钢结构合同
在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的钢结构合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
钢结构合同1
总承包人：(以下简称甲方)
分 包 人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、双方就本建设工程的施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况：
工程地址：沈阳市※※※厂院内;
第二条 乙方承包内容：
一、工程范围：
1、合同工程范围：完成施工图纸内所有的钢结构、系杆、支撑、剪刀撑，地脚锚栓、墙面屋面檩条、复合夹心板等施工图纸所示的全部钢构工程以及配件等其他钢构部分内容。
2、承包形式为包工、包料。
二、主要工作内容：
1、工程设计和施工
1.1本合同范围内钢结构工程所需的深化设计、材料采购、生产制造、运输、安装、涂装等图纸范围内的全部钢结构。
1.2提供全部钢结构部件及材料的运输，运输的保险以及必要的包装。
1.3负责安排上述钢结构的安装并全面负责上述钢结构的安装质量、安装周期资料管理及竣工验收。
1.4包括(但不限于)：本合同范围内全部钢结构工程的设计和施工以及与土建等其他专业分包单位协调配合施工等。
2、施工设备
为完成本合同工程所有永久工程和临时工程需要的施工设备，均由乙方自行解决。
三、合同造价
1、本合同造价暂定为人民币 21.25 万元(人民币大写：贰拾壹万贰仟伍佰元)。
2、本工程暂定工程量： 50 吨。
3、本工程综合单价：4250元/吨
钢结构不含锚栓 元/套;M高强锚栓 元/套;M普通锚栓 元/套。
4、本合同采用综合单价包干。综合单价包括乙方深化设计费以及按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序在内，还包括对合同总工期的响应、原材料及成品的检验测试费、现场堆场费、临时设施费、竣工未交付前的产品保护费、施工人员综合保险费、文明施工、夜间施工申报费、乙方合理的管理费、利润等一切费用，还包括乙方应为履行该合同的其人员及材料、设备、财产等进行合理的保险(如工人人身保险等)，等直至其最后履行该合同中的义务为止。综合单价包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和风险。
5、本工程施工所采用的材料是乙方在充分考虑市场行情以及风险等因素后计取，在合同执行期间，凡属于风险包干范围(包括如遇国家政策性调整)的合同综合单价和工料机价格按招标文件规定不作调整。综合单价只有在所用钢材之材质发生变化的情况下，招标人允许调整相应综合单价中的材料费用，甲方根据乙方上报的变化部分的材料单价，经确认该变化的材料单价后，予以变更其综合单价中的材料费。
具体综合单价详见后附《综合单价确认书》。
6、本工程合同总价含建筑业劳务收入征收的3.41%工程税金。
四、履约担保、工程款支付方式、结算
1、乙方在签订本合同的同时，向甲方提供银行履约保证函(正本原件)，金额为合同总价10%，履约保证函须待工程竣工验收合格后并交齐工程竣工档案资料、完成备案手续满28天后失效。
2、本工程主材单价采用锁定方式。于20xx年5月～8月期间预支付部分钢结构材料价款(需提供等额银行保函，保函有效期至全部钢结构吊装完成后28天失效)。该预支付主材价款按综合单价中主材价格(损耗3%)及协商一致的主材价款预支付率90%(5月支付预支付总价的30%，6月支付预支付总价的30%，7月支付预支付总价的30%)按设计图示量支付相应的预支付主材款项。由乙方自行采购所用全部材料以及保管、储存、运输等全部费用。在工程施工期间，主材的价格均不作调整。
3、工程进度款的支付：工程款隔月支付。按截止每月25日前完成的实物工作量进行验工计价，由乙方编制当月完成工作量表及月度工程形象进度表，经甲方核对后报施工监理、投资监理确认，报业主核准，核准后按实物工程量的80%支付(不含已支付的钢材费用)。
5、在本合同范围完工后，乙方编制结算书递交甲方审核。甲方在本工程项目全部完成并通过竣工验收后，交齐工程竣工档案资料后向业主送交完整的结算资料。乙方须协助甲方共同参与工程量的确认和提供相关资料。
6、按审价单位最终核定工程量和本合同确认综合单价作为乙方结算支付依据，(如有)甲方代扣代缴费用或罚款等扣除外。
7、结算完毕后支付至本合同工程审定价的'95%，余5%作为工程的质量保修金，保修期满后结算支付余款(无息)。
8、在施工过程中发生的设计变更、设计修改、现场签证、技术核定单需要变更价款部分乙方应提出变更工程价款的报告并提出测算依据，经甲方确认上报业主，由业主确认后，在竣工结算时相应调整。签证手续不全的情况下，甲方有权不予支付相关价款。
9、按第8条款项内容在得到相应业主方的认可后，甲方支付核准款项按业主资金到位情况相应支付。
10、在合同签约时，乙方对本工程的资金情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。当业主工程款暂不到位时，乙方不得因此延误工期，并应全力配合甲方共同催讨工程款;同时，因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方承诺决不向甲方追究责任和提起诉讼。
五、合同期限、施工进度及期限
1、本合同开工日期20xx年 5 月 15日，竣工日期20xx年 7月 5日：根据现场施工条件分阶段实施，具体以甲方批准的施工进度计划为准。
2、按照业主、总承包方以及甲方的要求控制工期进度节点。工程进度安排详见附件(实际施工进度应按照甲方根据现场的实际情况而不时进行调整的合理进度计划)。
3、乙方应派员参加甲方组织的施工图设计会审和交底会议，及时组织深化设计、编制施工组织设计文件和施工方案，并根据甲方工期控制节点制定施工进度计划和构件、施工机械设备进场计划，以满足吊装节点和业主要求。
4、乙方应向甲方提供完整施工蓝图 4 套含竣工资料图。
5、乙方应按业主、设计方提供的施工图进行深化，经业主、设计、总包审核批准后方可制作加工，并及时提供深化设计施工图，而不应因乙方原因导致深化设计未通过或修改影响进度和造价。
6、甲方若要求变更钢结构设计，应以书面方式通知乙方(包括经业主确认的设计院的变更、调整)，乙方应立即作出呼应，并满足甲方要求，并经甲乙双方协商签订相应的补充合同和协议。
7、乙方应合理安排施工程序，见缝插针确保工程按时竣工，除不可抗力的原因，不论何种原因(含甲方原因影响)总工期不得延误。乙方应配合采取措施，在保证安全、质量的前提下将延误的工期补上，同时不另行提出工期延长或费用索赔。如因乙方原因逾期，并影响到最后的施工完工期，乙方除因尽力挽回外，如因此造成业主方的罚款，则该部分费用由乙方全额承担，同时还需承担由此造成的对甲方影响及费用。
8、工期的违约处罚同业主相关条款。
六、质量标准、质量保修期限
1、工程质量标准：工程质量一次验收合格率100%，按辽宁省规定的竣工验收备案制标准。
2、钢结构设计制作规范以总承包与业主签订的合同条款要求，并满足验收规范。
3、在工程通过竣工验收后回购日前的质量问题，乙方应免费提供维修服务。
4、如运送至现场的材料与设计不符、出现偷工减料等现象，甲方有权对乙方处以合同总价10%以内的处罚。
5、乙方须按业主及甲方要求提供技术资料(如产品说明书、经批准的钢结构深化设计、施工图及电子版和深化设计的计算资料)和单据(如交货清、制造厂签发的质量证明书等)原材料复试报告、超声波探伤检测报告等相关资料。
6、乙方竣工资料的编制应满足业主及政府相关部门对竣工资料的要求。
7、质量保修期限：保修责任期限按国家规定执行。保修金工程款5%(无息)一年内无维修返还给乙方。如果有维修项可从维修完工之日计算满一年止。
8、质量的违约处罚同业主相关条款。
七、环境安全标准化
1、本工程乙方现场文明施工要求为:沈阳市文明工地。
2、本工程乙方安全要求为: 沈阳市安全生产标准化管理工地。
3、乙方如达不到本合同约定的文明安全标准化，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担;且乙方愿意接受达不到安全标准的甲方罚款，罚款金额为合同金额的 1 %，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
4、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。
5、乙方严格执行JGJ59-99、JGJ46-88建筑施工安全检查标准、JGJ46-20xx施工现场临时用电安全技术规范、JGJ80-91高空作业、DBJ08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
6、乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。
7、乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
8、乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
9、在施工期间，乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装，费用由乙方承担。
