【精选】设计合同
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的设计合同,希望对大家有所帮助。
设计合同 篇1
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规及其它规定,就嘉亿售楼处室内和室外装修设计事宜,与乙方在平等、互利、双赢、自愿协商一致的基础上,达成如下协议并签订本合同。
一、设计项目的名称、地点、范围
名称:
地点:
二、本合同规划设计项目范围内容及时间安排
(一)室内部分
(二)室外部分
(三)时间安排效果图部分10个工作日;效果图通过后,施工图部分需要15到20个工作日。
三、设计费标准、总额及其它
(一)设计费总额: 元(大写:),不含待定设计项目和新增设计项目的设计费)。(不含税金)
(二)定金:元,自本合同签订之日前给付,自本合同签订之日起,定金可抵扣设计费。
四、设计费支付方式
(一)设计费可通过银行转账或现金方式分期支付,见下表:
付费次序占总设计费比例付费额(元)支付时间
第一次50%(定金)合同签订次日支付
第二次50%双方签字确认设计施工图后3天内支付
五、甲方权利义务
1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵和要求;
2、在乙方设计初稿之后,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、自甲方付清设计费之日起,乙方为该项目设计的一切方案、文件、资料图纸、数据均归甲方所有,与乙方无关。
4、甲方应按照合同约定支付相关费用;
5、甲方有义务提供售楼处原建筑施工图给乙方。
6、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
7、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
六、乙方权利义务
1、乙方有权要求甲方提供本合同第十条约定相关资料作为乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照本合同约定支付相应款项,甲方付清90%的款项之后,乙方应保护甲方的`知识产权,不得向第三人泄露、转让乙方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
3、整体平面图、三维透视彩色效果图制作完成后,乙方可免费为甲方进行局部修改二次。若甲方审核通过之后若有重大改动(不含局部调整、色彩更换)乙方有权视为重新设计第二套方案(即改动程度超过规划及设计项目的30%工作量)费用另行计算。
4、乙方的设计应符合国家相关法律法规、技术规范和标准、操作规程、行政审批要求的规定,设计方案具有装修施工的可操作性、安全性、实用性,并对设计作品及行政审批负责。
5、甲方按照设计作品进行装修施工时,乙方应给予技术支持、配合和指导。甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。(注:乙方需提供不少于10次到施工现场的免费服务)
七、设计工期及要求
(一)乙方应按照附件规定时间完成设计图纸,并经与甲方签字确认后视同乙方完成了阶段性的装修设计。
(二)因甲方自身原因导致设计项目未在附件规定工期内完成设计,经与乙方协商可延长工期,因延期造成乙方经济损失的,甲方应予赔偿。
(三) 因乙方自身原因或设计不能满足甲方要求导致设计项目未在规定工期内完成设计,经与甲方协商可延长工期,因延期造成甲方经济损失的,乙方应予适当赔偿。
八、相关资料
1、甲方应向乙方提交售楼处房屋原结构建筑全套图集(复印件或电子档)。
2、乙方应向甲方提交设计方案的电子文件(JPG或TGA等图像格式,不含模型)和打印效果图、施工图各两套。
设计合同 篇2
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、设计与制作费用:
设计与制作费用总计为:人民币¥_____元,(大写:元整)。
二、付款方式:
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币¥_____元(大写:元整)。
2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥_____元(大写:元整)。
三、设计与制作作品的时间及交付方式:
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
四、知识产权约定:
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
五、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的`作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
六、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表签名:
乙方代表签名:
日期:20xx年XX月XX日
日期:20xx年XX月XX日
设计合同 篇3
甲方(委托方):
乙方(设计方):
甲乙双方本着互惠互利、公平合理、友好协商,等价有偿的原则,就甲方委托乙方承担地址位于: 室内装饰设计一事,为明确双方的权利、义务特签定如下合同,双方共同遵守。
一、设计名称:
二、设计项目户型:
户型设计:电视墙和主卧室背景墙的方案设计及陪同甲方选购主材
设计内容及设计期限:
第一阶段:完成以下工作内容:
完成客厅背景墙效果图及总平面,包括主卧室背景墙效果图。
第二阶段:完成以下工作内容:
陪同选购材料两次,确定壁纸、家具、衣柜、背景墙等材料
三、设计费用及结算支付方式:
1. 本次方案设计 总价为人民币:。
2. 付款方式:
设计首期款付,即人民币。 安装完成三日内支付剩余尾款即人民币。
六、违约责任:
1. 若乙方未能如期交付设计图纸,则每延误一天,减收当阶段设计费用的1%。
2. 若甲方未能如期支付设计费用,则每延误一天,加收当前阶段设计费用的1%。
