架子工合同

架子工合同

　　随着法律观念的深入人心，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的架子工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

架子工合同1

　　发包人：__________________项目部 以下简称：甲方

　　承包人：__________________脚手架班组 以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

　　规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将 工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条 工程名称：__________________

　　第二条 承包范围：甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆；安全网挂、拆；竹笆铺设及拆除；搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护；进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆；踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放；砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条 架子类型：________ 式钢管脚手架。

　　第四条 承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第四条 合同价款及结算方式：

　　1、的全部工作内容按_____________________元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价__________________ 含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第五条 付款方式：

　　1、按月乙方已完工程量付_____________%；

　　2、工程完工付 ________%；

　　3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付___________%(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单)；

　　4、剩余___________%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。 在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方有权拒付承包费。

　　第六条 质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第七条 工期：

　　1、本工程于________ 年________ 月________ 日开工至________ 年________ 月 ________日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　2、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第八条 安全施工：

　　1、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ________《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　3、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　4、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　5、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约，需向甲方承担每次 ________________元违约金并赔偿损失。

　　6、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　7、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　8、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第九条 甲方义务：

　　1、甲方代表________________ ，联系电话：________________ ;监督电话：________________

　　2、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　3、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　4、按合同约定付款。

　　第十条 乙方义务：

　　1、乙方代表 ，联系电话：_________ ;联系地址：________ ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　2、严格服从甲方统一管理。

　　3、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　4、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　①、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证；

　　②、施工材料、物件、机械设备需用量计划；

　　③、施工进度安排和用工计划报表；

　　④、甲方要求的其他资料。

　　5、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　6、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　7、乙方自行完成承包范围内的`工程量后且经验收合格后 工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十一条 材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十二条 违约责任：

　　1、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误________天，乙方承担违约金___________元，累计延误超过________ 天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方，实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　2、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方，实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　3、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　4、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担________元违约金。

　　5、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次元违约金。

　　6、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按 ________元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　7、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十三条 其他：

　　1、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合；乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　2、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　3、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　4、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日___________元，普工每工日 ________元。

　　5、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳 ________元履约保证金，保证金的退还方式：________________

　　6、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的________ 倍向甲方支付违约金。

　　7、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十四条 争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十五条 合同效力：

　　1、 合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲 方：________________ 乙 方：________________

　　项目经理： ________________工程承包人：________________

　　电 话： ____________________份 证：________________

　　________年 ________月________ 日________ 年________月 ________日

架子工合同2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：架子工班组长： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商，甲方把xxx工厂的职工宿舍楼及办公楼脚手架工程包工包料给乙方施工，为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

　　一、甲方将职工宿舍楼及办公楼的脚手架工程以包工包料的'形式包给乙方施工，按建筑面积每平方 元整。

　　二、甲方只提供卷扬机，其它机械及工具由乙方自负。

　　三、乙方必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权另找施工队并不给乙方办理任何结算手续。

　　四、付款方式：每层完工后，按工程量付给乙方30%的工程款，封顶后付到总价的80%，工程竣工后余款一个月付清。

　　五、乙方必须服从甲方的管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸及施工规范要求进行施工，把好质量关。如为了省料不符合安全规范，造成的安全责任和经济损失一切由乙方承担。

　　六、乙方要文明施工，不得偷东西、打架，否则按项目部处置条例执行。

　　七、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

架子工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保质保量确保本工程外脚手架工程达到“双标化”技术要求和明确外脚手架承包者应承担的责任，经双方协商决定，特立此协议：

　　一.承包性质：包工包料(钢管由甲方租赁，乙方付费6个月)安全网、脚手片、铁丝、铁钉、油漆等全部包括在内。

　　二.承包范围：25#、26#、27#、23#、21#及中心会所的所有外架、安全网、脚手片满铺、外架斜走道、机械防护棚、进出口防护棚、井架进出口运输道、拉接预埋、四口五临边防护、钢管井架1只(中心会所)、保养检修及架子全部拆除。

　　三.质量要求：为确保双标化工程，严格按国家有关验收规范标准施工，以安检站验收评分为标准。严格计算钢管取料的尺寸及落脚尺寸规格和搭设规范，服从现场管理人员的指挥。

　　四.安全管理：乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想搭设前对职工进行安全技术交底，严禁酒后作业，人人做到遵守安全生产六大纪律和十个不准，凡是堆放在架子上的钢管、夹头、毛竹片必须及时固定，不能任意把钢管、夹头放在架子上，多余的材料及时清理，搭设外架时要专人负责指挥，及时搭设防护棚及密目网围护，竹片必须四角用铅丝绑扎牢固，必须正确使用个人劳动防护用品。如乙方人员违章操作造成事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承若发生意外事故，按公司事故章程处理。

　　五.工期要求：乙方在本工程施工中，必须配备足够的技术力量和施工人员及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的'进度计划，搭设架子必须在泥、木工之前，配合各工种抓好工程进度。