10、 乙方应派专职安全管理人员，施工前要对工人进行三级教育培训、电气焊工上岗前要代好焊工证，并且在动火前要办理动火证，施工过程中要有接火斗，做好班组上岗记录工作。
11、 发生安全伤亡事故，乙方应立即进行施救，同时通知政府有关部门进行处理。因此发生的一切费用均由乙方承担。
12、 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查。乙方必须遵守甲方各项管理制度。甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。乙方必须在规定时限内整改完毕。发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
八、工程材料
1、乙方采购的材料应在采购和进场前，向甲方提供质保书、牌号、规格、生产厂家、《合格证》等，并得到监理工程师和业主的书面认可，未经认可或验收而在工程中使用的，该部分工程需经专业指定检测机构检测质量合格后才予以计量款项。
3、乙方应遵守政府有关部门的规定，按业主(根据实际需要)指定的材料的防火租燃性能进行试验，试验次数与地点由业主决定。乙方必须将提供试验的材料按规定要求送到指定地点进行试验，并支付有关试验费用。对试验结果本认定不合格的材料均不得用于本工程任何部分，并立即撤离施工现场。该批材料与有关的运输、搬迁费用由乙方负责。
九、违约责任
1、本合同违约责任均使用甲方与业主所签订的工程总承包合同条款。
2、本合同、安全生产责任协议书、治安、防火责任协议、专项技术条款作为本合同的附件，具有同等约束力。
3、乙方承诺，本工程合同履约期间，甲方对业主作出的所有承诺乙方同意接受涉及乙方本合同范围部分的责任。
4、本合同未尽事宜由双方另行协商解决。
5、本合同在双方签字盖章后及收到银行履约保函后生效至保修期满止失效。
6、本合同正本壹式贰份，由甲乙双方各执壹份，副本贰份，由甲乙双方各执壹份。正本、副本具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构合同2
发包主全称：简称甲方
承包方全称：简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：工程内容：资金来源：
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程预计形式日期月竣工日期 年 月 日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基础允许施工，主钢结构材料进场日期为准。
四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单要求。
五、工程造价表注本工程造价不含税费，如产生税费，由甲方承担
六、施工中的项目变更
在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更，增减工程量并入工程总造价。
七、双方职责：
1、甲方职责：
1无偿提供施工场地，做好“三通一平”，维护好施工外部环境。
2派人协助施工单位，监督施工质量。
3检查材料质量。
4按合同及时拨付工程款。
5水源电源接到施工场地并负责施工中所产生的费用。
6维护乙方施工，材料采购，装卸自主权，不受干扰。
2、乙方职责：
1签订合同后，按图纸、合同安排施工。
2如未按双方约定的质量要求施工，立即返工，返工费用自负。
3严格按钢结构施工及安装规范执行，保质保量。
4严格按操作规程和规范，安全文明施工，施工期间所发生的一切安全事故，责任自负。
5在施工过程中如遇到天气或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相应顺延。
八、工程总价付款方式：工程总价元整。
1、本合同的工程款支付，按本企业名称及账号汇入;如果现金支付，凭本企业加盖财务专用章的收据。
2、甲方在合同签订生效当日内，按合同总造价的约%计款万元元，预付乙方备料款。
3、工程进度款：
1主钢结构钢梁、钢柱、钢架到工地时，甲方按合同总造价款的`约%计款万元元，付乙方工程进料款。
2钢架梁安装完毕，安装彩瓦前再付计款万元元。
3余款待主钢结构材料进入工地后天付清。
九、工程验收及双方异议处理期限
一按照双方认可的图纸要求，约定的质量标准验收。工程竣工时，乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验报告三日内，山甲乙方双方进行验收，验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题，应以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日内因到场整修。
二工程竣工后，甲方接到乙方验收报告三日内不进行验收，或擅自投入使用者，均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。
十、工程保修
1乙方负责该工程质量保修，期限为1年，保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。
2质量保修期满后，在维修过程中，人工费、材料费按成本费计算。
十一、违约责任
本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得随意更改或中止，否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的违约金，并该工程所有材料归乙方所有，解除合同。
十二、合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可采取以下两种方式解决：
1提交工商行政部门调解仲裁;
2甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。
十三、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。
十四、其它：
双方签字认可的补充协议，作为合同的一部分;具有同等效力。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢结构合同3
发包方：(下称甲方)
承包方： (下称乙方)
为了紧跟国家的改革形势，加快工程进度，确定工程质量，切实落实好生产责任制，并采取互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将_____工程承包给乙方(劳务承包)，具体细则如下：
1、工程名称：
2、承包范围： 1.#厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装).2.车间行车的吊装.3.屋面工程的保修.4.,所有的屋面工程(除防水工程).5. 办公楼雨棚的预埋件
3、承包形式：(包工包料)
4、承包价格： 650000元，一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用，如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同步进行调整)。
5、工程质量等级：合格
6、合同工期：____至____年10月15日全部完工。
7、工程质量验收依据：现行国家施工验收标准。
8、合同约定人数：具体以确保合同签订质量、工期要求为准。
9、建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由乙方承担。甲方有权对违规作业人员提出警告，并采取必要的罚款措施。
10、付款方式：甲方与建设单位付款同步，按工程进度实际完成工程量的70%付给乙方工程款，竣工验收合格后，三个月内付至合同工程款的`95%，预留5%保修金，保修期满二年后退还乙方5% 甲、 乙双方责任
一、甲方责任：
1、 负责提供施工图纸(含设计变更)。
2、 负责乙方施工人员的住宿。
3、 协调好乙方与其它工种的配合。
4、 加强对乙方职工的思想教育，安全和质量意识的教育。
二、乙方责任：
1、 乙方必须按甲方提供的施工图纸进行施工。
2、 在施工过程中，工程质量必须符合现行国家施工验收标准。
3、 加强内部管理，严格保证施工安全。
4、 遵守甲方项目部规定，国家法规，严禁打架斗殴。否则所发生的一切后果(包括经济费用及法律责任)均由打架斗殴者负责。
5、 乙方必须确保自身队伍的素质(业务素质及思想素质)和人员的稳定性，不得无故停工和人员走失。
6、 乙方在施工过程中一切听从甲方管理人员的指挥，服从甲方管理人员的管理。
7、 在施工期间乙方如与其它工种发生纠纷必须及时汇报给甲方，以便妥善解决。
8、 乙方在整个施工过程中，应与甲方紧密配合，以便工程顺利进行。
9、 现场文明施工：属于本人承包范围内的事情应及时派人及时妥善完成。
如：场地清理，场内清理及钢结构施工材料的集中堆放等。
三、结算依据：按本工程图纸、设计变更增减部份按实结算。
四、补充条款：乙方必须提供参于本工程钢结构部位的制作、施工和按装二级以上的资质证书(复印件附后)。 本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
钢结构合同4
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：
第一条：工程概况