3. 甲方不得随意终止合同,如遇特殊情况,必须终止此设计工作,应提前3日书面乙方,甲方向乙方支付合同价款的10%作为违约金。
七、其他条款:
1.最后由双方确认的效果图应由甲方选定材料后确认后,否则施工图应为无效。
2. 乙方所承担本专案的客厅和主卧室的背景墙设计,提供全套装饰参考图片,但不负责施工过程及施工过程中所需的.材料和施工人工所需费用。
3.乙方不负责施工现场及施工质量监理。
4.乙方将提供和确保所承担装饰设计项目的装饰设计合理性,但不对其土建,结构受力,电气、暖通、空调、消防的专业设计、制造,安装手段、方法或施工过程及施工安全负责,但设计方尽量在不改变设计意图的情况下与施工方协调,配合完成。
5.甲乙双方对于天灾、政灾、火灾、爆炸、战争的不可抗因素而造成的损失和延误不承担责任。
6.协议期间,若双方发生纠纷,经双方协商不能解决的问题可向合同签署地的法院提起诉讼。
八、本协议未尽事宜,经双方友好协商可签署补充协议。
九、本合同之附件、补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
甲方代表 (签字) : 乙方代表 (签字):
年 月 日年 月 日
设计合同 篇4
甲方:____________
机构代码:____________
身份证号码:____________
联系电话:____________
通讯地址:____________
邮政编码:____________
乙方:____________
法人代表:____________
营业执照号:____________
联系电话:____________
通讯地址:____________
邮政编码:____________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲方、乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承接甲方室内装饰装修工程设计的.有关事宜达成以下协议。
第一条工程设计概况
1、工程地址:____________
2、工程面积:____________平方米
3、设计内容(勾选):布局图□、效果图□、施工图□、
第二条布局图
1、甲、乙方双方到工程所在地勘察,乙方实地测量,甲方提出设计方向和设计要求。随后乙方绘制布局图和设计草图交于甲方,双方讨论后确定布局图。
2、如若甲方对布局图提出修改意见,双方讨论后乙方完成修改。
第三条效果图
1、布局图确定后,乙方做出效果图交于甲方。
2、如若甲方对效果图提出修改意见,双方讨论后乙方完成修改。
第四条施工图
1、效果图确定后,乙方根据设计方案绘制施工图交于甲方。
2、施工图包含:原始平面图、布局图、地面布置图、立面图布置、顶面布置图图、水电改造图等。
第五条设计期限
1、布局图绘制时间为____________日,修改周期为____________日/次。
2、效果图绘制时间为____________日,修改周期为____________日/次。
3、施工图绘制时间为____________日,修改周期为____________日/次。
4、乙方按照时间约定按时交图与甲方并讨论,甲方因故不能见面看图交流则时间顺延。
第六条后续服务
1、设计完成后,甲方采用乙方设计方案进行施工,乙方要提供后续服务,免费上门技术指导两次。
2、施工人员对施工图有疑问的,及时联系乙方设计师,设计师要予以解答。
第七条设计费用
1、设计费用____________元/平方米,合计____________元(大写)
2、布局图确定后甲方支付乙方总款的____________%,计____________元。
3、效果图确定后甲方支付乙方总款的____________%,计____________元。
4、施工图确定后甲方支付乙方总款的____________%,计____________元。
第八条违约责任
1、合同签订后,甲、乙双方中任一单方面要求解除合同,须按合同金额的30%赔付对方违约金。
2、施工过程中任何一方当事人无法继续履行合同的,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
第九条争议的解决
1、本合同履行期间双方发生争议时,当事人可采取协商方式解决。
2、双方不愿意通过协商解决或协商解决不成时,当事人可以选择下列解决方式(勾选):向市仲裁委员会申请仲裁□向人民法院起诉□
第十条合同生效
本合同自甲、乙双方签定之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设计合同 篇5
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxx包装设计大赛组委会
甲、乙双方就参加第xx届xxx包装设计大赛的xxx包装设计作品版权转让事宜达成如下协议:
1、甲方确认是xxx包装设计作品xxxxxxxxx(以下简称“xxx包装设计作品”)唯一的合法版权所有人。
2、甲方保证该xxx包装设计作品为其合法拥有并且不涉及侵权或泄密问题。若发生侵权或泄密问题,一切责任由甲方承担。
3、甲方自愿将其拥有的'对该xxx包装设计作品的以下权利转让给乙方:(1)汇编权(2)印刷版和电子版的复制权(3)网络传播权(4)发行权。
4、该xxx包装设计作品版权归xxx包装设计大赛组委会所有。
5、除《中华人民共和国著作权法》第二十二条规定的情况外,在本合同第3条中转让的权利,甲方不得再许可他人以任何形式使用,但甲方可以在其非商业盈利用途中,引用该xxx包装设计作品的部分内容或将其汇编在甲方非期刊类的文集中。
6、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。本协议自双方签字之日起生效。
7、其他未及事宜,双方将协商解决若协商不成,则按照《中华人民共和国著作权法》和有关的法律法规处理。
8、本协议自甲乙双方方签字、盖章之日起生效。
甲方:xxxxxxxxxxx
甲方代表:xxx(签名)
乙方:xxxx包装设计大赛组委会
乙方代表:xxx(盖章)
设计合同 篇6
依据《中华人民共和国合同法》和相关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就_______________________设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。