　　六.结算方法：外架子搭拆，按图纸建筑面积计算，商铺靠文华路、富华路二层以下待粉刷时临时搭设，搭设按一半面积计算，防护棚、围护、钢管井架等不另计费。所有外架包工包料，每平方按20元计算，所有外架建筑平方按220_M?计算。若商铺部位外架验收标化要求搭设时另加M?计算，结算时另加费用。外架所有钢管按300T计算，每吨70元，按6个月计算，夹头按4.5万只计算，每只按7厘计算，包括运装费，现按双方协商决定220_×20元=44万，夹头租费按21万元计算，外架搭设工程总工程款为23万元。

　　七.付款方法：外架子搭设三步架子完成后开始付款，每月按工作量的60%支付，架子工程完成后按产值的70%支付，余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齐堆放后一次性付清。

　　本协议未尽事宜双方协商决定，协议一式五份，乙方一份，甲方四份，签子后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

架子工合同4

　　甲方 身份证号码

　　乙方 身份证号码

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿 的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、 工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、 承包范围及工程内容：本工程的 总建筑面积 ㎡,周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的位置。

　　三、工程单价：负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米 元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以 元(壹拾肆元整)包干价。

　　四、付款方式：付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期：乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量：按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的.材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任：乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，20xx0.00元以内的(包括20xx0.00)费用由乙方自行负责。20xx0.00元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　八、为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　九、本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

架子工合同5

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　为了确保“”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目 的单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 。

　　2、工程地点： 。

　　3、工程价款约（人民币大写）： （工程价款按本合同约定按建筑面积结算）。

　　二、劳务承包范围

　　乙方按甲方提供的幢号等为依据，具体承包内容如下：

　　1、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作。

　　2、所有相关的工具、材料乙方负责卸车及堆放整齐。

　　3、所有外脚手架工程、安全棚、安全通道、防护设施。

　　4、施工电梯的安全防护架、塔吊的安全操作平台、三保四口五临边等工作。

　　5、所有钢管扣件、安全网、竹板、油漆、铁丝等架子所用材料由乙方自行购买。

　　三、劳务承包方式：

　　1、本劳务工程采用包工包料的形式，即人工费部分用具的`包干形式进行承包。

　　2、施工工具均在承包范围。

　　3、工程开、竣工时间：

　　3.1、开工时间： 年 月 日，竣工时间： 年月 日具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用。

　　3.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。

　　四、劳务工程质量

　　1、 乙方必须熟悉施工图纸、制定搭设脚手架操作方案，应绘制搭设脚手架布置方案图（特别是悬挑部分）必须有详细布置方案图。槽钢悬挑不得超过18米。 2、 对工人要进行技术交底，严格按照搭脚手架的施工规范及经项目部审定的脚手架施工方案进行施工。特殊工种操作人员必须提交操作证。

　　3

　　、 乙方现场施工人员必须听从甲方现场管理人员的指挥及安排不得盲目施工，凡是发现不合格的项目，乙方应迅速返工，影响其它工种施工进度损失及返工损失均由乙方负责。

　　12、 脚手架搭设检验标准（允许偏差值）

　　13、凡发现乙方未按以上要求规定进行搭设，罚乙方承包人/次，并督促整改到位。

　　14、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者，则合同单价下浮5％作为结算承包单价。

　　五、劳务款结算依据及结算单价

　　1、上述结算单价包括乙方劳务的人工费、材料费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任

　　何费用。

　　2、以上费用包含因在外租房（施工现场不允许居住生活）工人来回上班等各项因素费。

　　六、劳务工程其它费用的确定

　　1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在 元以内不予计算，超过 元的部分按实际变更量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损

　　失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证，否则无效。

　　2、计时工工资：技术工按 150 元/工日计算，普工按 120 元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

　　3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

　　七、履约保证金和劳务款结算支付程序

　　1、乙方进场向甲方缴纳质量保证金元，主题封顶后甲方一次性退还给乙方。

　　2、乙方进场后，自带生活费三个月第二个按照形象进度付工程款的。主体完工后拨至总承包人工费的%。经建设单位、设计、监理、市质监站竣工验收合格后，三个月内拨至结算总价的%，余款为保修费，保修期为一年。

　　3、承包单价：

　　八、安全施工

　　1、在施工过程中，如发生安全事故，造成人身安全伤亡事故在一万元以内乙方自行承担，一万元以上的乙方上报甲方由甲方负责，或上报有关部门处理解决。

　　九、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。。

　　2、提供施工用水、用电接口（水电费用由甲方承担）。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。。

架子工合同6

　　兹有 （以下简称甲方）承建的 市 区 工程 ，因工程建设的需要，甲方将本工程脚手架搭、拆分项工程，采取包工包料的形式发包给李欠合，身份证号码： （以下简称乙方）负责承包施工；双方在平等、互利、精诚合作的基础上共同协商，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包内容：

