法定代表人(签字)：_________ 成都法定代表人(签字)：_________
_________年____时间规划局月____日 _________年____月____日
水电分包合同11
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
为了加快工程进度，本着同等互利的条件，甲方愿意将-----------------等水电工程人工劳务承包给乙方。
一、工程概况
工程名称：
工程地点
建筑面积：
承包方式
承包范围及内容：改造设计施工图业主约定全部施工内容。
本合同包含内容：
1.所有设计图纸和施工合同及水电、消防等全部工程(若设计
变更增加或减少工作量另行计算)，水电完工后所有水电废料收捡、堆码、材料保管、工地现场进出场、装卸车、水电(其中含强弱电、给排水、冷热水管、防雷接地、风扇、配电箱、柜、冷凝水、桥架、消防及消防土方的开挖、水表安装、给水碰头、广播、应急灯、指示灯排气管及临时施工用水用电)的预埋、穿线、安装，总之消防和水电剩余部份全部施工完，如以前有质量不合格的工程经返工后另行计算、计工。其中包括所用的小型机械设备、焊条、焊剂、焊机等辅助材料由乙方提供。
若以上所承包的价格(其中包括安全)，若乙方在施工中，发生
2.乙方负责该工程中验收及竣工验时，室内外一切水电废料的清理。
3.施工内容中所涉及的各种使用操作小型工具。
4.现场文明施工：即现场内的清扫、保洁、水电建材的清运，民工宿舍的卫生清理、保洁，加工现场地、卫生清理、保洁由乙方自行负责。
5.乙方应自行做好成品保护工作及其分包单位施工的成品保护工作，甲方负责协调，若发现成品损坏因乙方造成的，一切损失费用由乙方承担。
6.工人安全及劳保用品、床上用品、生活用餐及职工宿舍内配备设施等由乙方自理。
7.对甲方提供材料的保管、验收、节约由乙方负责，并做到工完场清。
8.乙方必须安排至少1个专职安全员。
9.甲方有更换乙方管理人员的特权。
二、工期及质量安全要求
1、按甲方统筹安排的计划工期及甲方与业主的合同约定按质按量完成。开工时间20xx年10月18日，竣工时间20xx年11月20日，若因乙方原因未按要求完成，一切损失由乙方承担。
乙方必须制定完全实际的施工进度计划表，每月、每周必须向甲方报进度计划，并按进度计划完成施工任务，若完不成计划任务，甲
2、质量要求
水电工程必须达到国家验收规范，且应全部合格，分项工程量质量按验收规范要求及备案制实行前合格标准执行，所有工种入场必须先作样板，由甲方认可后方可进场施工。
3、安全文明要求
(1)乙方应按相关要求对工人进行安全教育和安全监督，严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范，杜绝安全事故发生，并将相关交底资料存档，且报送甲方备案。
(2)乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故。
(3)安全生产
杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生，轻伤率控制在1‰以下，施工操作人员严格贯彻“三宝、四口五临边”必须设置防护措施，严禁在高处抛弃任何物品。行人出入口、通道等上空搭设双层防护棚，在施工过程中，安全要求按甲方施工组织设计及甲方管理人员要求执行，所有安全防护设施及及施工作业面操作必须符合JGJ59-99标准，乙方实行包干制(含安全费用在内)。
(4)文明施工
乙方按甲方要求达到四川省标准化文明工地管理，施工区、办公区、生活区的清洁卫生、宿舍整治、各种材料应堆码整齐，甲方定期或不定期检查，如乙方达不到规定的要求，不接受甲方提出的限期整
(5)职业健康安全、环境管理
杜绝一切不安全等事件发生，做到场外景观，争创四川省绿色环保工地，噪声、扬尘控制和污水排放达到国家有关要求，如因乙方原因导致有关执行部门的罚款或公示，除乙方承担相应罚款外，甲方另行按每发生一次处罚乙方100元，作为对甲方信誉的补偿。
(6)材料管理
乙方在材料管理方面必须认真负责配合甲方加强管理工作，材料领用实行额用量领料，按甲方制度的“现场材料管理规定”，乙方必须遵照执行。
4、承包单价与质量履约保证金的收取与退还
本工程按建筑面积包干价，共()，以()元/m2总价款结算为(小写：￥元)(大写：元)，结算依据以建筑面积计算规则计算。
5、付款方式
(1)乙方施工进度款按每月进度，完成工程量的.(80%)支付给乙方。
(2)工程竣工经甲方、监理、设计、质监站验收合格一周内，甲方向乙方支付合同总价的(97%)人工费，剩余(3%)在甲方与业主决算审定后一个月内全部一次性支付完毕。
(3)每一次支付人工费都以现金支付给合同签字人，乙方向甲方出具收款收据。
6、违约
(1)如因乙方原因造成的罚款或损失，则甲方从乙方劳务费中扣除，以示处罚。
(2)如甲方材料不到位造成停工1天以上由甲方向乙方支付相应天数的材料设备租赁费和人工费。
(3)如乙方原因施工质量达不到要求，造成的所有损失均由乙方承担。
(4)凡进入施工现场人员必须听从现场管理人员指挥调配，否则甲方有权请乙方退出施工现场，将自动终止合同，乙方未完工程所产生的劳务费从乙方承包费中扣出，因乙方不能履行合同而造成的损失由乙方负全责任，承担一切经济损失，工人工资由乙方承担。
四、本合同一式两份，经甲乙双方共同签字后生效，具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
水电分包合同12
甲方：___________________
乙方：___________________
一、第一条工程概况
1、装修施工地点：___________________
2、工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用____________元人民币。
二、第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的.合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
三、第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、工程竣工：_________________乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
四、第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：_________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
五、第五条违约责任：_________________
1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
六、第六条纠纷处理方式：_________________
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
水电分包合同13
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方将 古丈县罗依溪镇打拦拗移民家苑 工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：
一 工程概况
二 承包方式：
包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三 工程承包范围
1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2.具体工作内容：
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。
四 施工用具管理：
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五 质量要求
1.按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2. 乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
六 双方职责与权限
㈠ 甲方：
1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
3. 制定施工计划。
4. 进行技术交底、安全交底。
㈡ 乙方：
1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