设计费用为_________每平米,共_________平米,总计为:人民币¥______________元,(大写:_______________元整)。
1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币¥_________元(大写:_________________)。
2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥______________元(大写:_________________)。
1、设计期限:________年____月_____日至________年_____月____日止
2、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方思想内涵。
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,理应支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用理应全部退回给甲方。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力,本
委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)甲乙双方现就甲方委托乙方实行室内装饰装修设计一事,经协商同意,达成协议如下:
双方商定采取:
(1)由乙方提供设计方案,即室内装饰装修效果图设计;
(2)专业(土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等)施工图设计的第种方式,具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。
(7)设计说明等第项设计基础资料,以作为乙方设计的依据。
(2)室内各部位装饰装修效果图设计元/份(每增加一份加收成本费元);
(3)专业施工图设计元/份(每增加一份加收成本费元)。
5.1定金的支付:本合同生效后,由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。
5.2设计的第一阶段:乙方在收到甲方提交的相关设计资料并在实地勘测后10日内,提出设计构想,并形成设计方案平面图(或创意透视草图),由甲方审阅确认后,须向乙方支付设计费的%,即______元。
5.3设计的第二阶段:乙方在收到5.2项设计费后的15日内,完成施工图设计,包括平面布置图、天花(砌墙、地台)平面图、效果图及物料样板,由甲方确认后,须向乙方支付设计费的,即______元
5.4设计的第三阶段:乙方在收到5.3项设计费后20日内,完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
5.5设计修改费:甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见,乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费(其中涉及设计方案的修改,每次不低于1000元)。
5.6外出差旅费:如果甲方需要乙方派员到外地(大连市区以外)参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等,除了按相关规定提供食宿、交通、办公条件外,须向乙方支付1000元/天的费用。
5.7经甲乙双方确认的图纸、物料清单,由乙方加盖公章后有效。否则,应为无效,即不对其后果承担任何责任。
6.1按本合同第3条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料,并对其完整性、真实性负责。其中,如果逾期提交,乙方完成设计的时间随之顺延;如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改,而导致设计返工,须另付设计修改费。
6.2对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。
6.3施工中,甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则,所以而产生的后果,尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果,均由甲方承担。
6.4未经乙方同意,不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果,向第三方转让或用于本合同外的项目。否则,按本合同第9.3项承担违约责任。
7.1按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。
7.2施工中,乙方将指派设计师到现场实行解释图纸和技术交底,并不定期地实行跟踪、指导,协助解决技术上的`问题,其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场实行配合、指导或在该期限届满后,仍需乙方设计师提供技术服务,则须按1000元/天的标准向乙方支付费用。
7.3因设计错误造成工程质量事故损失的,除应即时采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
7.4对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求,应予以拒绝。
8.1本合同生效后,如果任何一方非经与对方协商同意,不得变更和解除合同。
8.2双方就合同变更和解除达成一致后,应制作补充协议,并由双方签字或盖章生效。
9.1本合同在履行期间,属甲方单方要求解除合同的,如果乙方尚未开始设计工作的,则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的,实行到何阶段,就按该阶段金额比例(不论该阶段的设计量是否达到)向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的,不论是否已经开始设计工作的,则应双倍返还已经收取的定金。