　　四、承包方式：包工包料

　　五、承包合同的工作内容、单位价格、工程量计算办法

　　（一）、承包方式工作内容：

　　承包单价内容包含了所有木工支模架及外脚手架钢管、扣件、脚手片、安全网、油漆、铁丝卸料平台、槽钢、钢丝绳、悬挑架槽钢层外架分色踢脚板等材料由乙方提供，另应提供所有进场材料检测报告和出厂合格证及安全资料的安全防护用品购买材料，其中内承重只提供木工支模架的钢管、扣件（不包含人工安装，由木工自行搭设），施工现场所有防护棚、防护通道、防护栏杆、现场临时活动房钢管加固、电梯井道安全防护、电梯间及楼层预留洞口防护、施工升降机垂直运输和安全通道、砼输送泵管加固、室内超过3.5米的装饰修内架等搭设与拆除。确保材料供应满足木工模使用要求和本承包外架施工的进度需要，负责所有的扣件维修和保养；保证所提供的脚手架钢管、扣件处在可使用状态。

　　（二）、乙方脚手架搭设范围

　　地下室周边的基坑安全防护，地下室上、下通道，地下室外墙防水脚手架，地下室剪力墙钢筋固定架子，地下室塔吊不能运输到的地方砖胎模施工时手推车跑道架子搭设，地下室积水井、排水沟周圈安全防护，所有商品砼泵管架加固搭设及浇砼前泵管加固和砼浇捣过程中加固架松动的加固，工地所有安全防护棚及安全通道、升降机口的垂直运输架、塔吊护臂安装架子的搭设，地上部分所有外架搭设，安全网挂网，竹篱板铺设，安全防护标识警示牌的悬挂、电梯井道内标化工地要求采用硬防护，电梯门洞防护由甲方制作钢筋防护门，乙方负责安装，施工升降机垂直运输架子由乙方搭设，通道木板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢底站全封闭"7"字板由甲方安排木工铺设，悬挑槽钢由甲方提供，由甲方安排钢筋工制作，乙方负责安装，所有后续固定钢筋割除由甲方负责；凡乙方搭设的所有架子均由乙方负责拆除。

　　（三）单们价格及工程量计算

　　单位价格按建筑面积计算，本工程总建筑面积67000㎡，单价：59元㎡，总计：3953000元（总计大写：叁佰玖拾伍万叁仟元整）总结算以实际面积为准。

　　六、合同约定工期

　　本工程双方约定工期为 个月，即从地下底板浇筑完成后木工开始使用地下室顶板梁柱脚手架钢管，乙方按木工要求运到施工现场开始计算工期，由乙方原因造成工期拖延的，则甲方按每天向乙方罚款壹仟元，处罚金从当月工程款中扣除。

　　七、约定付款方式

　　每个月底结算当月完成的实际工程量，由项目部负责人签字支付，地下室主体结构完成后按30元㎡结算，主体结构完成后地下室付至总金额的80%，上部主体结构每月完成后按30元㎡结算，主体结构完成后地下室付至总金额的80%，上部主体结构每月完成部分按完成总金额的80%支付，外架拆除后支付累计支付至90%，余款 %待甩的架子拆除，所有钢管、材料全部退场工程竣工验收后二个月结清、付清，乙方必须向甲方提供工资册，造册人员单必须真实，与三级教育必须相符，乙方工资必须发放在职工手中，如乙方没有造册后未经三级安全教育的工人工资，甲方有权暂不支付工资款（月完成量以木工内架拆面积除为准）。

　　八、约定双方责任

　　1、甲方责任：负责提供乙方住宿房间 间，提供现场仓库一间，负责提供架子搭设施工方案和安全技术交底，提供夜间施工照明负责脚手架的验收，审核乙方完成的实际工程量，负责做好班组之间的协调工作。

　　2、乙方责任：乙方根据甲方施工进度准备足够的钢管、扣件、竹篱板、安全网、铁丝等材料，材料质量必须符合规范要求，除满足本施工进度要求外必须给木工模板安装足够的.钢管、扣件，并保证扣件能够正常使用，对锈蚀扣件及时维修确保满足施工使用要求，安排足够施工人员，现场另安排一名专业人员现场指挥和联系，并负责对本班组的工人进行安全教育和现场安全管理，及时做好安全教育记录，并上报项目部存档，必须要教育到人，被教育人员签字真实完整，及时向甲方提供有效的特种作业人员上岗证书，钢管、扣件、安全网的检测报告和合格证书并提供材料购买，负责脚手架拆除后的钢管运输到地面堆放整齐，无条件的配合上级有关部门的安全检查。

　　九、约定的质量要求和质量验收标准：

　　所有的脚手架搭设必须按照市级标准化的标准要求施工，本工程确保市标化工地，并严格按照规范有关规定来操作，要确保脚手架的安全使用，凡验收达不到标准的乙方无条件返工至验收合格为准，否则甲方要求乙方退场，工程款按乙方完成工程量50%结算，并保留追究损失的权利。