拆除工程于荣乌高速准旗段主线收费站钢结构及票亭、安全岛、地磅及所有地上、地面、地下附属设施。
第二条：工程承包范围
屋面、墙面钢结构支撑、内部钢平台、厂房内小的附属物。
第三条：工期
1、合同工期：日历天(雨天顺延)
2、开工日期：
3、完工日期：
第四条：质量标准：
1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。
2、乙方应文明施工，必须最大程度的保护甲方回收的票亭、地磅及所有电气设备、检测设备的完整性;
3、乙方拆完地上部分后要按照公路施工有关规定下挖路面 公分，以保证以后路面恢复的耐用性。
4、乙方在拆除工程中必须保护好地下所埋设的所有电缆和信号线缆，并按规定做好检查井。
5、乙方工人进场必须进行安全培训方可上岗，抓好安全管理，杜绝出现安全事故。
第五条：工程价款及付款方式
1、工程价款按固定总价一次性包死，合同总价为：元(大写： 万元)。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、等所有费用。
2、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内工程款一次性结清。
第六条甲方责任和义务
1、 甲方负责拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作;
2、 给乙方提供拆除时临时用电、水接入点;
第七条：乙方责任和义务
1、 乙方进场后，必须听从甲方管理人员的.协调指挥;
2、 乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
3、 乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全生产监督，确保拆除施工在安全状态下进行;
4、 乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
第八条：合同争议、解决方式
双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。
第九条：其他
合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢结构合同5
钢结构工程承包合同书
合同编号
甲方(发包方):
乙方(承建方):福建东日钢结构工程有限公司
甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方本着平等、公正、互利的原则,经双方协商一致签订本合同,以便双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、工程内容:;
4、工程形式:乙方包工包料(按甲方提供图纸施工)。
二、技术规定:
工程技术标准采用行业以及相关规范标准。
三、合同金额:
本工程总造价为人民币。本工程造价不含税,不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。
四、付款方法:
(一)合同签定后支付工程款的30%作为定金,工程款
(二)钢结构材料进场后支付工程款的20%,工程款;
(三)钢结构主骨架安装完成支付工程款20%,工程款;
(四)钢结构彩瓦进场付工程款15%,工程款;
(五)工程完工付工程款12%,工程款
(六)余款3%为保质金,半年付清。
五、双方责任:
1、甲方责任:
乙方进入施工现场之前应做施工场地的清理,平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、协助看好场内的材料及工具,协助
施工人员进入场所,按合同之相关规定及时支付乙方工程款,确保工程顺利进行,对乙方已完成的工程进行验收,如因甲方原因造成乙方施工停滞,则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。
2、乙方责任:
按合同要求及时组织人员进场施工,自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱,负责施工现场的安全生产及人员的.生活起居等,以及施工所用的材料、施工设备,必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工,不得擅自修改,按期保质完成合同工程,如发现质量问题必须返工让甲方满意为止,如因乙方原因造成甲方施工停滞,甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题,保证甲方的正常使用,并长期免费提供技术服务。
六、安全责任
乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工。
七、违约责任:
合同自签定后如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失,并加罚违约金工程造价的10%。
八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效,本合同一式二份,双方各执一份,依照为凭,工程完工付清工程款后自动生效。
九、未尽事宜,甲、乙双方另行商议。
甲方:高州市金石矿业有限公司
乙方:福建东日钢结构工程有限公司
签约人:
签约人:
地址:
20xx年xx月xx日
钢结构合同6
发包方： (下称甲方)
承包方： (下称乙方)
为了紧跟国家的改革形势，加快工程进度，确定工程质量，切实落实好生产责任制，并采取互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将 徐州唯特航天科技有限公司1#厂房、办公楼 楼 钢结构 工程承包给乙方(劳务承包)，具体细则如下：
1、工程名称：
2、承包范围：厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装).
3、车间行车的吊装，屋面工程的保修，所有的屋面工程(除防水工程)，办公楼雨棚的预埋件
4、承包形式：(包工包料)
5、承包价格： 650000元，一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用，如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同步进行调整)。
6、工程质量等级：合格
7、合同工期： 至20xx年10月15日全部完工。
8、工程质量验收依据：现行国家施工验收标准。
9、合同约定人数：具体以确保合同签订质量、工期要求为准。
10、建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由乙方承担。甲方有权对违规作业人员提出警告，并采取必要的罚款措施。
11、付款方式： 甲方与建设单位付款同步，按工程进度实际完成工程量的70%付给乙方工程款，竣工验收合格后，三个月内付至合同工程款的95%，预留5%保修金，保修期满二年后退还乙方5% 甲、 乙双方责任
一、甲方责任：
1、 负责提供施工图纸(含设计变更)。
2、 负责乙方施工人员的.住宿。
3、 协调好乙方与其它工种的配合。
4、 加强对乙方职工的思想教育，安全和质量意识的教育。
二、乙方责任：
1、 乙方必须按甲方提供的施工图纸进行施工。
2、 在施工过程中，工程质量必须符合现行国家施工验收标准。
3、 加强内部管理，严格保证施工安全。
4、 遵守甲方项目部规定，国家法规，严禁打架斗殴。否则所发生的一切后果(包括经济费用及法律责任)均由打架斗殴者负责。
5、 乙方必须确保自身队伍的素质(业务素质及思想素质)和人员的稳定性，不得无故停工和人员走失。
6、 乙方在施工过程中一切听从甲方管理人员的指挥，服从甲方管理人员的管理。
7、 在施工期间乙方如与其它工种发生纠纷必须及时汇报给甲方，以便妥善解决。
8、 乙方在整个施工过程中，应与甲方紧密配合，以便工程顺利进行。
9、 现场文明施工：属于本人承包范围内的事情应及时派人及时妥善完成。如： 场地清理，场内清理及钢结构施工材料的集中堆放等。
三、结算依据：按本工程图纸、设计变更增减部份按实结算。
四、补充条款：
乙方必须提供参于本工程钢结构部位的制作、施工和按装二级以上的资质证书(复印件附后)。
本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
年 月 日
钢结构合同7
甲方：______________
乙方：______________
经双方充分协商为明确双方责任，本着互利互惠的原则现将钢结构厂房车间承包给乙方施工，特订本协议如下望共同遵守：
一、承包方，包工包料;
二、承包范围：根据简易图和双方约定施工内容范围内的钢结构工程，进行施工。檐口高度规格为4.6—5米之间;
三、总造价按建筑实有面积计算：长138米x13米=1794平方米，每平方按125元计算。
四、质量按照简易图纸标准验收，原材料按照提供的施工要求材料表进行施工，保质保量。
五、双方工作
甲方负责水、电、路三通;
自合同签之日起付给乙方工程预付金;甲方按工程进度发给乙方的.承包金，不得拖延，工程竣工验收后付给乙方全部工程款。
六、本工期工程定于__________年___月____日开工，于__________年___月____日交工，如遇到风雨不能按时交工，其它特殊情况等不能按时交工，双方协商可顺延。
七、安全问题