9.2甲方逾期交付设计费和乙方因为自身原因逾期交付设计设计成果的,应按设计费总额的2‰的比例,由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过15日以上的,守约方有权暂时中止履行本合同。
9.3甲方未经乙方同意,将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果,向第三方转让的,须一次性向乙方支付2万元的违约金。
10.1本合同在履行期间发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
11.1甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等,所需费用由双方另行商定。
11.2乙方在设计及装修施工的过程中,可不必征得甲方许可,在施工现场从事设计业务方面的广告宣传,并对装修全过程的进展、竣工状况实行拍摄记录存档。
11.3本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
日期:
设计合同 篇7
委托单位:______________(以下简称 甲方)
承担单位:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》(试行)等有关规定,甲方委托乙方承担_________________10kV输电线路工程施工图_设计工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:____________________10kV输电线路工程
2.工程地点:_________________
3.设计项目内容:10kV输电线路工程施工图设计
二、设计项目依据:
1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范;
2.甲方与_______________供电公司签订的供电方案协议;
3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度:
合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数:
乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸:1份(套),并提供电子版图纸。
五、甲方责任:
1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;
2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则相应推迟设计进度;
3.维护乙方设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;
4.按合同规定如期支付设计费;
六、乙方责任:
1.按照本合同约定内容,根据国家和行业相关规范标准,力求科学经济,合理节约的原则,开展设计工作并对设计质量负责;
2.按合同如期交付设计文件,参加甲方主持有关工程设计协调配合会议;
3.对由甲方提供的基础资料,未经甲方同意不得向任何第三方提供;
4.应配合施工,进行设计技术交底,负责设计变更。
5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。6.提供设计企业资质证明文件。
七、设计收费及支付办法:
1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费管理10kV供配电工程设计合同
规定》收取,优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的`2.698%,工程总造价为_____________万元(依据项目初步设计批复的工程概算书),得出合同总价为_____________元。
2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金,设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的50%,工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%.每次付款前乙方需提供合同约定的相关资料。
3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。
八、违约责任:
1.除不可抗力因素外,甲方违约合同无权要求乙方返还定金;乙方违约合同则双倍赔偿定金。
2.参照《建设工程勘察设计管理条例》有关违约条款,违约方应承担的相应经济责任。
九、解决争议的方法:
当甲乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。协商不成时,可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。与之签订的有关补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数:____________
本合同一式捌份,甲方陆份、乙方两份,经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结算费用后自动终止。
十二、合同签署:____________
甲方(公章):_________乙方(公章):__________
法人代表(委托代理人):________法人代表(委托代理人):_________
电话:___________电话:___________
开户行名称:______________
账号:______________
日期:_______
设计合同 篇8
甲方(委托方):
乙方(施工方):
为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守.