3. 乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的.保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七 合同价款
1. 乙方承包栋楼的建筑面积约定为：每平方米为 元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。主体施工;一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米 支付乙方工程价款。二;以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的 支付乙方工程价款。
2. 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方总价的，留作为工程质量保修金。
4. 乙方保修期按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。
5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交 万元工程履约保证金，主体结构至 层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7. 以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
九 安全责任
乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
十 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
十一 未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电分包合同14
发包人（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。
（二）、合同工期：
1、开工时间以开工报告日期为准。
2、完工时间
第二条：工作内容及设备：
1、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。
2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。
第三条：工程固定价格费用包干范围：
1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353—20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格（含人工费）。
2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。
第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%，工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。
第七条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第九条：工程质量：
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200—10000元。
第十条：安全施工：
（一）、安全施工与检查：
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的'监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（二）、安全防护
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
（三）、事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十一条：其它：
1、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
2、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。
3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。
4、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。
5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十二条：合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方（章）
代表人（签字）
乙方（章）
代表人（签字）
合同订立时间：年月日
水电分包合同15
发包方：_________________________(以下简称甲方)
法定代表人：_____________________
经营地址：_______________________
联系方式：_______________________
工程项目负责人：_________________
联系方式：_______________________
分包方：_________________________(以下简称乙方)
法定代表人：_____________________
经营地址：_______________________
联系方式：_______________________
工程项目负责人：_________________
联系方式：_______________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 工程名称、地点、分包范围和内容及分包形式
1、工程名称：_____________________
2、工程地点：_____________________
3、分包范围和内容：
(1)、施工蓝图范围内[消防除外]的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设)，包括所有的管路预埋、洞口预留。
(2)、甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。
(3)、未经甲方同意，乙方不得对本工程作任何更改和改变。
(4)安装工程结算、资料整编。
4、分包形式：本工程采用“包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容”。
第二条 合同工期
自________年______月______日起至________年______月______日竣工，结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位，装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以______元/天的罚款。
第三条 工程质量
1、本工程质量达到标准，工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-20xx及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收。
2、对隐蔽工程验收，由乙方提前书面通知甲方，由甲方会同监理方及时验收，如验收不合格，乙方不得进行下道工序施工。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终验收。
4、验收工作由甲方负责组织验收，在验收中如发现工程质量未达到合同约定的质量等级标准，乙方无条件免费返工。
5、保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，具体约定保修期限为：电气管线、上下水管线安装工程为______年，保修起始日为：________年______月______日，自单位工程竣工日算起。
6、在保修期内，若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应，则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修，如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。