　　十、约定其它事项：

　　1、本工程承包为一次性包干，今后不得以任何借口变更单价，如乙方出现终止合同现象，甲方则按乙方完成工程量的60%结算，其余40%作为下一个班组进场补偿费；

　　2、进场施工人员必须遵守工地规章制度，双方签订"安全生产，文明施工"协议书；

　　3、外来务工人员必须自觉办理暂住证、务工证、计划证明、甲方协助办理费用自负；

　　4、施工过程中，由于乙方违反安全操作规程造成的安全事故均由乙方承担后果及相关责任；

　　十二、补充条款

　　1、乙方必须服从现场管理人员的指挥，如不听从指挥，否则不结工程款支付。

　　2、乙方如有发生工伤事故时，费用由乙方自负。

　　3、安全网必须符合国家验收规范标准的规定。

　　十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报甲方公司备案，合同自签订之日上进心生效，合同内容完成后款项结清后合同自行失效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

架子工合同7

　　为了确保安全生产，本项目部为此制定相应的操作规程，违反以下规定而造成的意外安全事故，本项目部一概不负任何责任，即由造成事故的.当事人负责。

　　1、所有架子工必须持证上岗。

　　2、架子施工必须在上班时戴好安全帽。

　　3、高处悬空作业人员必须系好安全带。

　　4、高处悬空作业人员必须穿软底鞋。

　　5、严禁在架子上打闹。

　　6、不得在同一垂直面上下作业。

　　7、严禁酒后上班。

　　8、严禁从高空向下抛掷钢管、扣件等材料。

　　9、上班所穿衣服必须紧扎，衣服上不得有碍行走的洞口或口袋。

　　10、服从管理人员的安排，对于违章指挥，职工有权拒绝作业。

　　11、 施工班组必须提供相应劳动保护用品，如安全带、安全帽，施工班组必须进行对职工安全技术交底和安全教育。

　　本协议一式两份， 双方签字后生效。

　　项目部： 年 月 日

　　分包班组： 年 月 日

架子工合同8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　身份证号：____________

　　根据施工需要，甲方将神通佳苑7#楼、11#楼工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　1、室内防护架，室外操作架、防护架；

　　2、架料安全标志安装；

　　3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码；

　　4、走廊、通道、施工道路防护架；

　　5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责；

　　6、外墙防护主体和装饰双排外架；

　　7、建筑物的“四口”，“五临边”搭拆；

　　8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码；

　　9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证；

　　10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆；

　　11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个；

　　12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护；

　　13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆；

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。）乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。

　　2、按施工进度及甲方要求进行施工。

　　六、质量要求：

　　1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。

　　2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

　　七、施工工期：

　　流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、计价方式：

　　（1）根据承包范围，甲方与乙方按照以下的单价进行结算。

　　合同计价：（楼总建筑面积暂定为㎡）

　　7#、11#楼合同单价以建筑面积元/ ㎡（大写：拾贰元每平方）（次价格包括所有剪刀撑油漆、现场临时设施的油漆、车棚、工棚、搅拌机棚、电箱棚、钢筋棚、木工棚、楼层内的所有洞口、临边维护、电梯井内钢管及维护、外挑脚手架安装及底板模板铺设、施工电梯门安装及地板的铺设、安全通道、卸料平台安拆等等以及现场其他楼栋所包含的所有项目）

　　（2）如需要所有的外立面钢管刷油漆另外加0.5元/ ㎡（现场设施、外立面剪刀撑除外）

　　九、工程管理双方责任：

　　燗、甲方责任

　　1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求；

　　2、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收；

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明；

　　5、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、工人进场必须乙方提供所需要的证件（身份证、特种操作上岗证等），所产生的费用由乙方负责；

　　3、按工艺要求提前做好材料计划，报主管工长审批；

　　4、现场作业人员必须遵守现场的各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规；

　　5、合理使用材料，未经主管工长同意不得随意切割，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；

　　6、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　7、乙方要遵守施工现场安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方管理人员和安全检查人员的监督检查，如乙方不听从甲方人员的指挥以及违反安全操作规章所造成的一切后果由乙方自行负责；

　　8、严格按照国家规定进行施工。乙方作业人员必须戴好安全帽，外架及高空临边作业、高空作业必须挂好安全带，安全带必须高挂低作业，严禁低挂高作业，临边作业必须要做好安全防护栏以及2人以上方可进行施工。未做好防护栏的严禁作业，施工的安全责任由乙方承担，施工过程中由乙方引起的安全事故由乙方负责；

　　9、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落等现象必须当时立即整改；

　　10、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法；

　　11、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定；

　　12、施工机械的使用必须严格按照施工机械使用规范、操作堆积进行使用，做到专人开机，持证上岗，如有临时更换开机人员的必须做好安全交接工作；

　　13、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　14、乙方施工人员不得随意拿工地上的材料，如有发现将处予所用材料的五倍罚款；

　　15、在施工过程中要听从甲方施工管理人员的指挥，不准违规操作、不准强行施工；乙方高处作业、临边作业以及危险区域的施工要有足够的安全措施否则出现的安全事故由乙方自行承担责任；