在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全负责;
八、其它未尽事宜双方协商;
甲方签字：______________
乙方签字：______________
日期：______________
钢结构合同8
甲方：
乙方：
甲方双方就甲方蒙豪宾馆钢结构设计一事达成如下协议以资共同遵守。
一、乙方为甲方设计，乙方必须按照甲方的要求及国家设计规范进行设计，达到，安全、节约、美观。
二、设计费为叁万伍仟元整，(其中设计费为贰万元整，盖章费为壹万伍仟元整)设计工期为15天，包括出蓝图，盖单(结构)陆套图纸。
三、甲方预付乙方壹万元设计费，待全部设计完后盖章前再付壹万伍仟元，取蓝图时全部付清。
四、工期从乙方拿到设计预付款及地质报告开始计算。
五、乙方不提供发票，免费出设计变更，及设计答疑。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方如有争议，协商解决。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
钢结构合同9
承揽方：________________________
代表人：____________ 职务：____________ 电话：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 电话：____________
定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 承揽项目概况
1、项目名称：________________________。
2、项目地点：________________________。
3、项目内容：________________________。
4、建筑面积：________________________。
5、承揽方式：承揽方包工包料。
6、工期：本项目工期____________天，按甲方指定进场日期计算。
7、共计：____________元。
第二条 图纸或技术资料
双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供：
定作方自行设计并提供图纸或技术资料，图纸或技术资料____________式____________份，定作方、承揽方各执____________份。
第三条 定作方义务
(1)负责向承揽方提供水、电。
(2)参与项目质量和项目进度的监督，负责材料进尝竣工验收。
第四条 承揽方义务
(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工，按期保质完成承揽项目;
(2) 参加项目的竣工验收。
第五条 项目变更
(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起____________天内回复，并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的，应继续按图纸或技术要求进行工作，由此而产生的一切责任或损失全部由定作方承担。承揽方在上述时间内得到答复的，应按定作方答复意见进行工作，因按定作方答复意见进行工作导致合同价款的.增减及造成的承揽方损失由定作方承担，延误的工期相应顺延。
(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，定作方需对原图纸或技术要求进行变更，定作方应提前____________天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失，由定作方承担，延误的工期相应顺延。
第六条 确定变更合同价款及工期
(1) 发生变更后，承揽方应提出适当的变更价格，送定作方批准后调整合同价款。
(2) 变更影响到工期的，由承揽方提出变更工期，送定作方批准后调整竣工日期。
第七条 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方应在材料运到项目地点前通知承揽方，双方共同验收并办理交接手续;
(2) 由承揽方提供材料的，承揽方应在材料运到项目地点前通知定作方，并接受定作方检验;
第八条 质量标准
双方约定本项目质量标准 ：
(1) 项目质量达到图纸或技术资料的要求。
(2)所有图纸设计符合国家规范要求
第九条 项目验收和保修
(1) 项目竣工后，承揽方应通知定作方验收，定作方应自接到验收通知后两天内按照合同规定的质量标准组织验收，并办理验收，移交手续，出具验收意见。如定作方在规定时间内无正当理由不组织验收的，视为定作方承认项目质量合格，已通过验收。
第十条 合同价款支付方式
1、承揽方包工包料的，双方约定按下列方式支付合同价款：
双方签订合同，定作方向承揽支付订金____________%即____________元。剩余工程款按工程进度支付。剩余____________%作为质保金保修期满付清。
第十一条 违约责任
1、承揽方的违约责任
(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减合同价款;不同意利用的，重新制作。
(2)无正当理由逾期交付定作物，应当按延期天数每日向制作方偿还合同价款____________‰ 违约金。
2、定作方的违约责任
(1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失;
(2)中途废止合同，属承揽方包工包料的，应当向承揽方偿付合同价款____________‰的违约金;
(3)超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
钢结构合同10
甲方：___________
乙方：___________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律，行政法规，结合本工程总承包合同，遵循平等，自愿，公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，就本工程的钢筋的制作与安装分包事项，订立一下条款，以资共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：郑州市正一包装有限公司职工宿舍楼
2、工程地点：郭店开发区新路口二百米
3、结构方式：框架
4、建筑面积：_________
二、承包方式
钢筋的制作与安装
三、承包范围与工作内容
1、承包范围与内容；
（1）承包方式：乙方以包工的方式进行承包，乙方必须自带钢筋加工制作机械（断铁机，调直机、弯曲机，碰焊机、电焊机等所有与钢筋制作相关机械设备、工器具并带连接的电缆线）、操作工具，钢筋安装用的扎丝及除电渣压力焊外的所有钢筋连接所需的电焊条。14以上的梁钢筋必须进行焊接，直径10以上的钢筋不允许出现40cm以上的短钢筋头，如有违反，则予以处罚。
（2）原材料卸车、塔吊基础钢筋与制作与安装，主体所需钢筋的制作与安装。所有上料平台所需马蹬、构造柱、空调版、女儿墙等甲方所要求预埋钢筋的制作与安装。
（3）钢筋班组自用脚手架的搭、拆及拆除后材料分类堆放至甲方指定地点。成品与半成品的归堆与保护工作，钢筋加工区域内的钢筋归类与清理。
四、工程量计算方式与结算标准
1、计算方式；按建筑面积计算规则计算本工程建筑面积。以每平方米___________元进行结算。
2、中间所发生生活费用、自用材料费用等由乙方承担垫资直封顶。
五、付款方式
主体封顶后，一周内付钢筋工程款的70%。主体验收结束后一周内付清钢筋工程款余额30%、
六、质量要求
（1）按照国家现行的有关施工规范，设计图纸和国家质量验评标准进行验收，施工质量必须达到“合格”的质量标准，否则按已完工程量的50%结算。
（2）按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。本工程部制定的施工方案，安全、技术交底等技术文件为本合同组成部分，乙方必须严格执行，（并不能因此向甲方要增加款项）。
（3）施工质量达不到合约约定的质量标准和要求时，乙方必须及时返工处理，直到达到合约约定的质量标准。返工所发生的工料费用由乙方全部承担，质量不合格的分项工程不给予结算付款。
（4）在各部位施工时，认清施工图纸要求，对钢筋的砼保护层厚度，钢筋搭接和锚固长度。根据防震要求与本工程结构要求对应一致。
（5）具体施工前，编制好各层钢筋下料单。各类型钢筋的直径长度合理搭配，尽量做到不浪费材料。在钢筋直径代换时，乙方不能私自做主代换任何钢筋，必须经过甲方和有关技术部门认可后，乙方方能实施。
（6）在绑扎过程中必须按设计要求，间距划线排筋。
（7）在完成每一工作面时，首先由乙方班组自行检查，验收合格后通知甲方施工员，质检员初步验收，经验收达到合同约定质量标准时，即时办理验收证明，以备申请结算时使用，但最后以监理、业主、设计、质检部门验收评定为准。
（8）严格按施工图纸进行施工，不得随意更改，如发现问题必须立即向甲方管理人员汇报，否则所有损失全部由乙方负责。
（9）在业主、监理验收时，必须一次通过。如果没有通过验收，乙方仍需按照甲方等各方要求，迅速进行整改，若没有在限定的时间内完成，则甲方有权找他人返工，所发生的费用由乙方全部承担。
（10）乙方承包人或全权负责代表必须长驻现场，发现不合格的地方，乙方必须及时返工，并在限定的`时间内整改到符合要求，并同时接受甲方对返工程度的罚款200—500元，返工超过两次后未达到质量标准，费用由乙方全部承担，同时甲方有权进行重罚或责令退场，按所完成合格工程的60%结算。