一、工程概况
1、甲乙双方的条件:
甲方装修住房系合法居住.乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位.
2、装饰施工地点: 区 路(小区) 幢号(单元) 室.
3、住户结构: 室 厅 结构,建筑面积 平方米.
4、装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》
5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)
6、本工程由 设计.
7、工期:工程期限 天,从 年 月 日开工,至 年月 日竣工.
二、工程价款及结算方式
1、总价款:(大写) 元(其中:设计费 元,管理费 (%),税金 (%).经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程价款另计.
2、合同签订两日内,甲方支付总价款的60%,计 元.工期至木工全部收口油漆工进场前,甲方支付总价款的35%,计 ? ?元.工程竣工验收合格后两日内,甲方支付总价款的5%,计 元.
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单.
2、甲方应在开工前 天,向乙方进行现场交底.腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施.向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项.
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作.
4、指派 为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项.
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定.
2、指派 为乙方代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质.
4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》.
5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境.
四、材料的供应
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备.并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续.如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担.
2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用.如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方.
乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责.
五、安全生产
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火.防事故的要求,主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生.装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物,应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运.如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的.,乙方负责修复和赔偿.
乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工.凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责.
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减或工期改变的,由甲乙双方商定.凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿.
七、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准.
2、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准.
3、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延.
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变.
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予书面承认.
6、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内进行验收.
八、违约责任
1、本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失.
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方工程价的1‰;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按工程价的1‰支付违约金.
3、由于乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程价的1‰.
4、甲方未经乙方同意,甲方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失.
九、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年.保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算.
2、由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修.
3、由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围.
4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效.
十、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决.不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第 种方式处理.
