工程合作的协议书范本
在现在社会，用到协议的地方越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。拟起协议来就毫无头绪？以下是小编整理的工程合作的协议书范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程合作的协议书范本1
甲方：___________法定地址：_____________
乙方：___________法定地址：____________
依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、老实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产工程，为明确甲、乙双方的权利、义务和职责，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行：
一、合作工程概况
甲、乙双方初步商定本次合作为_______粮站房地产开发建设，工程地址：____________________占地面积：_____平方米
二、合作的范围及资料
根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式，甲方以_______县镇_______粮油购销公司土地共_____平方米，双方约定价格共计_____元作为本次工程置换房屋，待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额，具体如附件2。
根据目前的实际情景和市场状况，双方商定本次合同为本工程建设的初期合同，到工程能够开工建设时再签订正式合同，本次合作范围及资料是为本工程前期的规划、设计及相关事项，包括工程开发建设所需资金及销售。
三、合作方式
在本次共同合作中，前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜，乙方以甲方管理人员的身份完本钱协议约定的工作，进行相应合法商务活动。
四、甲、乙双方的工作与职责
4.1、甲方职责：
4.1.1、向乙方供应工程活动所必需的一切相关资料，如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作工程效劳的资料证明文件。
4.1.2、在乙方供应投资开发所必须的资料根底上，负责协助乙方筹备工程的推介及开发所需的文件资料〔包括老百姓的拆迁，工程开发必须的土地、建设手续，协调周边相邻关系〕
4.2.4、负责协调关系并使乙方在合作开发的工程竞争中入围中标。
4.2、乙方职责：
4.1.6、承当本工程合作过程中所发生的一切费用支出。
4.2.1、负责供应获得工程效劳事宜的公共关系支持。
4.2.2、负责办理工程效劳所需的全部根本资料。
4.2.5、双方商定的'其他工作。
五、保证与承诺
5.1、双方有权签订并执行本协议约定的义务，并且无需任何其他人的同意。
5.2、双方所供应的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的，并且不存在任何虚假、侵权、成心疏忽或虚伪陈述。
5.3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项〔如果有〕尽快通知对方，并提示对方注意。
5.4、乙方在提出正当的合法商务活动时，甲方应进取的给予支持。
六、合作期限
本协议有效期暂定为两年，假设合作工程没有任何进展那么经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止，假设合作工程进展顺利，乙方在合作开发的工程竞争中入闱中标，那么本协议有效期延长至合作工程销售封盘为止。
七、违约职责
7.1、因本协议是在工程开发前期签订的〔未立项，未规划，未设计及其他相关手续〕所以假设单方违约，须承当此次工程另一方开支费用的四倍。
7.1、由于任何一方所无法控制的原因，包括火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时，该方不承当违约职责，亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承当职责。
八、适用法律
8.1、本协议的订立、效力、解释和履行，均适用于中华人民共和国的法律。
8.2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议，各方首先应经过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成，那么任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
8.3、除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的继续履行。
8.4、本协议局部条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。
九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它
9.1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。
9.2、本协议一经生效即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致，达成书面协议。
9.3、本协议以中文写成，正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
9.4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
9.5、本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。
甲方〔盖章〕：__________________________乙方〔盖章〕：__________________________
法定代表人〔签字或盖章〕：____________法定代表人〔签字或盖章〕：______________
或授权代表〔签字〕：__________________或授权代表〔签字〕：______________________
工程合作的协议书范本2
甲方:
乙方:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：
第一条 总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目的安排及费用
2.1该工程项目全部由甲方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及乙方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2从该工程开始，甲方进入现场施工，乙方付30%的预付款，当工程基本完工，乙方再付总款的50%费用，当调试完毕，机器运行正常再付10%，到供暖正常运行付最后的10%。
第三条 甲方职责
3.1项目部由甲方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的.人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。
3.2甲方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，乙方有权要求撤换。
3.3甲方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护乙方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由甲方负责。甲方对承担的工程任务的工期、质量、安全等承担全部经济及法律责任。
第四条 乙方职责
4.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
4.2甲方在应按照施工标准及施工图纸进行施工，确保工程的质量和进度。
4.3协助乙方整理工程竣工资料。
4.4本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：（签字）
年 月 日
乙方：
法定代表人 ：
委托代理人：（签字）
年 月 日
工程合作的协议书范本3
发包单位：
施工单位：
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的'各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
【工程合作的协议书】相关文章：
工程合作投资协议书12-14
工程合作协议书范本09-05
建设工程投资合作协议书12-02
工程项目投资合作协议书12-03
土石方工程合作协议书05-20
建设工程投资合作协议书7篇12-14
建设工程投资合作协议书9篇12-02
建筑工程四方合作协议书06-27
工程项目投资合作协议书11篇12-03