（11）工程质量出现以下情况：
a、凡业主、监理发出一次关于乙方承包范围内工程质量整改通知单，每次罚款500—20xx元。
b、因保护层垫块密度不够，梁筋少放或错放，板筋间距达不到图纸要求，间距不均匀，各类钢筋的锚固和搭接不符合规范等质量问题而导致不能隐蔽，延迟浇捣砼，每次罚款500元，延迟一天以上，罚款20xx元一天。
c、在模板拆除后，若发现柱、梁面有露筋现象，每次每处罚款200元。
d、因质量问题被监理、业主勒令停工时，除赔偿甲方的实际损失外，甲方有权责令乙方无条件退场，按完成本工程质量合格验收后的60%结算支付。
七、工期，安全文明施工
（1）乙方必须严格遵守安全生产的操作规程，确保文明施工，安全生产，杜绝事故发生。在施工过程中发生的安全事故一万元以内由乙方承担，甲方协助。超过一万元，乙方负责处理，甲方协助。费用甲乙双方各承担50%。如因第三方造成，则由第三方承担应负责任。
（2）乙方必须服从项目管理人员的指挥和调度，遵守甲方有关安全、质量、保卫等各种管理规定。
（3）在施工过程中如图纸发生变更，乙方必须无条件予以执行实施，如已安装好的钢筋发生变更，其发生的费用，甲方按实予以认可
（4）乙方负责人应参加项目部要求其参加的有关会议，每缺席一次扣款500元。各班组间要团结友爱，互相尊重，如乙方人员在施工现场打架、闹事，发生的一切经济费用和刑事责任由乙方承担，甲方不负任何责任。另乙方除治安管理条例接受处罚外，根据情节轻重每次扣款1000～5000元。
八、违约、争议处理
（1）合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的所有损失均由违约方承担。合同履约过程中如果双方均同意终止合同，另行约定。合同履约过程中如单方毁约，毁约方应赔偿对对方造成的一切经济损失，并支付对方合同总价款5%的违约金。
（2）本合同执行过程中如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁。
九、其它条款
（1）以上条款双方协商后共同签订，望并严格遵守。
（2）未尽事项双当协商处理。
（3）以上合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方；___________乙方；___________
_________年___________月___________日_________年___________月___________日
钢结构合同11
甲方(定作方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
乙方(承揽方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为 。
2、制作内容
(1)主钢构：由定作方提供钢板材质：____________ ;系列：_________ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；
(2)次钢构材质：____ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；
(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。
二、合同价款及结算方式
1、合同总价暂定____元，(大写) (以实际决算为准)。
2、合同签订当日甲方____元，(大写) 给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
(1)检测内容：
(2)其他检测项目：
(3)试验检测费用：
四、交货地点和时间
1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：__年______月______日开始提货。
五、包装及运输
1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸 套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的'应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后 小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任
按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向 人民法院起诉。
九、附则
1、本合同 ____份，双方各____份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章生效，此合同有效期为__年______月______日至__年______月______日。
3、未尽事宜，双方协商解决另订补充合同。
甲方(盖章)：______ 乙方(盖章)：____________
法定代表人：____________
委托代理人：_______ 法定代表人：____________
委托代理人：____________
______年______月______日 ______年______月______日
钢结构合同12
发包单位： （以下简称甲方）
承揽单位： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。
第一条工程概况及承包范围
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：
1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。
2、工程建筑面积：13534.91平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。
3、结构：轻型钢结构屋盖
4、层数、建筑高度：详见施工图纸
5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。
第二条合同价款及调整
一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每平方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。
二、双方约定合同价款的其他调整因素：
1、调整方式：
（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。
（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。
（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。
（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。
2、调整原则：
（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。
（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。
（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。
（4）增加的工程量务必确定增加价款。
三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。
第三条合同价款的支付与结算
一、工程款支付：
1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元
2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。
3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。
4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。
5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。
6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。
7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。
二、结算：
1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。
2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。
3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。
4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。
5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。
6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。
三、其他事项：