　　16、严禁酒后上班，严禁打架斗殴、好酒闹事及偷盗。情节严重者扭送公安机关处理；

　　17、不得使用18岁以下童工和55岁以上老年人，有心脏病、高血压、残疾人等不能进入工地施工作业；

　　18、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；

　　19、若因乙方原因造成中途退场（包括自行退场、被建设方监理方指名退场及项目部开除退场）甲方只按乙方完成合格工程量的70%支付给乙方；

　　20、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部；

　　21、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的.行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　22、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　23、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经二次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　24、乙方应自觉遵守国家和相关部门及甲方颁布或制定的有关安全文明施工的各项规定，并制定相应的管理制度。乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，乙方应承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，并承担因安全事故给建设单位、政府主管部门等对甲方的罚款和造成的其他经济损失及无形资产损失费用。

　　25、若乙方发生伤亡事故，乙方应按有关规定立即采取应急预案。确保伤者第一时间送往医院抢救，所发生的所有费用由乙方全部承担。

　　26、乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工之前，应提前14天向甲方代表提出安全保护措施书面报告，经甲方代表批准后实施。其防护费用由乙方承担。

　　27、乙方现场设持证的专职安全员，建立健全安全保证体系，并组织实施。乙方应配合甲方做好进场安全培训及各种专项安全培训工作。

　　28、乙方的工人在工地发生伤亡事故，如生病、打架、高出坠物、跌落、触电、等一切造成伤亡所发生费用乙方自理并承担所有费用。

　　29、工地现场严禁非工作人员进入。如现场发生乙方的非工作人员伤亡，乙方应承担责任及费用。

　　30、乙方的工人需要的劳保用品（手套、安全帽、口罩、安全鞋（防水、防砸、防刺穿等）、眼罩、面罩、工作服、安全标识、反光马甲、抓绳、安全带等），由乙方自行负责采购并发放工人。由于因劳保用品的缺失、不合格等原因，而造成乙方工人的伤亡的，责任和费用由乙方全部负责。

　　31、乙方员工在上下班途中遇到交通事故或其他原因导致伤亡的责任和费用均有乙方承担。

　　32、工程结束后，现场钢管、扣件以及防护材料必须分类堆放，否则每次罚款1000元以上。

　　十、工程变更：____________

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：____________

　　甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在工程款中扣除。

　　十二、结算方式：____________

　　甲方整体完工后，付款至合同价款的60%，余款等竣工结束后3个月内结算。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：____________

　　日期：__日期：____________

　　电话：___________电话：___________

架子工合同9

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建筑工程劳务合作事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况及承包工作内容

　　1.1. 工程名称：米氏国际家居世纪金街

　　1.2. 工程概况：地下二层，地上三十层(剪力墙结构、筏板基础)

　　1.3. 承包方式：本工程承包方式为劳务+材料(包含一切辅助材料、用具及劳保用品)

　　1.4. 承包内容及范围：一切主体脚手架工程，凡所用钢管、槽钢、安全网的一切工程，包含着所有洞口防护、现场安全警示标志和宣传标识语的悬挂。

　　第二条：合同价款

　　2.1. 本合同承包单价：本工程承包单价按建筑面积包干，其单价为每平米建筑面积43.5元/m2(大写：每平米肆拾叁点伍元)。单价包括材料费、人工费、劳保费以及所发生的一切零工、辅材，不论任何部位、任何高度皆执行以上统一单价。

　　2.2. 合同签订时，承包人向发包人缴纳肆万元合同履约保证金，合同履约完后十日内全额返还(不计利息)。

　　2.3. 对合同价款内容的明确：本合同的价款涵盖了完成合同承包内容所需的全部人工费，材料费和辅料费，文明施工费、承包人进晋州市施工人员所需政府部门的手续、暂住证、特殊工种证件、培训费及各类保险费。(各种工具用具费用、劳动安全防护用品等)

　　第三条：合同价款的结算和支付

　　3.1. 以图纸按实际面积执行本合同单价进行计算。

　　3.2. 合同价款的支付执行业主与发包方约定的工程款支付方法，按承包人相应阶段完成价款的70%支付，工程完工以后付至工作量85%。三个月后付至工程量的97%，剩余3%为质量保证金，待本工程交工后六十日内付清(无息)。

　　3.3 承包人需的相应的劳务资质费用将有自己承担。

　　第四条：安全生产、安全施工的处理

　　4.1. 安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和行政主管部门颁

　　布实施的安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　4.2. 承包人承担一切安全事故的费用及经济损失。

　　第五条：工程质量

　　承包人必须服从发包人的指挥，严格按照方案施工。确保所完成工程的安全性。不对其他班组留任何安全隐患。

　　第六条：文明施工

　　承包人所堆放的材料必须按发包人所给制的现场平面布置图堆放，服从发包人的管理，加强科学管理、文明施工。

　　第七条：承包人的权利和义务

　　7.1. 承包人对其确定劳动关系的'作业人员必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60 周岁。