(1)提交台州仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉;
十一、其它约定事项
十二、本合同一式贰份,具有同等法律效力.合同附件为本合同的组成部分.
甲方: 乙方:
姓名(签名): 单位名称(盖章):
地址:地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
___年___月___日___年___月___日
设计合同 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律,法规的规定,结合室内装饰的特点,经甲,乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
一.甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计:
1.甲方委托乙方承担住宅室内设计,地址 ,房型 ,用途 ,使用面积 平方米。设计收费按使用面积计算。
2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计,地址 ,用途建筑面积______平方米。设计收费按使用建筑面积计算。
二.甲方委托乙方承担室内设计,设计收费标准为每平方米 元,收取设计费共计人民币 元。
三.甲方应在签订合同之日首期付30%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后天内完成初步设计方案平面布置图。
四.甲方与乙方经过沟通对乙方完成的设计方案效果图达成一致后,并由双方确认。甲方应支付设计费余款70%,乙方应在________年____月____日至________年____月____日共 天内完成全套装潢设计图及施工图纸。
五.甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体,增加房屋负荷,必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图,并报请物业及相关部门书面同意后,进行室内设计。
六,全套图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方沟通。乙方根据协商方案,绘制更改图纸,再次填写方案进程表,由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间顺延或由双方另行约定。 如果甲方推翻原设计方案,要求重新修改设计方案,应协商增加相应的设计费,并另行约定设计时间及进程,签订补充协议。
七.双方在对设计方案和图纸确认后,甲方必须签字认可,乙方必须将整套图纸交给甲方(不提供CAD文件)并办理交接签证手续。
八.施工过程中,乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底,并不少于八次去现场指导施工,以达到设计效果。
九.违约责任:
1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的',每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。
2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的50%的违约金。
3.乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。
4.乙方完成初步设计方案后,如甲方不愿再履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图,顶面布置图及手绘局部效果图各一张。
十.本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向____市室内装饰行业协会申请调解或向____市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商,调解解决,或协商,调解不成时,可以采取以下第种方式解决:
1.向苏州仲裁委员会申请仲裁。
2.向人民法院提起诉讼。
十
一.本合同一式两份,双方各执一份。本合同包括合同附件,补充协议,经甲,乙双方签字或盖章后生效。
十
二.双方约定以下补充条款:
甲方(盖章)
乙方(盖章)
地 址:
地 址:
电 话:
电 话:
________年____月____日________年____月____日
设计合同 篇10
甲方:__________
乙方:__________
甲方责任
1.1.甲方向乙方提供客户资源或设计项目
2.甲方按期支付设计费用,设计或施工过程中,甲方不按期支付设计费用者,乙方有权不进行项目跟进
3.甲方对乙方提交的图纸作明确的书面审核意见,对阶段性的图纸定案应签名确认
4.甲方应充分尊重乙方工作成果,不得任意改动已签名确认的设计及施工图纸,如因特殊原因要该动的,应提前通知乙方,双方共同协商后再作修改方案,如需变更,应另外向乙方支付该部份工程量的设计费。
乙方责任:
1.乙方需按出图时间安排准时出方案及出图,如因乙方单方的原因使出图时间延后,每延一天则乙方须按合同总额的0.1%。向甲方以付违约金。
2.乙方应尽职向甲方提出设计建议,尽自己最大能力做好本设计。
3.施工过程中,乙方应密切配合施工并有责任对施工作质量监督和工艺指导。
4.不得施工过程中擅改施工方案,严格选材料及选施工队伍的施工水平标准,确使工程达到设计效果.
合作方式1:
甲方提供设计项目或客户资源后,由乙方以自己独立资源去跟进及设计。对甲方委托的.设计项目底价约60元/平方收取设计费,对外客户以实际项目设计费去收取,乙方与甲方就利润按比例分成,期间甲方公司有义务提供一定的公司资质等资源协助乙方去完成设计项目.
合作方式2:
以合作方式1为前提下,乙方挂靠进驻甲方公司办公,共同打造公司,使公司对外影响力更加大。甲方提供给乙方必需的办公条件,乙方向甲方支付一定的挂靠费用。内部行政独立,对外行政统一。
以下内容为协议补充内容:
设计范围及内容:
1、室内装饰范围:主要空间效果图方案设计,各主要空间立面图及施工图设计及民用水电系统图设计。
2、不包含室内消防系统、空调通风系统,厨房设备系统,专业水循环净化系统,音响广播等弱电系统等专业设计。
3、不包含改建,违建性质的土建或金属结构设计。
设计、施工跟进、监理阶段:
第一阶段:方案设计
乙方须咨询甲方,明确项目参数、甲方目标及其它要求,对项目风格设计理念等进行研究,并初步确定平面初步方案,须由业主签名确认功能布置平面图、项目空间主题风格定位内容。
.绘制初步平面方案图、手绘示意图及设计意念文案来表达室内设计概念.