1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。
2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。
3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。
4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。
5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。
第四条工程期限
一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。
二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；
2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；
3、工程量变化、设计变更或提供的`工程地质资料不准而影响进度时；
4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；
5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；
6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；
7、人力不可抗拒的因素而延误工期；
8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，
及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；
9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
第五条施工准备
一、甲方：
1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。
2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。
3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。
4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。
5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。
6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。
二、乙方：
1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。
3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。
4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。
5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。
第六条双方的职责
一、甲方的职责
1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；
（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；
（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；
（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。
2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。
二、乙方的职责
1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。
2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提供产品合格证。
3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。
4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。
第七条施工与设计变更
正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。
施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。
如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。
经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。
第八条安全施工
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。
三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。
四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第九条工程质量
一、工程质量标准：合格。
二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。
四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发
现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影
响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。
六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。
八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。
第十条工程验收
一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道
工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。
二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中
间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。
三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料
之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：
1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。
2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。
3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。
5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。
四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。
五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。
第十一条奖励和违约责任
一、奖励
1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方 万元。
2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方 万元。
二、乙方的违约责任
1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。
2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。
3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。
三、甲方的违约责任
1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。
3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。
4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。
第十二条解决合同纠纷方式
合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。
第十三条附则
一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
签订地点：___________签订地点：___________