　　7.2. 承包人需将其作业人员登记造册，(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，到甲方项目部备案，领发工资时由甲方项目部监督执行。

　　第八条：发包人的权利和义务

　　8.1. 负责提供场地、道路、水电、具备施工条件的工程施工现场。

　　8.2. 负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　8.3. 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容时，发包人应书面提出整改意见，监督承包人进行整改。

　　8.4. 发包人有权对承包人的管理人员及工人进行更换，对违反操作规程进行经济处罚，直止责令退场。

　　第九条：合同工期

　　开工日期： 年 月 日(以发包人书面通知为准)

　　完工日期： 年 月 日(以发包人安排计划为准)

　　第十条：合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协调，协调不成可向有关部门申请调解，若调解不成可向阜宁县人民法院起诉。

　　第十一条：合同生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，合同条款解释权属于发包人。

　　本合同一式贰份，双方各执一份，合同附件以及进场后签订的各项规章制度都具有同样的法律效力。本合同签字盖章后有效，竣工结算款项结清后自然失效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　年 月 日　　　

　　年 月 日

架子工合同10

　　发包方:___________________以下简称(甲方)

　　承包方:____________________以下简称(乙方)

　　根据生产需要，甲方把本工程的脚手架分项工程施工承包给乙方，为明确双方职责及义务，经双方协商，特签订以下协议，供双方执行。

　　一、承包方式：包清工

　　二、包价额：

　　按±以上建筑面积计算：每平方米 元计算。

　　四、工作内容：

　　地下室施工架子，基坑安全围栏，设施场地围护，主体结构外悬挂脚手架，卸料平台吊装或落地平台安装，四口防护，墙体钢筋绑扎的脚手架，临时设施防护棚，脚手板铺设，安全网围护挂，翻，拆，架子连接件预埋，脚手架钢管油漆，场地内运输，塔吊和施工电梯的升拆配合，拆除后的脚手架材料集中按指定位置堆放整齐，做好落手清工作，并自备手提工具;施工过程中遵守甲方规章制度和质量、进度的要求，做好工种配合。

　　五、质量要求：

　　1、外脚手架分项工程达到北京市有关标准及市安监站标化验收合格标准。

　　2、搭设不符合标准要求的必须返工重搭，费用由乙方自负，如跟不上施工需要，或延误时间，甲方处以乙方罚款每天 元，并另安排人员抢修。

　　3、乙方应做好班组内的质量技术交底及质量管理工作，服从现场管理人员的统一指挥、质量监督和指挥。

　　六、安全生产，文明施工要求：

　　1、甲方根据本项目的施工方案和施工安全技术操作规程。向乙方进行安全交底，并负责落实做好督促工作，如乙方违章操作，擅自施工，发生伤亡事故其责任均由乙方负责。发生其它意外事故，医疗费在 元以内的由乙方负责，在元以外的由甲方承担乙方，乙方承担乙方并承担至少 元费用。

　　2、甲方对安全生产的'各种防护措施经常进行督促检查、确保安全生产，乙方应建立安全保证体系并严格遵守国家及有关部门的各项规章制度，未经教育不得上岗施工，执行本项目部的各项规章制度并签定安全责任书，班前必须进行质量和安全的交底，并作好记录，对违反安全生产和文明施工的行为进行经济处罚。办理暂住证、就业证等费用由乙方负责。

　　3、人员的配备应手续齐全，不得招收“三无”人员，上岗操作人员必须持有效上岗证件，高空作业必须系好安全带，正确使用个人防护用品，施工过程中乙方必须执行“三检”制度。甲方质量员，安全员负责承包范围内质量安全检查、验收、严格验收程序。

　　4、乙方应做好施工现场的文明施工，料场堆放整齐，工完场清。并做好生活区的清洁卫生工作。

　　5、乙方参加施工人员的家属及子女不安排住宿。如遇特殊情况必须项目部批准许可并由人做好家属安全教育工作，小孩更应有家属严加看管，发生意外一切由乙方负责。施工期间的住宿问题由乙方自理。

　　6、乙方在施工中发生矛盾，应及时向现场负责人汇报。寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理每次罚款 元，如违反法律送公安机关处理。项目部不予承担任何费用。

　　7、进场施工的所有人员，应到项目部办理好胸卡，工作时必须佩带。乙方承包人委派的班组长每天必须在现场，有事应请假。

　　七、付款方法：

　　乙方进场交保证金 元，作为工程质量、进度、安全、治安及文明施工的保证金。乙方进场后甲方支付生活费每人每月 元，其中现金每人每月元，乙方完成的工作量经仓库、安全员、质检员、工长、项目经理核实签字后，主体结构封顶退场前支付 %，在结构封顶后 月(______年年底)付清余款。