.根据甲方签认的平面图。
.时间约有效工作日。
第二阶段:方案深化设计阶段,进行效果图设计
.根据甲方签认的设计方向文案,进行平面深化设计,效果图设计。
.时间约个有效工作日。
.主要空间效果图张。
.最终定案须由业主签名确认。
第三阶段:施工图阶段
根据双方确定的方案,进行细化设计并制作图纸
.时间约个有效工作日
.图纸内容:平面图,天花平面图、砌筑图、地坪铺砌图,开关插座定位图最终定案须由业主签名确认,方案深化设计阶段图纸以3纸形式提交。
.最终施工图定案须由业主签名确认。
第四阶段:施工跟进、监理阶段:
.乙方应向甲方提供全套施工图一式3份,在满足项目设计标准前提下,乙方有义务协助甲方审核施工单位的预算书、施工进度表、施工工艺流程,并提供相关建议,以确保工程项目顺利进行。
.根据现场实际施工情况,提供阶段性设计指导
.硬装饰工程完工且卫生清洁完毕,所有家私饰品入场后,提供软装饰现场摆设指导服务一次,由主笔设计师及软装饰设计师参加。
设计费用及付款方式:
1.设计费用:
1.双方协商,完成本设计合同范围内全部工作量,总价________万元,折合单价为________元/平方,设计过程中如有增减,另作协议。
2.以上费用不含具设计资质的图章费及管理费,税费。
3.以上设计费用不含任何形式的消费滞押金。
2.付款方式:__________
.合同签定后,甲方支付给乙方总设计费____,即________万元
.乙方完成第二设计阶段后,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元
.乙方完成第三设计阶段,向甲方提供全套施工图一式3份,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元
.项目竣工开业后____个工作日内,甲方支付给乙方总设计费的全部尾款____%,即________万元。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人签字:__________法定代表人签字:__________
设计合同 篇11
园林景观设计合同
工程名称:_______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
2、建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计收费估算为___________________________元。设计费支付进度详见下表。
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
1、发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2、发包人提交上述资料及文件超过规定期限____天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
3、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
5、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6、发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:
1、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
2、设计人采用的主要技术标准是:
3、设计合理使用年限为_____________________年。
4、设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6、设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
1、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的'实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
2、发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3____天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
3、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_____________________%。
4、由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
5、合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
1、发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
3、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
4、发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8、本合同一式_________________份,发包人___________________份,设计人______________份。
9、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
10、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
11、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12、其它约定事项:
发包人名称:设计人名称:____________
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:____________
电话:电话:____________
传真:传真:____________
开户银行:开户银行:____________
银行帐号:银行帐号:____________
设计合同 篇12
委托方(甲方):___________________
承制方(乙方):____________________
兹由甲方委托乙方承印礼品盒项目,经双方友好协商达成以下协议:
印刷品规格及产品品质要求:尺寸及纸质以工厂提供样箱为准(纸质为_________150g+150g+300g),两片隔层。
印刷品报价
序号_印刷品名_单价_数量_金额_备注
1_____
2_____
3_____
合计_
交货时间:样品确认后,______个工作日交货。
付款方式:
合同签定后甲方须付给乙方陆千圆(¥______元)人民币作为预付款。
交货时经甲方验收后付清全部余款。
违约责任:
乙方须严格根据甲方提供的资料和要求设计制作,并根据甲方确认的样品安排生产,不得随意更改方案,否则甲方有权要求乙方按原方案修改,直至合格为止。一切费用由乙方自负。
本合同签定后,甲方因故终止合同,没收预付款。如项目已付制作费,按合同总价______%赔偿乙方经济损失。
甲方在交付印刷后不得再提出修改意见,如确需更改方案,由此造成一切费用及责任由甲方负责。因甲方逾期付款,乙方有权暂停项目进度,并因此造成的经济损失有甲方自负,且甲方逾期付款须按合同总金额的`百分之一付给乙方作为违约金。
解决合同纠纷的方式:
以上条款双方必须严格遵守,双方如有争议,另行协商,补充协议。该合同具有同等法律效力。如协商解决不了,可向促裁机构起诉。
合同一式两份,签定之日起生效。
甲方:___________________
乙方:______________________
地址:____________________
地址:_____________________
电话:___________________
电话:_____________________
传真:____________________
传真:____________________
代表人:__________________
代表人:__________________
时间:20__年__月__日
时间:20__年__月__日
设计合同 篇13
发包方:_____(以下简称甲方)
设计方:(以下简称乙方)
发包方委托设计方设计承担 设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包方给设计人的委托书:
2、发包方提供的基础资料:
3、设计方采用的主要标准是:
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
1、合同书
2、发包人要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、投资及设计内容(根据行业特点填写)
名称:
规模:
设计内容:
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:
第七条 费用