_________年____月____日_________年____月____日
钢结构合同13
发包人：________（以下简称甲方）
承包人：________（以下简称乙方）
日期：年________月________日
经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿平等、互惠互利原则，双方就本工程建施施工事项达成共识，具体内容如下：
第一条 工程概况
1、工程名称：黑龙江中储粮甘南直属库兴隆分库扩建储备项目
2、工程地点：齐齐哈尔市甘南现兴隆乡
3、工程内容及承包范围：________钢结构工程、彩钢屋盖及钢结构配套
4、质量等级：合格________（合格标准________遵循国家、省市相关规范。）
5、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
6、承包方式：本工程钢结构部分，包工不包料、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条 施工准备
1、工程所需钢结构构件由甲方提供，乙方负责加工制作。
2、安装所需设备由甲方提供，进场后乙方负责指挥协调。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条 双方主要责任
1、甲方责任
（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。
（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
（3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。
（4）统一审核工程竣工结算。
2、乙方责任
（1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
（2）进场后七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
（4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方检查指导。
（5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并由乙方承担一切经济损失。
第四条 工程工期
开工日期以实际开工日为准，各部分分项工程的工期安排详见总包单位定制的施工进度计划，协议签署后乙方应在3日进驻现场，并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及总包、监理单位可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划。（加班时间不内超出法律、法规规定的作业时间标准。）
第五条 工程质量
1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工________验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》及相关工程规范、精心组织施工，确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。
3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。
4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范。标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或总包及监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000—20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工，对甲方要求施工危及生产安全工具施工时，乙方有权拒绝，否则出现任何问题及损失均由乙方负责。
8、施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条 文明、安全生产
1、施工现场必须满足省市、国家有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求建筑工地所在地建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。
第七条 工程款的'支付与结算
1、固定劳务报酬（含管理费）：________万元（本协议涉及金额均为人民币）
第八条 付款方式
1、工程验收合格后，付工程款。
2、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程审核人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方、总包单位验收合格后，付工程款（大写）________，备案完成后付工程款________（大写）。
3、余留按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。保修自工程竣工验收合格后开始，第个月后结束维修。（如发生保修期内乙方拒不维修情况，本保修期视情况增加5至8个月。）
第九条 材料
1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方及总包单位，由甲方协调总包单位进行购买。
第十条 付款违约条款
1、工程完工后，甲讲话合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十一条 质量保修
质量保修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处由乙方补足
第十二条 违约责任
1、协议签署后即时生效，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方面原因造成对方终止协议的，应承担本项工程造价的10％的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳条元/每天的违约金。
3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交的，乙方向甲方交纳________元/每天的违约金。
第十三条 其他
1、乙方负责按时清理施工生产的建筑垃圾，及生活区垃圾。
2、本协议一式3份，甲方三份、乙方一份，双方签字后生效。工程款付清后自行作废。
3、如有争议，双方友好协商解决，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方：________
法定代表人：________
身份证号：________
委托代表人：________
身份证号：________
乙方：________
法定代表人：________
身份证号：________
委托代表人：________
身份证号：________
日期：________年________月________日
钢结构合同14
发包单位______（以下简称甲方）
承包单位_________（以下简称乙方）
为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的责任，保护施工人员的和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民生产法》、《中华人民劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本生产协议。
一、工程概况。
1、工程名称：建国商砼搅拌站烘干机罩棚工程
2、工程：建国商砼搅拌站
二、工期
1、开工日期___年___月___日
2、竣工是期___年___月___日
三、甲方的权利和职责
1、甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方生产主管部门颁发的有关生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。
2、甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的施工检查指导。
3、甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的生产教育。
4、当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。
5、甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。
四、乙方的'权利和职责
1、乙方必须是具有承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。
2、乙方必须遵实国家和本市有关生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、技术标准，必须配备专门的生产管理人员，明确责任，随时检查生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，xx有关部门的生产检查。