　　八、其它：

　　1、乙方如下列情况之一者甲方有权责令退场，终止合同，并没收保证金，按完成工程量80%结帐，其余20%作为后续班组的启动金。

　　A、中途自动退场。

　　B、不服从项目部管理，工种配合差。

　　C、每次验收质量不能达到要求标准。

　　D、严重违反治安管理条例。

　　2、乙方参加的施工人员严禁在宿舍内用电或明火烧饭、电线私拉乱接，经查处没收器具。

　　3、甲方提供的工具及机械设备乙方必须定期进行各种保养，属自然损坏由甲方负责修理，属人为造成损坏或遗失由乙方负责赔偿和修理。

　　九、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字后生效。款清后失效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

架子工合同11

　　甲方：___________________公司

　　乙方：___________________架子工承包班组长

　　经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

　　2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的'施工条件。

　　3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。

　　4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。

　　三、工期：

　　20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

　　四、质量标准：

　　各分部分项工程均达到合格标准。

　　五、承包价格：

　　按建筑面积每平方米8元计算。

　　六、承包形式：

　　包工不包料，消耗材料不准超定额含量。

　　七、结算方式：

　　甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。

　　八、违约责任：

　　本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

　　九、其他：

　　1、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

　　2、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

　　甲方：___________________公司

　　________年____月____日

　　乙方：___________________架子工代表

　　________年____月____日

架子工合同12

　　发包人：项目部 以下简称：甲方 承包人：___脚手架班组 以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

　　规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将 工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条 工程名称：

　　第二条 承包范围：甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条 架子类型： 式钢管脚手架。

　　第四条 承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第四条 合同价款及结算方式：

　　1的全部工作内容按 元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第五条 付款方式：1、按月乙方已完工程量付 %;2、工程完工付 %;3、

　　甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);4、剩余 %作为本工程的保修金，在保

　　修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。 在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方

　　有权拒付承包费。

　　第六条 质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第七条 工期：

　　一、本工程于 年 月 日开工至 年 月 日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的.月进度计划和周进度计划为准。

　　二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第八条 安全施工：

　　一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ59—20_《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。

　　六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第九条 甲方义务：

　　一、甲方代表 ，联系电话： ;监督电话：

　　二、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　三、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　四、按合同约定付款。

　　第十条 乙方义务：

　　一、乙方代表 ，联系电话： ;联系地址： ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　二、严格服从甲方统一管理。

　　三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　四、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

　　2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

　　3、施工进度安排和用工计划报表;

　　4、甲方要求的其他资料。

　　五、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后 工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十一条 材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十二条 违约责任：

　　一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误 壹 天，乙方承担违约金 元，累计延误超过 天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　四、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担元违约金。

　　五、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次元违约金。

　　六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按 元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　七、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十三条 其他：

　　一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　四、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日 元，普工每工日 元。

　　五、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳 元履约保证金，保证金的退还方式：

　　六、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。

　　七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十四条 争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十五条 合同效力：

　　一、 合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲 方： 乙 方：

　　项目经理： 工程承包人：

　　电 话： 身 份 证：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：福建__建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　合同签订地点：

　　合同签订时间：20_年 月 日

架子工合同13

　　一、要积极参加各种安全生产会议，树立“安全第一”的思想，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后工作，禁止到处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学习架子工安全技术操作规程，熟知安全知识。按规定搭拆脚手架、各类垂直运输架、安全网及“四口”防护等，不得违章作业，冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。违反操作规程的人，要进行处罚。

　　三、坚持每日检查制度制度， 搭设的`防护设施，进行全面检查，排除不安全因素，验收合格后方可使用。

　　四、严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得随意变更。

　　五、正确使用防护用品。要衣着整齐，佩戴好出入证。上岗前戴好安全帽、防护眼镜、危险处要系好安全带。

　　六、对各级检查提出的情况，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，不得从高处抛掷物品，对使用的器材按规定堆放整齐。

　　八、使用吊车时要用钢板垫好吊车腿，不要站在大臂下面。

　　职工签字

　　日期

架子工合同14

　　发包人：__________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期

　　（一）工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。

　　（二）合同工期：__________________

　　第二条：工作内容

　　外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设（层层满铺），转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

　　第三条：材料

　　安全网（密网、阻燃）、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装（槽钢材料甲供）。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

　　第四条：工程固定价格费用包干范围

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

　　第五条：工程量计算方法

　　工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第六条：合同价格的结算

　　工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第七条：工程款支付

　　施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

　　第八条：工程款支付

　　工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第九条：工程款支付手续

　　乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第十条：工程质量

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的'质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。

　　第十一条：安全施工

　　（一）安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十二条：其它

　　1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网（易燃）铺设竹跳板。

　　2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

　　3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

　　5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除（每工日按150元扣除）。

　　6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十三条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。

　　第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）：__________________

　　________年____月____日

　　乙方（章）：__________________

　　________年____月____日

架子工合同15

　　总承包方：(以下简称甲方)

　　专业承包方：(以下简称乙方)