1、设计费计算方式:
2、双方商定,本合同的设计费为 元(大写 元人民币)。
第八条 支付方式
1、 本合同生效后三天内,发包人支付设计费计 元(大写 元人民币)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
2、 设计人提交设计文件后三天内,发包人支付设计费计 元(大写 元人民币)不留尾款。
第九条 双方责任
一、发包方责任
1、发包方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。
2、发包方提交上述资料及文件超过规定期限7天以内,设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
3、发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按设计方所耗工作量向设计方支付返工费。
4、在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
5、发包方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
6、发包方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过15天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包方均应支付应付的设计费。
7、发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且发包方应支付赶工费。
8、发包方应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9、设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包方负责解决。
二、设计方责任
1、设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
2、负责该合同项日的设计联络工作。
3、设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
4、由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
5、合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还发包人已支付的`定金。
6、设计方交付设计文件后。设计方按合同规定时限交付设计文件半年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在半年内项目尚未开始施工,设计方仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本设计合同如发生争议,发包方与设计方应及时协商解决。如协商解决不成,可交贺州市仲裁委员会仲裁。
第十二条 合同生效及其他
1、发包方要求设计方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中,设计方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包方需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包方承担。
4、发包方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
6、本合同双方签字盖章即生效,一式贰份,发包人壹份,设计人壹份。
7、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同 篇14
工程名称:__________
工程地点:__________
设计方:__________
签订日期:__________
发包方委托设计方承接室内装饰设计,经双方协商一致,签订本合同。本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
说明:建筑面积为设计建筑面积,设计费结算为设计建筑面积___设计费单价。合计:__________元整
第三条发包人提交的有关资料及文件:__________
第四条设计方应向发包方交付的设计资料文件及设计时间:
设计总期限为__________年_____月_____日至_____年_____月止。共计_____天,此时间为计划时间,如因其他原因不可抗力因素耽搁时间,设计期限顺延。
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
1效果图壹合同签定_____日
1.装饰施工图肆效果方案确认后_____日
第五条本合同设计收费元人民币。设计费支付进度详见下表。
第一次付费_____%合同签定后
第二次付费_____%施工图交付后_____日内
第二次付费_____%工程施工完成
第六条双方责任
包发人责任:
__________天以内,设计方按合同第四条规定支付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负法律责任,设计方有权向发包方提出索赔。
设计方责任:
定的`进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。出原定范围的内容做必要调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计方仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔。
第七条违约责任:
在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付
的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶级设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包方应按本合同第五条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支
付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过五天以上时,设计人有权暂停履行下阶级工作,并书面或电子邮件通知发包方。发包方对设计文件不审批或合同项目停缓建,发包方均按条规定支付设计费。
设计方对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方人员错误造成工作质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,承担法律责任外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方另行商定。
由于设计方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还定金。
第八条其他
发包方要求设计方派专人到施工现场进行配合与解决设计的有关问题时,设计方不再向发包方收取费用。
设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计方自费有关出版部门购买。本合同第四条规定设计方支付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计方另收工本费。
本工程设计资料及文件组,建筑材料、建筑构配件。设计方不得制定生产厂、供应商。发包方需要设计方的设计方人员配合加工订货时,所需要费用由发包方承担。
发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中规定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式两份,发包方壹份,设计方壹份。
本合同经双方签章后生效。
本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴定。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项:__________本项目设计负责人(工程主持人)为设计过程中代表设计方与发包方进行联系;
发包方名称:__________
设计方名称:__________
法定代表人:__________(签字)
法定代表人:__________(签字)
委托代表人:__________(签字)
委托代表人:__________(签字)
鉴定日期:__________
鉴定日期:__________
【设计合同】相关文章:
设计院设计合同03-12
设计公司VI设计合同05-07
设计的合同10-09
经典设计合同11-12
设计合同05-26
建筑设计委托设计合同12-22
印刷设计合同12-15
电力设计合同10-09
设计的合同【推荐】10-10