3、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程生产管理条例》及其他有关生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
4、乙方必须xx掌握并执行甲方现行的有关生产各项规章制度和管理方式。
5、乙方必须执行三级教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。
6、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和技术方案，乙方制定施工组织设计，编制本单位工程范围的施工方案和技术措施，并报甲方备案。
7、乙方在组织施工生产时，必须先落实技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及措施，并签名确认后，方可开工。
8、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴帽，高处作业须系好带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。
9、乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有禁告标牌，必须搭设防护栅栏等可靠有效设施和警示标志。
10、乙方必须抓好教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的教育和岗位操作规程教育。未经教育的不得进入施工现场。不得录用无件的人员和未满十六岁的童工。
11、乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。
12、对施工现场的电气设施须具有有效的技术措施，特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。
13、施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关、防火工作，乙方应经甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的、防火工作，预防在事故发生。
14、从乙方施工开始至工程竣工发生的任何事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
五、附则
甲方、乙方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份。
发包方：______
代表：______
日期：___年___月___日
承包方：_________
代表：______
日期：___年___月___日
钢结构合同15
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见，特订立本合同望双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：___。
2、工程地点：___。
3、钢结构制作安装工程内容：
本项目为全轻钢结构，总面积以设计图纸为准，工程内容为：所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。
二、工程价款
1、全部钢结构安装制作的工程价格按工程内容实行总价包干的方式，总面积平方米，合计总价3273954元整。其计算标准为：轻钢屋面面积计算单价为235元/平方米(单价中包含施工费、吊车费等全部费用)。由乙方提供本工程量1/2的材料发票。
2、本合同的总价款为本合同的固定定价，除本合同另有约定外，不作调整和变更。
3、本项目所发生的基础预埋施工，由乙方自行负责，甲方不再认定费用。
三、施工工期及工程顺延
本工程工期为90天，具体开工日期以甲方的.书面开工通知为准，在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时进行磋商，并通过书面形式确定期限。
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;
2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;
3、因停电、停水超过8小时;
4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路不畅通，障碍物不能消除，影响施工时。
四、本工程采用技术规范
1、结构荷载规范GB5009-20__________
2、结构抗震规范GB50011-20__________
3、设计规范GBJS0017-20__________
4、高强螺栓设计与施工规范GBS82-20__________
5、焊接规范JBS81-20__________
6、钢结构工程施工质量验收规范GBS0202-20__________
7、同类标准中，若国家有新颁布实施的，按新标准执行，若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
五、工程质量
1、本工程质量标准为合格工程;
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计，按图施工，接受甲方的监督;
3、施工过程中必须遵守下列规则：
(1)乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证;
(2)原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工;
(3)乙方工程施工后，即开始对工程进行保修，保修期限为壹年。
六、甲方责任
1、乙方在进场之前，保证本工程施工所需各类车辆进出畅通，负责接通施工现场的施工用水及用电，地坪平整压实，拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。
2、因甲方无故造成乙方停工、窝工、返工、倒运和机械设备的调迁，甲方应据现场实际情况适当给予乙方经济赔偿;
3、工程未验收，甲方不得擅自动用，由此所造成的不良后果，由甲方承担;
4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收，否则视为已验收，并出据验收证。
七、乙方的责任
1、严格按照《钢结构施工规范》施工，因质量问题，由乙方自行负责;
2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备，乙方应遵守甲方的各项现场管理制度;
3、严格按照安全施工规程进行施工，施工中若因乙方自身原因有安全事故发生，所造成的一切责任和后果由乙方负责;
4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料;
5、工程质量不符合要求，乙方负责无偿返工，由此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿;
6、甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，并在工程款收到十日后再开工;
7、乙方在保证质量和不降低甲方技术要求及设计标准的前提下有优化设计、修改工艺的义务;
八、钢结构的供应
1、乙方采购的材料，按施工设计图纸说明，保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。
九、工程付款
1、本合同签订后，按工程进度由甲乙双方协商付款。
2、主钢构进场，安装完毕，付工程总额的30%，工程俊工后，付工程总额的30%，三个月内付工程总额的35%，余5%作质保金，一年付清。
十、工程验收
乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收，并及时办理验收手续。
十一、施工安全
1、在施工过程中，因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由乙方承担;
2、在施工过程中，因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全，基责任由甲方承担;
3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。
十二、其它
1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。
2、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格、保修期满，本合同终止;
3、本合同签订后，如需进行修改，应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与主合同一并具有同等法律效力。
以上条款望双方共同遵守，未尽事宜双方协商处理。
甲方：___
乙方：___
___年___月___日
【钢结构合同】相关文章：
简易钢结构合同12-05
钢结构安装合同02-27
钢结构制作合同01-19
钢结构加工合同07-19
钢结构制作与安装合同02-01
钢结构厂房制作合同02-09
钢结构建筑合同09-04
钢结构制作与安装合同05-24
钢结构厂房建设合同01-05