　　为了加强双方互相合作，明确甲乙双方责、权、利、经双方协商，特签订如下条款，作为该工程施工专业承包合同的依据。

　　一、承包范围及内容：

　　所有脚手架分项工程。具体范围及内容为：工程内外脚手架、挑架、满堂架、挑网、塔吊、施工货物电梯施工通道口及外围护栏架等搭拆：施工现场“四口”、“五临边”、预留孔、防护栏、防护棚、挂安全网、砼、铺竹篱板、施工运输通道或运输架以及临时设施及机械设备、木工组、钢筋工临时工棚、防护棚的架子等搭拆，除模板架以外其余一切包括在内。文明施工按市标化要求施工。

　　二、承包方式：包工

　　工程面积：平方米;单价按建筑面积元/㎡计算，一次性包干不予调整;脚手架分项工程搭拆及堆放整齐所需工具由乙方自理。

　　三、质量要求：

　　1、为确保工程质量、安全生产、文明施工，文明施工应达到市标化工程。

　　2、乙方必须按国家有关规范进行操作，设置牢固可靠的安全设施，并对安全设施进行日常检查、维护。

　　3、乙方搭设好脚手架后，应及时进行质量自检;自检合格后及时通知甲方有关人员组织专项验收，合格后交甲方使用。未经验收及验收不合格的脚手架应由乙方负责整改及加固，防止他人误用造成安全事故。

　　4、甲方有权随时对施工质量无保证的乙方操作工人提出处罚意见或清退出场。

　　5、施工现场的`质量管理要求，乙方应严格按照甲方的《项目施工质量管理细则》。

　　6、脚手架分项工程必须达到市标化工程要求;若达不到标化工程要求，甲方将罚款处理10000元。扣除每平方3元。

　　四、现场管理要求：

　　l、乙方指派、工程现场负责人，全面负责本工种施工管理及劳动力安排。

　　2、乙方必须组织持有效脚手架搭拆操作证及上岗证书的专业技术工人进场施工。施工人员必须遵守劳动纪律。

　　3、甲方在工程开工期前及各关键部位或有特殊要求时，对乙方进行技术交底;乙方必须按交底记录执行。乙方对交底内容有疑问时，可向甲方交底人员或技术负责人提出，经书面确定后执行。

　　五、安全、文明施工要求：

　　1、甲方组织对进场人员进行必要的安全知识教育，乙方应积极配合，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用。

　　2、乙方人员必须严格遵守施工现场有关安全生产规定，并采取必要的安全防范措施，加强自我保护意识。

　　3、有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗，若需培训其费用由乙方自负。

　　4、乙方在施工期间进行违章操作，造成人身、机械及其他安全事故，其法律责任及经济损失全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　5、乙方进场人员必须具备劳务证、身份证、暂住证、等有关证件。

　　6、乙方进场前须与甲方签订安全生产、文明施工责任书，并应严格执行甲方《项目施工安全生产、文明施工管理细则》有关规定。

　　7、对搭设的全部工作内容的安全负责，如因专业承包方施工造成现场安全问题及安全事故无论是甲方、乙方第三方人员伤亡均由专业承包方承包全部责任。

　　六、材料及工具使用：

　　l、现场脚手架搭设材料由甲方提供，包括钢管、扣件、安全网、预埋铁件及竹篱板等。

　　2、乙方应根据施工进度安排提前一周向甲方材料组提供备料申请单，包括长度规格和数量，以便甲方组织材料进场。

　　3、材料原则上实行限额发放，乙方在搭设时未经甲方允许不得擅自切割，如由此造成损失，由乙方全额赔偿。

　　4、脚手架搭设和拆除后，乙方应做好现场材料清理工作，做到堆放整齐，保持施工现场整洁。若不能做到“工完场清”工作，按规定给予处罚。

　　5、现场施工乙方应严格执行甲方的《项目施工材料设备管理细则》。

　　七、付款办法：

　　实行先做后付的原则，工程量由施工项目部实测实量，工程款按主合同进度支付专业承包方完成标准层七层后(经过项目部组织专项验收符合标准后)总承包方按已完成工程量的70%支付进度款主体封顶后(经过项目部组织专项验收符合标准后)总包方按已完工程70%支付进度款，拆完全部脚手又付致已完成量的80%项目竣工后一个月内，结算一次付清;若验收达不到市标化处罚处理。

　　八、在施工中，乙方应保质保量、按时、密切配合甲方有关规章制度。

　　九、处罚办法：如在高空作业时不精心操作坠落一件钢管、扣件、篱板等坠物，处罚10000元以上。

　　十、本合同壹式肆分，甲、乙方各执贰份。本合同自签订之日起生效，具有法律效力，工程竣工结算后自行终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【架子工合同】相关文章：

架子工合同03-22

架子工分包合同04-17

合同转让合同11-29

租房合同协议合同07-18

合同违约赔偿合同03-26

建筑合同施工合同05-05

退休合同终止合同05-18

施工合同施工合同02-03

施工合同补充合同03-08