第四条 安全文明施工
1、本工程乙方现场安全施工要求为：乙方按照甲方安全技术交底进行施工，并配备兼职安全员与专业电工，保证安全无事故。如若出现安全事故乙方自行处理，与甲方无关。
2、乙方应遵守施工现场临时用电规定，遵守机械使用规程，应做到文明施工，工完场清。乙方应对所属工人进行安全交底，并做好记录。
3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和文明施工的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
第五条 合同造价及结算方式
1、本工程合同造价暂为：____________
2、结算方式：本工程乙方根据甲方和业主方提供的设计施工图及设计变更、签证计算工程量，按照______安装消耗量定额、现行价目表及相关配套取费文件以及总包合同的结算办法计算工程造价，结算总造价下浮______% 即为乙方结算价款。
3、甲方的设计变更及转发业主方的.设计变更，乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算，按变更单增减数量计算，计算方法同本款第1.2.3条规定。
第六条 工程量计算及付款
1、乙方每月该工作量经业主、监理验收合格后由甲方在______日内审核完毕并确认。对乙方未经业主认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，业主不予计量。
2、工程款拨付按甲方与业主签订施工总承包合同执行，若甲方出现工程款延期支付，甲方对乙方的工程款支付则可能出现相应程度的延期。
3、单位工程竣工验收通过，工程完成结算后一个月后甲方向乙方支付至工程总价款的______% 。
5、本工程保修金为工程总造价的质量保修金的______%,满二年后无质量问题返还质量保修金的______%。
第七条 材料机具供应
1、本工程的材料均由乙方采购。乙方在正式采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和准用证等)，报甲方认质认价批准后方可实施采购。
2、本工程的材料质量须经甲方验收认可，乙方向甲方提供实物封样并提供各种质保资料，未经甲方认可的材料不得进入施工现场，进场材料经甲方检查质量不符合设计及规范的，乙方必须无条件退换，如有弄虚作假，一经发现，乙方承担全部经济责任。
第八条 双方职责
1、甲方责任：
(1)负责该工程的全过程管理、协调、负责组织工程验收。甲方向乙方提供技术资料。
(2)开工前将施工图纸 壹 套交于乙方，及时提供有关资料，办理设计变更手续。
(3)为乙方提供垂直运输机械及其他双方约定由甲方提供的其它施工机构，并提供施工用水用电，其费用包括在结算造价下浮中，不得对乙方另行计算费用。
(4)甲方对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工方面的交底。
(5)甲方负责施工过程中对质量、安全、施工进度、场地等方面的指导监督、检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改，甲方有权处罚。
(6)甲方向乙方无偿提供办公室一间，库房一间及工人住宿房至少两间。
2、乙方责任
(1)乙方签订合同时向甲方交纳保证金人民币______万元(大写：________万元)，主体封顶后全额无息退还。
(2)乙方要接受甲方委派项目负责人或管理人员对该项目全过程的管理指导、管理。乙方必须配备全套管理人员在现场进行指导施工。
(3)乙方每月向甲方提供下月施工进度计划，同时书面汇报下月施工前材料、机具、设备、劳动力等方面的落实情况，必须严格按照合同工期，有足够、固定的人员，确保工程进度，必须满足甲方提出的施工进度要求。
(4)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。
(5)必须严格遵守国家法令、法规和政策，遵守甲方单位和建设单位的各项规章制度，严格安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，做到文明施工。
(6)设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计，由乙方自备。甲方提供两套原图纸给乙方，乙方不够需要的，自得复制(但不得提供给他人)，费用自理。
(7)乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状。
(8)乙方杜绝私招乱用社会闲散人员，乙方现场施工操作人员不得使用十八周岁以下未成年工及55周岁以上的老年工。
(9)施工现场严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等;不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为。
第九条 其他条款
1、乙方不按合同执行，或以各种理由拒不完成分包工程内容的，甲方可按其对工程实际影响的范围和内容，处以罚款。
2、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令，并积极履行，乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成。甲方可按其对工程实际影响的范围和内容，处以罚款。
3、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令，并积极履行，乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
4、乙方应与本工程其他发包方积极配合，施工中因甲方另行委托，不属于乙方施工的内容，其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。
5、乙方在施工过程应随时接受甲方、监理及相关部门监督与检查，未经甲方同意，乙方不得越级与监理、业主方发生联系。
6、就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定。
7、乙方应按时向工人支付劳动报酬;对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬，因乙方未及时向工人支付工资导致工人申述甲方及政府部门，甲方有权按乙方制定的工资标准先垫付，该款项在应付乙方工程款中扣回。
第十条 分包合同生效与终止
1、本合同自双方法定代表或委托代理人、约定负责人管理盖章后生效，自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后，除有关保修条款终止。
2、本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。乙方不能满足甲方施工需要、工期严重滞后、工程质量不能达到本合同约定标准或出现重大质量安全事故。
第十一条 争议解决
1、合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则商定，补充工程量签证给乙方，乙方不得与业主签订任何合同或协议，否则作为违约处理。
2、如若乙方施工未达到业主、监理、管理公司的质量要求，遭到业主、监理、管理公司三方退场的情况，乙方应无条件退场，甲方按乙方完成产值的______%结账
3、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，与本合同具有同等约束力。
4、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有相同法律效力。
发包方(公章)：__________________
分包方(公章)：__________________
法定代表人(签章)：____________
法定代表人(签章)：____________
工程项目负责人：________________
工程项目负责人：________________
________年______月______日
________年______月______日
【水电分包合同】相关文章：
水电分包合同01-10
建筑工程水电施工分包合同09-09
标准版水电分包合同格式06-22
水电工程分包合同范文07-03
分包的合同03-21
分包合同12-12
分包建设合同02-08
分包合同08-19
[精选]分包合同08-25
关于分包合同模板分包合同条款04-09